首页 > 法律文档 > 合同范本 >

打桩合同精彩4篇

网友发表时间 346634

【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“打桩合同精彩4篇”文档资料,以供您学习参考之用,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

打桩工程合同【第一篇】

甲方:

乙方:

乙方自愿承揽甲方 工程打桩施工。为了明确甲乙双方职责,经双方友好磋商,特订以下条款,供甲乙双方共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地址:

三、承包内容及方式:

水泥搅拌桩;包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。

四、工程工期: 日历天,自 年 月 日起至 年 月 日止。

五、工程质量:合格

六、结算方式:

依据甲方提供图纸设计的桩位数量(暂定 根)×每根桩长度(米)×单价每米元结算,另上浮7%作为管理费及税金。合同签订后结算方式与单价不变,工程量按实计算。

七、付款方式:

工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%,余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%;土建主体工程施工完成后付10%。

八、双方职责

㈠、甲方工作职责

1、 甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。

2、 甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。

3、 甲方负责水电费。

4、 甲方负责静荷载试验费用。

5、 配合乙方做好施工过程中的有关工作。

㈡、乙方工作职责

1、 开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程,测量放样放桩位等。

2、 开工前应对工程桩编号。编制打桩施工方案及顺序,做好施工记录,工程施工竣工后应提供5份完整的符合归档要求的技术资料。

3、 乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围,确保桩基质量一次性验收合格。

4、 乙方应自带符合标准的配电箱及施工用电电缆线。

5、 乙方加强对施工作业人员安全教育,采取必要的安全措施,防止意外事故发生。对施工机械和施工人员应投意外保险。如桩基施工过程中发生一切安全事故,其责任及经济损失均由乙方自行负责。

6、 由于桩基数量多,乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工,才能满足施工工期要求。如乙方原因造成施工工期延误,甲方有权对乙方处予300元/天罚款。

7、 乙方精心组织按设计图纸施工,确保本工程一次性验收合格。如因乙方施工引起桩位偏差或桩径、长度未达到设计要求等原因而导致基础加固或其他措施所发生的一切经济责任均由乙方负责,还要承担给甲方造成损失的经济赔偿;如因土质原因承载力达不到设计要求由甲方自行负责。

8、 若双方发生争议,乙方不得以任何理由干扰影响工程的进度、质量,否则视为违约并承担由此引起的一切后果及赔偿责任。

九、未尽事宜,双方协商解决。

十、本工程合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

合同签定日期:

某桩基工程合同【第二篇】

九洲名苑一标段桩基工程合同

建设单位:(以下称甲方)

施工单位:(以下称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程桩基施工事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程项目概况:

1、工程名称:九洲名苑项目一标段桩基工程

2、工程地点:九洲名苑

3、承包内容:本标段预制管桩基础的管桩供应和施工。(含桩的材料采购、运输、施工中的送桩、设计标高范围锯桩接桩工作,预制桩的损耗、打桩机进出场费、移机、安拆费、安全防护费、检测费、桩中间分项资料包括竣工资料及验收事宜等。)

4、承包方式:包工包料。

5、工程计量与计价:

⑴、合同包干单价: PHC-AB400型桩每米元(包含适用型桩尖费)。以上单价包括完成桩基、护基、护壁桩分部工程及采取特殊施工措施费所需的桩机进出场费、安拆费、挖引孔费用、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗等一切费用。双方按以上单价按实结算,其中60%为管桩的产品价款由乙方提供四川省增值税普通发票;40%部分为施工价款由乙方提供建筑业发票。

⑵、计量:桩工程量计量为每根桩的桩底算至开挖后的地面另加一米进行计算(即送桩长度、桩尖长度不再另计),超自然地面标高一米以外均按一计

算。

第二条 甲方责任:

1、做好施工场地“三通一平”(水、电、道路及场地平整,甲方提供的三相电源到工地)。

2、向乙方提供施工图纸、有关施工技术资料,办好开工一切手续(即地质勘探和建筑物标高及坐标控制点)各一份,并对乙方放样复核。

3、会审图纸和设计交底的时间:乙方收施工图后开工前三天内。

第三条 乙方责任:

1、负责打桩点位的放线及定位,保证达到施工规范要求的精度,出现超出《施工验收规范》的偏差造成的一切损失由乙方承担。

2、施工防护工作的要求按国家的相关安全规范操作执行。

3、成品保护要求:桩检测结果未出来之间由乙方负责成品的保护。

4、不得损坏地下管线设计,如因甲方水准点与坐标控制点位置提供有误,造成乙方施工时损坏地下设施,由甲方承担责任。

5、施工场地整洁卫生的要求按甲方现场具体要求执行。

6、负责施工用水、电材料及搭接并负责安装水表、电表、按表计量,按量付费。

7、乙方于进场前须提供《打桩工程施工方案》,以及乙方资质、机械、人员等相关资料,编制详细的工期计划和工期保障措施报甲方审批,工期提前或延误按元/天奖惩。

8、乙方现场管桩施打时须听从监理及甲方合理指挥及安排,根据以往桩施打入土情况合理控制下一步的配桩及送桩长度。若因乙方不按照地勘资料配桩造成的材料浪费由乙方负责。

十、进度计划

1、乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:正式开工前七天内。

2、甲方代表批准的时间:收到进度计划后三天内。

十一、工期延误

因不可抗拒的自然灾害、甲方原因、设计变更可顺延工期,但工期顺延的费用损失如工人窝工、机停滞等五天内由乙方承担(但乙方需在可顺延工期事件发生后3天内报甲方审批,否则其工程不予顺延,因工程量变化引起的费用可按实调整。超过五天后由乙方于两日内提供申请,监理及甲方核实后可按实增补乙方的窝工损失)。除上述原因外,其他任何情况下,乙方不得延误工期。因乙方枢机或非甲方原因造成工期延误的工期,视为乙方违约;实际进度与施工进度计划延期5天,乙方须编制详尽工期补救措施(如增加人员、桩机、增加每天上班时间),以有效办法措施补救工期;实际进度与施工进度计划延期10天,乙方仍未采取有效措施补救工期,甲方视情况有权随时解除合同;乙方延误工期达10天以上的,甲方与延误工期等12日向乙方发退场通知,乙方须于甲方发退场通知次日起两日内无条件将乙方设备、人员等全部退出施工现场;乙方并承担违约责任,并由乙方赔偿因延误工期、甲方另请打桩施工单位进场所引起的机械进退场费、因工程量变化单价增加等一切费用和损失。

十二、验收和重新检验

乙方施工的桩基经检验合格后交与甲方,检测费用由甲方承担,如检测不合格、桩基施工超出《施工验收规范》的偏位或因桩基施工造成基础处理的,费用及损失由乙方承担(含补桩、承台加大、挖填土方、关模、返工费、重新检测费等)。

十三、工程质量的核实确认

1、在施工过程中,桩实际进尺深度必须当天经甲、乙双方现场代表和监理的桩基施工录上签字确认、否则无效。

2、乙方向甲方提交工程量报告的时间和要求:乙方在本工程桩基施工完成20天内。

十四、桩基分项中间验收与结算

1、工程竣工验收:

(1)乙方提交竣工资料和验收报告的时间,检测合格后10天内。

(2)乙方提交竣工图的时间和份数:施工完毕检测合格后七天内乙方向甲方提供竣工图叁套。

2、工程结算

(1)结算方式:单价费用包干。

(2)乙方提交结算报告时间:桩基合格后20天内。

(3)甲方核算结算报告的时间:收到乙方提交结算报告之日起20天内,随后同乙方核对工程造价,甲乙双方签字确认最终结算价款。

十五、工程款支付:

(一)工程进度款的申报与支付

1、当乙方施工完成合同总桩位数的50%时,乙方按已完成桩工程量乘相应合同单价的60%申请进度款,经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算总审核(时间3个工作日内),并于审核完成之日起5日内支付该项进度款(乙方须提供等额工程发票)。

2、当乙方施工完成合同每幢范围内总桩位数时,即全部完成,乙方按已

完成桩工程量乘相应合同单价的80%申请进度款(须扣除前期已支付进度款),经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算部审核(时间为7个工作日),并于审核完成之日起10日内支付该项进度款(乙方须提供等额工程发票)。

(二)结算

1、乙方应在自桩基检测合格后二十天内向甲方提交所完工程的结算书二份(包括:桩基工程开工指令及完工包告、现场签证单、设计变更单、工作联系单及有关发文或通知、工程量计算书、结算书等),该报告须经监理工程师、甲方主管工程师和工程部经理签字盖章后交预算部备案。如乙方未按上述规定提交符合要求的全部资料,甲方有权拒绝审核结算;甲方在收到完整的结算书及竣工图后二十天内提出审核意见书,随后同乙方核对工程造价,甲乙双方签字确认最终结算价款。对有异议的问题双方协商解决。

2、如果中途因质量问题未经批准、未办理退场手续自行退场。其所完成的工程款项由甲方扣除借支款,剩余部分作为赔偿甲方的损失费用处理。

3、结算办理完后并给验收合格,甲方于日内支付结算款至95%,预留5%作为质保金。从桩基分项验收合格之日起2个月后,无质量问题发生,甲方于日内无息支付质保金。

十七、乙方特别承诺

1、乙方充分了解本工程工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸,施工组织设计并已考虑施工技术措施、安全维护、文明施工措施、大型机械进出场、冬季雨季等气候条件、装卸限制、扰民及民扰等其他任何足以影响工程的情况。

2、乙方承诺本合同签订后日内打桩机进场一台,否则愿意承担违约

责任。

十八、争议

争议解决程序双方协商解决,或向当地人民法院起诉。

十九、违约责任

1、在履行合同期间,如因乙方原因引起的外部债务纠纷(如拖欠工人工资、拖欠材料商材料款等)影响甲方声誉时,甲方可会同政府有关部门处理乙方合同内的工程款,并保留追究乙方的法律责任。

二十、安全施工

施工单位必须安全文明施工,乙方承包价格中含安全文明施工、保险等措施费用,施工过程中发生的一切人身安全及机械事故均由乙方自行承担费用。

二十一、其他

本合同未尽事宜,双方另行协商后签订补充协议,补充协议与本合同具备同等法律效力。

二十二、合同生效与终止

1、合同自签字之日起生效。

2、工程款付清后合同自然终止。

3、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方:乙方:

电话:电话:

日期:日期:

打桩工程合同【第三篇】

发包单位: (以下简称甲方)

承包单位: (以下简称乙方)

甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据(中华人民共和国合同法),国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201),结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。

第一条、 工程名称:

第二条、 工程地点:

第三条、 工程内容:

1、单桩深度暂定 米,共约 条, 单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。

2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价:ф500桩按 元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。

②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期:

1、自试桩之日起计 个日历天,要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。

第五条、付款方式:

(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

(二) 乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:

1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;

2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;

3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。

第六条、承包方式:

1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。

2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。

3、水电费负责:由乙方负责。

第七条、甲方责任:

1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。

3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。

4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。

6、甲方提供桩基础施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。

7、甲方按照乙方提供的进桩计划,及时提供合格管桩。

第八条、乙方责任:

1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。

6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。

8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。

9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育,做到文明施工注意用电安全,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置安全员。

10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。

11、工程完工后,乙方按(城市档案管理规定)做好施工原始记录,汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。

第九条、注意事项;

1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。

2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。

4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大,相应的费用由乙方负责。

5、因地质原因所致压桩机不能施工,甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩,所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。

第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。

第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

合同签定日期:

打桩工程合同【第四篇】

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就打桩工程分包事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。

第一条 工程概况

1.工程名称:____________________。

2.工程地点:____________________。

3.承包范围及内容:________________。

4.甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

5.承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条 合同工期

1.乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。

2.合同工期:本工程于____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,共____个日历天。

3.工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本合同总价的____%计算,按天累计。

4.遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长:因不可抗力的影响;重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;非乙方原因的停电,停水造成停工时间连续____小时以上;业主原因的工期调整。

第三条 工程质量

1.乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工。确保工程质量为________。

2.质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为________。

3.本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。

第四条 合同造价

本合同综合单价为人民币_____元整(大写:_____)/立方米,工程量暂定_____立方米,合同总价暂定人民币_____元整(大写:_____),最终价款按实际工程量结算。

第五条 付款及结算方法

1.乙方应在每月____日按实际完成工作量上报甲方,经甲方及监理核准认可,且经业主认定工作量并向甲方支付相应工程款后,甲方按被核准的每月完成工作量的____%支付。

2.工程竣工验收通过后的____天内,乙方向甲方递交工程竣工结算书,经审定后,正式办理工程竣工结算手续。

3.工程完工交付验收合格后,并在竣工结算完毕后,甲方一次性支付至合同结算价的____%工程款予乙方,余下的____%为保修金,待保修期满____年后,经甲方及业主确认工程无质量缺陷时,付清全部保修金余款。

第六条 材料供应

1.工程所用的材料、设备由乙方自行采购。

2.工程所用材料均须得到甲方、业主及监理的确认,乙方在正式采购和施工前须将材料的样品提前送甲方和业主及监理,且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后,方可开始采购。

3.一旦材料的样品得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后,未经甲方、业主及监理同意,不得作任何变更。

4.进场的材料、成品及半成品,如发现品种、型号、规格、颜色和质量等不符合规定,在问题未查清之前,该批材料、成品及半成品必须封存不得使用,经核查如确实不符合规定要求,甲方由此受到的损失,由乙方按违约责任承担。若使用不合格的材料时,甲方有权要求乙方拆除、清理及重做,乙方承担所有费用,由此延误的工期不予顺延。

第七条 甲方义务

1.负责现场的“三通一平”即________________工作。

2.在开工前____天负责向乙方提供桩位施工图____套,并负责向乙方提供工程地质水文资料及地下管线图及其他相应的资料。

3.提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。

4.在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

5.在施工期间,协调好乙方与其他分包单位的关系,定期召开生产协调会,为乙方创造良好的施工环境。

6.在施工期间提供乙方施工用电源、水源,在甲方支付工程款时相应扣除乙方施工用水、电费。

7.甲方接乙方材料及半成品进场报告,隐蔽工程验收报告,中间验收报告,工程竣工报告后,及时组织业主,监理,乙方进行验收。

第八条 乙方义务

1.工程开工前,应向甲方报送施工组织设计,详细的施工进度计划及其它有关施工文件包括经甲方同意的动火,电焊,气焊,危险品设置的批复文件。

2.开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议,熟悉施工现场环境,按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

3.预制桩运到工地后,甲,乙双方及时办理移交手续,乙方在收料过程中发现砼桩有质量问题应及时以书面形式通知甲方、监理进行处理,否则由此引起的质量事故均由乙方负责。

4.乙方负责桩机作业场地的处理至符合桩机作业标准。

5.由于地下障碍物造成不能正常施工,乙方应以书面形式通知甲方,并同时提出处理方案,甲方收到通知和处理方案后____小时内给予回复,以保证施工正常进行。

5.乙方严格按照技术操作规程进行施工,确保工程质量。锤击中发现贯入度剧变或严重回弹,或桩身倾斜、破坏等情况应及时报告甲方,严禁擅自处理。乙方在施工时由于非他人原因造成的桩断裂等现象,造成的经济损失和工期延误由乙方负责。

6.乙方在施工时对危险区域应设立警戒线,确保第三人的安全。

7.乙方在施工过程中,必须及时向甲方提供完整的原始记录、桩位测量报告、沉桩中发生的异常现象等书面报告。

8.在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故,由乙方负责,并应及时报告甲方提出事故处理方案,经业主、设计、监理,甲方等单位共同研究认可后,由乙方组织实施,并承担一切费用。

第九条 隐蔽验收、中间验收、竣工验收

1.工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同约定的中间验收条件,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收____小时前通知甲方代表参加。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽或继续施工;验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。如工程质量符合规范要求,验收____小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。

2.工程完工后,乙方于____日内向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告,甲方在收到乙方送交完整的竣工资料和竣工验收报告后及时组织业主、监理进行验收,并给予乙方批复或提出整改意见,乙方按要求整改,并承担由于自身原因造成的修改费用,工期不顺延。

3.竣工日期为乙方完成所有施工并经甲方、业主、监理验收通过签字的日期,需整改后才能达到要求的,应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理签字验收通过的日期。

第十条 工程保修

1.保修期限:乙方对本工程质量保修期限为____年,自整体工程竣工验收合格日开始算起。

2.在保修期内,由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复,费用由乙方承担,乙方在接到报修通知后____小时内落实维修工作并维修完毕。

第十一条 违约责任

双方应当全面履行本合同书约定,任何一方违约的,均应向守约方支付违约金。违约金的计算方式为:________________。

第十二条 争议的解决

本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 生效条件_____

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

合同签定日期:

相关推荐

热门文档

50 346634