工程索赔申请书【范例5篇】

【引言】阿拉题库漂亮网友为您分享整理的“工程索赔申请书【范例5篇】”范文资料，以供参考学习，希望这篇文档资料对您有所帮助，喜欢就下载分享给朋友吧！

工程索赔申请书【第一篇】

致陕北矿业有限责任公司技改部、陕西中安监理公司：

我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。

1：我方从20xx年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：

至共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。

1）：人工费：管理人员：五人x7=35日=工日。施工人员：21人x7=147日=20工日。

2）：机键费：压路机7x一小时400元x12=33600元装栽机7x一小时200元x12=16800元；在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用：中午10：00左右停电至21日中午11：30来电共计：停工工时小时。

1）：管理人员：5人/8=工日。

2）：钢筋工：8人/8=工日。

3）：木工班：/8=工日。

4）：施工班：22人/8=工日。

5）：其他工人：/8=工日。

以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。

赔偿请求人：______

委托代理人：______

____年____月____日

协助执行的申请书【第二篇】

执行申请人：

刘长利，男，1970年12月24日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址大连市中山区竹青街4—1—8号。

执行申请人：

顾明胜，男，1950年4月9日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇塔山D园8号2—4—1。

执行申请人：

郭元生，男，1958年4月20日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇东山街。

执行申请人：

李德本，男，1963年4月6日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇塔山街650号。

执行申请人：

张德智，男，1949年5月26日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇东山D园3号1—4—1。

执行申请人：

于连起，男，1952年11月19日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇塔山A园41号4—7—1。

执行申请人：

王明宝，男，1974年9月22日出生，汉族，辽宁省长海县人，系大连弘达百业集团有限公司员工，住址长海县大长山岛镇东山街1217号。执行申请人：曲道炎，男，1951年2月5日出生，汉族，辽宁省大连市人，系大连弘达百业集团有限公司员工，住址长海县大长山岛镇双岭街608号。执行申请人：张学军，男，1972年2月18日出生，汉族，辽宁省长海县人，系大连弘达百业集团有限公司员工，住址长海县大长山岛镇大甸街491号。执行申请人：王玉玺，男，1952年10月12日出生，汉族，辽宁省大连市人，系大连弘达百业集团有限公司员工，住址长海县大长山岛镇。

工程索赔申请书【第三篇】

工程名称：

新建古恰中心小学教学楼工程

索赔单位:

大庆市第七建筑工程有限责任公司

建设单位:

肇源县教育局

索赔的详细理由及经过：

我公司承建的，新建古恰中心小学教学楼工程，因甲方资金不到位，导致工程停工，具体造成损失工程量如下：

鉴于此我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！

具体补偿细目如下。

1、工人窝工费：从20xx年4月15日至20xx年4月30日生活区入住等待工作的人数为25人，管理人员5人。

工人：25人xx15天xx100元/天=37500元

管理人员：5人xx15天xx150元/天=11250元

2、劳务人员二次进退场路费：4000元。

劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。

3、停工初期现场清理费：3000元，因工程是在其施工期间，各工种一律停止施工后，项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。

4、钢管、扣件租金增加费：2500元

5、塔吊的闲置费：2500元

6、工地留守看护人员管理费：1500元

7、临时设施的闲置费用：500元，工地食堂，宿舍、水电等临时设施的闲置费按每月1000元计算现对以上事项提出索赔。索赔合计：63750元。

索赔单位负责人（签字）：xx

日期：xx年xx月xx日

工程索赔意向通知书于xx年xx月xx日收到

项目管理机构签收人：xx

日期：xx年xx月xx日

工程索赔申请书【第四篇】

xx监理有限公司：

兹有我施工单位施工的_______工程，在__年__月__日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业；随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。

经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于__年__月__日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工；在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

停工期间发生的费用及损失如下：

1、施工人员的误工费；

2、项目部管理人员的管理费；

3、机械设备的闲置费；

4、材料损失的补偿费。

我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

申请人：

日期：

协助执行的申请书【第五篇】

申请人：

XXX，女，XX年X月X日出生，汉族，住XXX

被申请人：

XXX有限公司，住所地XX街XX号。

法定代表人：

XX，该公司总经理。

申请协助执行人：

XXX有限公司，住所地XX街XX号。法定代表人XX，该公司总经理。

请求事项

请求贵院依法下达协助执行通知书，要求XX市XX公司协助法院对被申请人的强制执行。

事实与理由

申请人与被申请人之间因劳动争议纠纷一案，业经XX市中级人民法院于XXXX年X月X日作出（XXXX）X民二终字第XX号民事判决，判决生效后，被申请人拒不遵照判决履行。申请人已经申请贵院强制执行，申请人与被申请人劳动关系存续期间，申请人在XX市XX公司工作，工资由XX市XX公司代结，因此，特申请贵院下达协助强制执行通知书要求XX市XX公司协助执行！

此致

XX区人民法院

申请人：

年月日