二级建造师考试真题及答案管理（精编5篇）
【序言】由阿拉题库最美丽的网友为您整理分享的“二级建造师考试真题及答案管理（精编5篇）”作文资料，以供您学习参考之用，希望这篇文档资料对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！
级建造师考试真题及答案管理1
一、单项选择题(共20题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是（）。
a.双向快速路
b.三向上下路
c.单向次干路
d.单向支路
答案：a
解析：2019年教材p1页。考核道路分级，必须设置中间分隔带的就是快速路。
2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（）。
a.中面层
b.下面层
c.基
层
d.垫层
答案：d
解析：沥青路面分为面层、基层和垫层。直接与土路基接触的垫层，改善湿度和温度。2019年教材多孔标准跨径总长为
500m的桥梁属于（）。
a.特大桥
b.大
桥
c.中
桥
d.小桥
答案：b
解析：2019年教材p34，多孔跨径桥8-30-100-1000，分别是小桥、中桥、大桥和特大桥。
4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是（）。
a.侧模应在预应力张拉前拆除
b.侧模应在预应力张拉后拆除
c.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则
d.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落
答案：a
解析：c错误，模板应该先支后拆、后支先拆。d错误，支座应该从跨中向支座方向循环卸落。
5.钢筋与钢板的t形连接，宣采用（）
a.闪光对焊
b.电阻点焊
c.电弧焊
d.氯弧焊
答案：c
解析：2019年教材38页，（6)钢筋与钢板的t形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。
a.框架
b.单拱
c.双拱
d.三拱
答案：a
解析：2019年教材p78页。质锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站，视地层条件、施工方法及其使用要求的不同，可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站
7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋（）
a.计量
b.切断
c.弯曲
d.连接
答案：d
解析：2019年教材129页。3)钢筋连接的方式：根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。
8.市政工程埋地给排水管道不采用（）
a.原状土基础
b.砂石基础
c.混凝土条基
d.砌块基础
答案：a
9.下列方法中，用于排水管道更新的是（）
a.缠绕法
b.内衬法
c.爆管法
d.喷涂法
答案：c
解析：给排水管道的修复。abd都是全断面修复
10.供热管网旋转补偿器的突出特点是()
a.耐高压
b.补偿距离长
c.密封性能好
d.在管道运行
答案：a
解析：2019年教材p160.其他特点：补偿距离长，一般200
500m设计安装一组即可(但也要考虑具体地形)
;无内压推力；密封性能好，由于密封形式为径向密封，不产生轴向位移，尤其耐高压。
11.城镇燃气管道的华白数是指（）。
a.燃气的热值与其相对密度的比值
b.燃气的热值与其相对密度平方的比值
c.燃气的热值与其相对密度平方根的比值
d.燃气的热值与其相对密度立方的比值
答案：c
解析：2019年教材p165页。将目前城镇燃气按燃气类别及其特性指标华白数(即燃气的热值与其相对密度平方根的比值)分类，包括人工煤气、天然气、液化石油气、液化石油气混空气、二甲酷气、沼气。
12.下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法，错误的是（）。
a.阳极可采用水平式安装
b.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施
c.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上
d.每个裝置中应至少有两根电缆与管道连接
答案：c
教育：教材p170页。(1)阴极保护系统棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定：
1)阳极可采用水平式或立式安装。2)
牺牲阳极距管道外壁宜为
。成组布置时，阳极间距宜为
。3)牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施。4)
牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以下。5)测试装置处，牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。
膜铺设工程中，不属于挤压焊接检测项目的是（）。
a.观感检测
b.气压检测
c.真空检测
d.破坏性检测
答案：b
答案：挤压焊接是单缝，acd都可以。b气压焊接是针对双缝的试验。
14.下列属于绘制竣工图的依据的是（）。
a.施工前场地绿化图
b.建(构)筑物所在场地原始地形图
c.设计变更文件
d.建筑物沉降、位移等变形观测资料
答案：a
解析：2019年教材202页。除了bcd以外，还有(1)地下管线、地下隧道竣工纵断面图。(2)道路、桥梁、水工构筑物竣工纵断面图（3)建(构)筑物所在场地及其附近的测量控制点布置图及坐标与高程一览表。
（5)工程定位、检查及竣工测量的资料。
15.明挖法、盖挖法基坑支护结构和周围土体监测项目，说法正确的是（）。
a.支撑轴力为应测项目
b.坑底隆起(回弹)为应测项目
c.锚杆拉力为选测项目
d.地下水位为选测项目
答案：a
教育：2019年教材p205页。b为选测，cd为应测。
16.下列不属于投标文件内容的是（）。
a.投标报价
b.商务和技术偏差表
c.合同主要条款
d.施工组织方案
答案：c
解析：技标文件一般包括以下内容：
(1)投标函。(2)投标报价。（3)施工组织方案。(4)商务和技术偏差表。
17.施工成本目标控制的依据是（）。
a.工程承包合同
b.项目目标管理责任书
c.企业管理制度
d.企业的项目管理规定
答案：a
解析：2019年教材p224。目标控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更。
18.根据《危险性较大的分部分项工程管理规定》，下列需要进行专家论证的是()。
a.起重量200kn及以下的起重机械安装和拆卸工程
b.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程
c.搭设高度6m及以下的混凝土模板支撑工程
d.重量800kn的大型结构整体顶升、平移、转体施工工艺
答案：b
解析：a不用，普通起重需300kn以上；c不用，模板高度要求8m以上；d不用，重量1000kn及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
19.安全风险识别方法不包括（）。
a.故障类别及影响分析
b.预计危险分析
c.事故树分析
d.突发性事故模拟
答案：d
解析：2019年教材p305页。风险识别的方法有：故障类型及影响分析(fmea)、预计危险分析(pha)、危险与可操作性分析(hazop)、事故树分析(eta)、人的可靠性分析(hra)
等。
20.下列工程中，属于市政公用工程二级建造师执业范围的是（）。
a.古建筑工程
b.燃气长输管线工程
c.采暖工程
d.城镇燃气混气站工程
答案：d
解析：2019年教材p353-p355.二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案）
21.关于路基试验段的说法，正确的有（）。
a.填石路基可不修筑试验段
b.试验段施工完成后应挖除
c.通过试验段确定路基预沉量值
d.通过试验段确定每层虚铺厚度
e.通过试验段取得填料强度值
答案：cd
解析：a错误，填石路基也要修试验段。b错误，合格试验段可不挖除。e错误，填料强度是填料的形式，不通过试验段获得。cd就是试验段的目的。
22.关于土工合成材料加固软土路基的说法，正确的有（）。
a.铺设土工合成材料时，不得出现扭曲、折皱、重叠
b.土工合成材料在路堤边部应留有足够的锚固长度
c.上下层土工合成材料接缝应对齐
d.土工合成材料应沿路基轴线铺设
e.土工合成材料铺设锚固检验合格后，允许运料车直接在其上行走
答案：ab
解析：2019年教材p19页。c错误，该错缝搭接。d错误，在整平好的下承层上按路堤底宽全断面铺设。e错误，运料车不得直接在土工材料上行走。
23.根据受力特点，桥梁可分为（）。
a.梁式桥
b.拱式桥
c.预应力混凝土桥
d.悬索桥
e.组合体系桥
答案：abde
解析：根据受力特点，桥梁分为梁式桥、拱式桥、悬索桥、钢架桥和组合体系桥。
24.关于箱涵顶进施工的说法，正确的有（）。
a.箱涵顶进施工适用于带水作业，可在汛期施工
b.实施前应按施工方案要求完成后背施工和线路加固
c.在铁路路基下吃土顶进，不宜对箱涵做较大的轴线、高程调整动作
d.挖运土方与顶进作业同时进行
e.顶进过程中应重点监测底板、顶板、中边墙、中继间牛腿或剪力饺和顶板前、后悬臂板
答案：bce
解析：2019年教材p70，a错误，不得带水作业，应尽量避开雨期。d错误，挖土与推进应该交替进行。
25.给水处理目的是去除或降低原水中的（）。
a.悬浮物
b.胶体
c.有害细菌生物
d.钙、镁离子含量
e.溶解氧
答案：abcd
解析：2019年教材122页。
处理目的是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质，使处理后的水质满足用户需求。
注：其他有害杂质包括钙镁离子和过量铁锰。
26.水处理厂的配套工程包括（）。
a.厂区道路
b.厂区内部环路
c.厂内给排水
d.厂区照明
e.厂内绿化
答案：acde
解析：2019年p126页。配套工程，指为水处理厂生产及管理服务的配套工程，包括厂内道路、厂区给水排水、照明、绿化等工程。
27沉井施工的辅助下沉法包括（）。
a.触变泥浆套助沉
b.堆载助沉
c.空气幕助沉
d.机械挤压助
e.震动助沉
答案：ac
解析：沉井的辅助下沉法包括触变泥浆套、空气幕和阶梯壁灌砂。
28.关于供热管道支、吊架安装的说法，错误的有（）。
a.管道支、吊架的安裝应在管道安装、检验前完成b.活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求
c.调整支乘面标高的垫板不得与钢结构焊接
d.有角向型补偿器的管段、固定支架不得与管道同时进行安装与固定
e.弹簧支、吊架的临时固定件应在试压前拆除
答案：cde
解析：2019年教材p156页。c错误，垫板应该与钢结构焊接牢固；d错误，有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定；有角向型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装与固定。e错误，弹簧的临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。
29.按照来源性质分类，施工合同风险有（）。
a.技术风险
b.项目风险
c.地区风险
d.商务风险
e.管理风险
答案：ade
解析：2019年教材p221.(4)从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务风险、公共关系风险和管理风险等。
30.下图为某道路施工进度计划网络图，总工期和关键线路正确的有（）。
a.总工期113天
b.总工期125天
c.①—②—③—④—⑦—⑧
d.①—②—③—⑤—⑦—⑧
e.①—②—③—⑥—⑦—⑧
答案：bde
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）背景资料
某公司承建一项路桥结合城镇主干路工程。桥台设计为重力式u型结构，基础采用扩大基础，持力层位于砂质黏土层，地层中有少量潜水；台后路基平均填土高度大于5m。场地地质自上而下分别为腐植土层、粉质黏土层、砂质黏士层、砂卵石层等。桥台及台后路基立面如图1-1所示，路基典型横断面及路基压实度分区如图1-2所示。
图1-2路基典型横断面及路基压实度分区示意图
施工过程中发生如下事件：
事件一：桥台扩大基础开挖施工过程中，基坑坑壁有少量潜水出露，项目部按施工方案要求，采取分层开挖和做好相应的排水措施，顺利完成了基坑开挖施工。
事件二：扩大基础混凝土结构施工前，项目部在基坑施工自检合格的基础上，邀请监理等单位进行实地验槽，检验项目包括：轴线偏位、基坑尺寸等。
事件三：路基施工前，项目部技术人员开展现场调查和测量复测工作，发现部分路段原地面横向坡度陡于1:5。在路基填筑施工时，项目部对原地面的植被及腐殖土层进行清理，并按规范要求对地表进行相应处理后，开始路基填筑施工。
事件四：路基填筑釆用合格的黏性土，项目部严格按规范规定的压实度对路基填土进行分区如下：①路床顶面以下80cm范围内为i区；②路床顶面以下80cm~150cm范围内为ii区③床顶面以下大于150cm为iii区。
问题
1.写出图1-1中构件a的名称及其作用。
2.指出事件一中基坑排水最适宜的方法。
3.事件二中，基坑验槽还应邀请哪些单位参加？补全基坑质里检验项目
4.事件三中，路基填筑前，项目部应如何对地表进行处理？
5.写出图1-2中各压实度分区的压实度值(重型击实)。
答案：1.答：构件a是桥台搭板，其作用是减少桥头不均匀沉降（台背填土沉降过大），防止桥头跳车。
2.答：扩大基础基坑排水最适合的方法是集水明排。
3.答：即基坑验槽还应邀请建设单位、质监站、勘察单位和设计单位参加。
基坑的检验项目还应包括：地基承载力，平整度，高程、地质描述、基坑降水、放坡或支护情况等。
4.答：当原地面横坡陡于1
:
时，应修成台阶形式，每级台阶宽度不得小于1m，台阶顶面应向内倾斜。
区的压实度要求为≥95%
ii区的压实度要求为≥93%
iii区的压实度要求为≥90%
案例二
背景资料
某公司承接给水广升级改造工程，其中新建容积
10000m2
请水池一座，钢筋混凝土结构，混凝土设计强度等级为
c35、p8，底板厚
650mm，垫层厚
100mm，混凝土设计强度等级为
c15；
底板下设抗拔混凝土灌注桩，直径φ800mm，满堂布置，桩基施工前，项目部按照施工方案进行施工范围内地下管线迁移和保护工作，对作业班组进行了全员技术安全交底。
施工过程中发生如下事件
事件一：在吊运废弃的雨水管节时，操作人员不慎将管节下的燃气钢管兜住，起吊时钢管被拉裂，造成燃气泄漏，险些酿成重大安全事故，总监理工程师下达工程暂停指令，要求施工单位限期整改。
事件二：桩基首个验收批验收时，发现个别桩有如下施工质量缺陷：桩基顶面设计高程以下约
范围混凝土不够密实，达不到设计强度。监理工程师要求项目然提出返修处理方案和预防措施。项目部获准的返修处理方案所附的桩头与杯口细部做法如图
所示。
图
桩头与杯口细部做法示意图（尺寸单位：mm）
问题：
1.指出事件一中项目部安全管理的主要缺失，并给出正确做法。
2.列出事件一整改与复工的程序。
3.分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因，并给出预防措施。
4.依据图
给出返修处理步骤。（请用文字叙述）
答案：
1.答：项目部安全管理的主要缺失，是施工过程中管线吊移未设专人检查。
正确做法应该是：在施工过程中，必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施，以保持完好。
观测管线沉降和变形并记录，遇到异常情况，必须立即采取安全技术措施。
2.按监理单位要求进行整改后，自检合格后向监理或建设单位提报“工程复工报审表”，监理或建设单位复查合格后批示复工。
3.答：主要成因可能有：①施工现场棍凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差；②超灌量不足，导致桩顶设计标高不对。
预防措施：①严格把好进场水泥的质量关，控制好施工现场混凝土配合比，掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。②严格控制孔径，精细测定孔底标高，仔细核算混凝土体积达到设计超灌量，最后浇筑阶段，勤测桩顶标高，达到超灌值。
4.①基坑开挖，暴露出密实度不足的桩头；
②破除密实度不足的桩头
③施工缝凿毛，清理干净（包括接口5cm侧壁）；
④清理整平基础，倒浇c15混凝土垫层；
⑤清理钢筋，绑扎桩头钢筋和底板钢筋。
⑥润湿接口部位，铺水泥浆液，铺水泥砂浆。
⑦浇筑混凝土、振捣密实、养护
案例三
背景资料
某施工单位承建一项城市污水主干管道工程，全长
1000m。设计管材采用ⅱ级承插式钢筋混凝土管，穿道内径
1000mm，壁厚
100mm：沟槽平均开挖深度为
3m。底那开挖宽度设计无要求，场地地层以硬塑粉质黏主为主，土质均匀，地下水位于槽底设计标高以下，施工期为早季项目部编制的施工方案明确了下划事项：
（1）将管道的施工工序分解为：
①沟槽放坡开挖：
②砌筑检查井：
③下（布）管：
④管道安装：
⑤管道基础与垫层：
⑥沟槽回填：
⑦闭水试验：
施工エ艺流程：①-a-③→④→②→b→c.（2）根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为
500mm，沟槽边坡坡度为
1：。
（4）根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量（不考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响）。
（5）由于施工场地受限及环境保护要求，沟槽开挖土方必须外运，土方外运量根据表
《土方体积换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为
10m3/车·次，外运些价为
元/车·次。
问题
写出施工方案（1）中管道施工工艺流程中
a、b、c的名称。（用背景资料中
x
供的序号
①-⑦或工序名称做答）xx
出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。xx
出施工方案（3）中“三检制”的具体内容。
xx
施工方案（4）、（5），列式计算管道沟槽开挖土方量（天然密实体积）；xx
外运的直接成本。
xxx
工程闭水试验管段的抽取原则。
答案：1.答：a是⑤管道基础与垫层；b是⑥沟槽回填；c是⑦闭水试验。
2.答：确定边坡的依据包括：
①开挖深度，沟槽开挖的平均深度为3m；
②土质强度，地层以硬塑粉质黏土，图纸均匀；
③地下水位高度，地下水位位于槽底设计高度一下；
④施工环境，旱季；
⑤管材类型，ⅱ级承插式钢筋混凝土管，穿道内径
1000mm，壁厚
100mm。
3.答：三检制就是班组自检、工种互相检查，和前后工序中的交接检查。
4.底宽=（1+×2+×2）=
顶宽=（1+×2+×2）+3××2=
体积=1000×（+）×3/2=11100m³
外运价格=(11100×/10)×100=144300元。
5.答：
无压力管道的闭水试验，试验管段应按井距分隔，抽样选取，带井试验；若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。
本管道内径大于700mm时，按管道井段数量抽样选取1/3进行试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
（四）背景资料
a公司中标承建一项热力站安装工程，该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃，二次给回水设计温度为80℃/60℃，设计压力为；热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等；采取整体隔声降噪综合处理，热力站系统工作原理如图4所示。
工程实施过程中发生如下事件：
事件一：安装工程开始前，a公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验，划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点，并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴
线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。
事件二：鉴于工程的专业性较强，a公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质，且具有多年施工经验的下属b公司来完成。
事件三：为方便施工，b公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件，并征得了建设、监理单位的同意。
事件四：工程施工过程中，质量监督部门对热力站工程进行监督检査，发现施工资料中施工单位一栏均填写b公司，且a公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》，a公司与b公司涉嫌违反相关规定。
1.按系统形式划分，该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统？根据背景资料分析其原因。
答：本系统属于闭水系统。
因为本工程范围一次给回水网和二次给回水网，两者这间通过热力站交换热量。所以应该是闭式系统。
2.指出图4中①、②、③、④、⑤的设备名称。
答：①是板式换热器
②是温控阀
③是补水泵
④是过滤器
⑤是循环水泵
3.补充事件一中设备基础的复验项目。
答：设备基础的复检项目还应包括基础的表现质量，基础的高程，地脚螺栓孔的高程、尺寸、外观。
4.事件三中b公司还需要征得哪方的同意？请说明理由。
答：b公司还需要征得土建结构设计部门的认可。因为建筑结构设计时未将机械构件起吊、搬运设备的力考虑进去，需土建结构设计部门重新进行设计验算。
5.结合事件二和事件四，说明a公司和b公司的违规之处。
答：违规之处：
①将主体工程转由其他施工单位实施（有独立法人资格）；
②
a公司未在施工现场设立项目管理机构
③施工资料一栏均填写b公司
所以可以认定：a公司将工程交给独立法人资格的b公司完成，属于违法分包。
以上就是一米范文范文为大家带来的5篇《二级建造师考试真题及答案管理》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在一米范文范文。
级建造师考试真题及答案管理2
2019年二级建造师考试机电工程真题及答案
一、单项选择题(共20题，每题一分，每题的备选项中，只有一个符合题意。
)1.下列材料中，可用于制作热电偶丝的是（）。
a.紫铜
b.锡黄铜
c.锰白铜
d.铍青铜
答案c
p4
2.下列变压器中，不属于按用途分类的是()。
a.电力变压器
b.油浸变压器
c.整流变压器
d.量测变压器
答案b
p14
3.地下管线工程回填前，不需要测量的项目是()
a.管线起点坐标
b.窨井位置坐标
c.管线顶端标高
d.管线中心标高
答案d
p17
4.下列分析取源部件安装位置的要求，正确的是()
a.应安装在压力变化的位置
b.应安装在成分稳定的位置
c.应安装在具有生产过程化学反应的位置
d.应安装在不具有代表性的分析样品位置
答案c
p102
5.下列接缝形式中，不用于绝热工程金属保护层施工的是()
a.搭接形式
b.对接形式
c.插接形式
d.咬接形式
答案b
p109
6.建筑智能化集成系统验收文件中，不包括的文件是（）。
a.应用软件文档
b.接口技术文件
c.防火墙配备文件
d.接口测试文件
答案c
p148
7.下列消防产品中，无须通过强制认证(3c认证)的是（）。
a.消防应急照明灯具
b.消防排烟风机
c.消防加压送风口
d.防火涂料
答案c
p155
8.关于电梯整机验收要求的说法，错误的是（）。
a.电梯的动力电路必须有过载保护装置
b.断相保护装置应使电梯不发生危险故障
c.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符
d.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动
答案d
p166
9.下列工程变更中，不属于重大设计变更的是()。
a.工艺方案变化
b.增加单项工程
c.扩大设计规模
d.满足用户需求
答案d
p200
10.下列因素中，会导致施工图纸提供不及时的因素是()。
a.拖欠工程进度款
b.规范标准的修订
c.现场的管控能力
d.新施工技术交底
答案b
p214
11.工程质量事故发生后，施工现场有关人员可直接向主管部门报告，报告内容中不包括的是（）。
a.事故发生的原因和事故性质
b.事故报告单位、联系人及联系方式
c.事故发生的简要经过，伤亡人数和初步估计的直接经济损失
d.事故发生的时间，地点，工程项目名称，工程各参建单位名称
答案a
p229
12.储罐内防腐蚀涂装作业中，不存在的危险源是()。
a.室息
b.中毒
c.触电
d.溜滑
答案c
p240
13.下列绿色施工技术中，属于节材与材料资源利用方面的是()。
技术及工厂化预制
b.雨水回收和利用
c.使用太阳能临时照明灯
d.减少土方开挖和回填
答案a
p259
14.在编制项目施工成本计划时，不采用的方法是（）。
a.按项目工序成本编制成本计划的方法
b.按成本构成编制成本计划的方法
c.按工程实施阶段编制成本计划的方法
d.按项目结构编制成本计划的方法
答案a
p271
15.关于30kw水泵单机试运转的说法，正确的是（）。
a.连续试运转时间应为15min
b.试运转的介质宜采用清水
c.滑动轴承温度不应大于80℃
d.滚动轴承温度不应大于90℃
答案b
p289
16.关于a类计量器具的管理办法，正确的是()
a.送法定计量检定机构定期检验
b.由所属企业计量管理部门校正
c.经检查及验证合格后可以使用
d.用检定合格仪表直接对比核准
答案a
p321
17.建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的()。
a.安全员
b.项目负责人
c.资料员
d.电气技术员
答案d
p327
18.关于gc类压力管道安装前要求的说法，错误的是()
a.施工方案需发包方批准
b.发电子邮件履行告知手续
c.应向省级质量技术监督部门告知
d.焊工应持有《特种设备作业人员证》
答案c
p336
19.下列管道中，应划分为主要分项工程的是（）。
a.空调管道
b.氧气管道
c.空气管道
d.采暖管道
答案b
p338
级建造师考试真题及答案管理3
2011年二级建造师考试真题及答案[1] 该文章转载自无忧考网：http://
网络综合-二级建造师考试试题施工管理。
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。
a．项目投资目标
b．设计进度目标
c．施工质量目标
d．设计成本目标
2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。
a．建设单位
b．设计单位
c．施工总承包管理企业
d．施工承包企业
3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的（）结合。
a．组织结构
b．工程流程
c．职能结构
d．合同结构
4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。
a．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
b．一个项目中各组成部分之间的组织关系
c．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
d．一个项目中各组成部分之间的逻辑关系
5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（gb50500-2008），投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（）。
a．规费
b．利润
c．管理费
d．直接工程费
6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。
a．①②③
b．②①③
c．③②①
d．②③①
7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（）a．业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。b．工作流程组织的任务就是编制组织结构图 c．工作流程图可以用来描述工作流程组织
d．工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系
8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2003206号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程是（）
a．人工费
b．材料费
c．临时设施费
d．施工机械使用费
9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2003206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（）。
a．人工费
b．施工机械使用费
c．现场管理费
d．企业管理费
10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（）万元。
a．
b．24
c．
d．
11、关于施工定额的说法，正确的是（）。
a．施工定额是以分项工程为对象编制的定额
b．施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 c．施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性
d．施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制
12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）
a．周转性材料的消耗量是指材料使用量
b．周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
c．周转性材料的摊销量供施工企业组织使用
d．周转性材料的消耗与周转使用次数无关
13、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（）m?。
a．47
b．51
c．56
d．70
14、施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。a．施工预算 b．施工图预算 c．投标报价
d．项目经理的责任成本
15、编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（）后确定。a．施工准备工作计划 b．施工总平面图 c．施工总进度计划 d．主要技术经济指标
16、某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（）。
a． 确定目标控制的计划值
b．定期比较目标计划值与实际值
c．分析比较结果，采取纠偏措施
d．收集目标的实际完成值
17、运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。
a．设计图纸的质量
b．采购的建筑材料的质量
c．签订施工合同时决策质量
d．编制监理规划的质量
18、下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（）。
a．自行决定是否分包及选择分包企业
b．编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位
c．指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素
d．代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力
19、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）或其授权人与项目经理协商制定。
a．企业董事长
b．企业法定代表人
c．企业总经理
d．方管生产经营的副部经理
20、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（）。
a．确定风险因素
b．分析风险发生的概率
c．分析风险损失量
d．提出风险预警
21、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字的建筑材料不得在工程上使用。
a．监理员
b．专业监理工程师
c．总监理工程师代表
d．总监理工程师
22、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当）。
a．责令施工企业整改
b．向施工企业项目经理报告 c．向建设单位驻工地代表报告 d．向建设行政主管部门报告
（23、某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。
a．24
b．120
c．160
d．176
24、某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是（）。
a．进行进度计划系统结构分析
b．进行项目结构分析
c．编制各级进度计划
d．确定工作编码
25、施工企业进度控制的任务是依据（）对施工进度的要求控制施工进度。a．建设项目总进度目标 b．施工总进度计划 c．建安工程工期定额 d．施工承包合同
26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（）。a．施工总进度方案 b．施工总进度规划 c．施工总进度计划 d．施工总进度目标
27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。
a．发包人
b．承包人
c．监理人
d．设计单位
28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（）。a．施工企业的旬生产计划
b．建设工程项目施工的月度施工计划 c．施工企业的月度生产计划
d．建设工程项目施工的季度施工计划
29、关于横道图特点的说法，正确的是（）。a．横道图无法表达工作间的逻辑关系
b．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 c．只能用手工方式对横道图计划进行调整 d．横道图计划适用于大的进度计划系统
30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编制形式。
a．人工定额
b．概算定额
c．预算定额
d．施工定额
31、施工成本计划的编制基础是（）。
a．施工成本考核
b．施工成本预测
c．施工成本核算
d．目标成本确定
32、施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括（）。
a．预定的具体成本目标和实现控制目标的措施
b．预定的具体成本 目标和有可能出现的成本偏差
c．预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段
d．可能的工程变更和对变更的控制措施
33.施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（）的比较。
a．施工成本计划值与实际值
b．施工成本计划值与投标报价
c．成本实际值与投票报价
d．实际工程款支付与合同价
34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（）。
a．比较法
b．构成比率法
c．因素分析法
d．动态比率法
35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。
a．
b．
c．
d．55
36、根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（）计算。
a．台班折旧费
b．台班折旧费+设备进出现场的分摊费
c．台班使用费
d．同类型设备的租金
37、根据《质量管理体系》（gb/t19000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（）。
a．质量体系文件
b．质量手册
c．程序文件
d．质量计划
38、建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。
a．项目经理
b．公司技术负责人
c．公司总工程师
d．项目技术负责人
39、建设工程施工项目竣工验收应由（）组织。
a．监理单位
b．施工企业
c．建设单位
d．质量监督机构
40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（）。
a．一般事故
b．较大事故
c．重大事故
d．特别重大事故
41、某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（）。
a．加固处理
b．修补处理
c．不作处理
d．返工处理
42、建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（）负责。a．建设单位 b．施工企业 c．监理单位 d．设计单位
43、建设工程质量监督机构进行第一资历施工现场监督检查的重点是（）。a．施工现场准备情况 b．检查施工现场计量器具
c．参加建设的各单位的质量行为 d．复核项目测量控制定位点
44、建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（）。
a．建设单位安全管理的投入是否到位
b．施工企业安全管理和安全技术是否到位
c．监理单位对安全管理的重视程度
d．政府部门对项目施工安全监管是否到位
45、某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（）天。
a．20
b．21
c．23
d．25
46、在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。
a．最早完成时间的最小值
b．最早完成时间的最大值
c．最迟完成时间的最小值
d．最迟完成时间的最大值
47、已知某建设工程网络计划中a工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（）天。
a．3
b．5
c．8
d．10
48、该文章转载自无忧考网：http://
相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（）的特点。
a．一次性
b．流动性
c．单件性
d．预约性
49、下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）。
a．施工企业的质量管理制度
b．施工现场的安全防护设施
c．施工现场的交通运输和道路条件
d．不可抗力对施工质量的影响
50、建设工程项目质量管理的pdca循环工作原理中，“c”是指（）。
a．计划
b．实施
c．检查
d．处理
51、下列合同结构图表示的是（）模式。
a．施工平行发包
b．施工总承包
c．设计－建造－管理
d．联合体承包
52、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。
a．建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议
b．施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理
c．施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行
d．施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工
53、根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（负责。）
a．地质勘察单位 b．发包人 c．承包人 d．监理人
54、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（gf-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。
a．工程承包人办理并支付保险费用
b．劳务分包人办理并支付保险费用
c．工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
d．劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用
55、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（）为准。a．供货方发货截记的日期 b．采购方收货截记的日期 c．合同约定的提货日期 d．承运单位签发的日期
56、下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（）。a．安全生产责任制度 b．安全生产奖惩制度 c．安全生产值班制度 d．安全生产检查制度
57、对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（）。a．国务院技术监督管理部门 b．国务院建设行征主管部门 c．国务院劳动和社会保障部门 d．国务院安全生产监督管理部门
58、施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在（）以内。
a．6‰
b．8‰
c．10‰
d．12‰
59、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于（）。
a．特别重大事故
b．重大事故
c．较大事故
d．一般事故
60、某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（）万元的罚款。
a．10～30
b．30～50
c．50～100
d．100～500
61、关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（）。
a．施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池
b．施工现场外围设置的围挡不得低于
c．一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工
d．在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青
62、施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应（）。
a．有组织地直接排入市政污水管网
b．经一次沉淀后排入市政排水管网
c．分散直接排入市政污水管网
d．经二次沉淀后排入市政排水管网
63、某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以（）为准。
a．签订的合同总价
b．合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
c．实际完成的工程量乘以重
该文章转载自无忧考网：http:// 新协商的各项单价之和
d．双方重新协商确定的单价和工程量
64、关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（）。
a．在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同
b．报酬总额随工程成本的加大而增加
c．由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性
d．通常在非代理型cm模式的合同中采用
65、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（）。
a．设计单位
b．建设单位
c．施工总承包企业
d．监理单位
66、根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（）进行计算。
a．目前市场上同工种人工的日工资单价
b．承包商提出的计日工单价
c．列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价
d．列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价
67、根据《建设工程施工合同（示范成本）》（gf-99-0201），承包人未在索赔事件发生后28天内发生索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（）。
a．真实性
b．时效性
c．关联性
d．有效性
68、根据《建设工程施工合同（示汇文本）》（gf-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（）。
a．索赔意向通知
b．中间索赔依据
c．中间索赔报告
d．索赔声明
69、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。
a．施工企业施工员
b．专业监理工程师
c．项目专业技术负责人
d．建设单位参加验收的人员
70、关于施工文件档案管理的说法，正确的是（）。
a．工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位
b．由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷
c．施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交
d．工程文件可采用纯蓝墨水书写
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）
71、下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有（）。
a．施工质量控制
b．施工成本控制
c．施工进度控制
d．分包单位人员管理
e．施工安全管理
72、关于施工管理职能分工的说法，正确的有（）。
a．管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 b．不同的管理职能可由不同的职能部门承担
c．项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表
d．管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理
e．管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务
73、分部（分项）工程施工组织设计的主要内容有（）。a．建设项目的工程概况 b．施工方法的选择 c．施工机械的选择 d．劳动力需求量计划 e．安全施工措施
74、根据《建设工程项目管理规范》（gb/t50326-2006），施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（）。
a．参与项目招标、投标和合同签订
b．制定内部计酬办法
c．参与组建项目经理部
d．选择建立单位
e．选择分包人
75、下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有（）。
a．尽量减少因安排不当引起的机械闲置
b．加强机械的现场调度，避免窝工
c．尽量选择新开发的新型机械设备
d．加强机械的维修保养
e．做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合
76、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。
a．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
b．经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
c．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单
该文章转载自无忧考网：http://
位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
d．经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
e．经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
77、某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（）。
a．①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
b．①-②-③-⑦-⑨-⑩
c．①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
d．①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
e．①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
78、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有（）。
a．承包商管理人员的能力
b．工程设计文件
c．工程施工方案
d．合同风险
e．工程机械
79、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程材料费的有（）。
a．材料原价
b．材料的运输损耗费
c．库存材料盘亏
d．材料运杂费
e．新型材料试验费
80、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程间接费的有（）。
a．工程排污费
b．危险作业意外伤害保险
c．社会保险费
d．环境保护费
e．材料二次搬运费
81、采用，《建设工程工程量清算单计价规范》（gb50500-2008）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（）。
a．垂直运输费
b．安全文明施工费
c．分部分项工程费
d．规费
e．税金
82、编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（）。a．材料供应不及时造成的停工时间 b．施工组织混乱造成的停工时间
c．由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间
d．工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 e．工人违背劳动纪律损失的时间
83、下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。a．确定项目管理班子的任务和职能分工 b．分析钢结构吊装作业的成本目标 c．修订钢结构吊装施工合同条款 d．提出多个钢结构吊装方案 e．改变吊装用的施工机械
84、施工安全技术交底要求做好“四口”、“五临边”的防护措施，其中“四口”指（）a．通道口 b．工地出入口 c．楼梯口 d．电梯井口 e．预留洞口
85、《职业健康安全管理体系-规范》(gb/t28001-2001)的构成要素有（）a．策划 b．持续改进 c．实施与运行 d．检查纠正措施 e．管理评审
86、与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有（）
a．业主的合同管理工作量大大减小
b．业主的组织和协调工作量大大减小
c．业主的投资控制难度大
d．建设周期可能比较长，不利于进度控制
e．合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。
87、承包人提交竣工验收中请报告的条件包括（）
a．合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
b．发包人已支付竣工结算价款
c．已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料
d．竣工验收资料已经档案管理部门验收合格
e．监理人已经出具质量评估报告
88、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf-2003-0213），关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）
a．分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任
b．未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任
c．分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令
d．完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用
e．工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 该文章转载自无忧考网：http:// 89、关于总价合同的说法，正确的有（）
a．采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险
b．发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制
c．固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程
d．在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨
e．由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整
90、施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括（）
a．进度计划的编制说明
b．实际工程进度与计划进度的比较
c．进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析
d．进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况 e．进度的预测
91、施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（）a．施工人员 b．施工技术 c．施工方法 d．施工机械 e．信息处理技术
92、施工质量影响因素主要有“4mie”，其中，“4m”是指（）a．人 b．机械 c．方法 d．环境 e．材料
93、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（）
a．单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格
b．质量控制资料应完整
c．单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整
d．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
e．单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求
94、建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（）
a．工程概况、事故概况
b．质量事故的处理依据
c．事故调查中的有关数据、资料
d．事故处理的建议方案
e．事故处理的初步结论
95、关于施工安全管理任务的说法，正确的有（）
a．施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容
b．施工班组应设置兼职的安全员
c．施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象
d．创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一
e．所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施
该文章转载自无忧考网：http://
市政工程管理与实务
该文章转载自无忧考网：http:// 2011全国二级建造师考试真题及答案：市政工程管理与实务（网友版）+土路基雨 b分段开挖c坚持当天 关于浇筑水泥混凝土 a木模板c弯道上 关于网喷混凝土 a气温低于b喷射作业应分段c喷射作业应自下而上 24 关于埋设塑料管 a管内径d管基支承角e管顶以上 25 关于冬期桥梁 b拌制混凝土c骨料加热 26 顶管工具a捣进c放水d出泥 可采用气体 a球墨b聚乙烯c管骨架 28 结构材料 b钢板桩e smw挡土墙 29 关于管棚施工 d在铁路e管棚施工 施工项目现场管理 c做好施工d适时调整e建立文明 三
案例分析一
（1）合同，招投标文件（招标文件，补遗文件、图纸、报价清单）（2）施工组织设计
（3）施工总面积布置及施工方案（4）设备的市场价格
二、人员还有材料员设备员
三、取税金率% 3000/（1 %）-2620-80==
四、工程量复核表 工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表 案例分析二
一、造成沉井壁坍
二、a单位为总包单位，应对本工程的安全责任负总则，并对b单位的安全生产负管理责任和连带责任 b单位为分包单位，只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。三、一人重伤属一般事故，a单位为总承包方负次要责任，未能及时制止b单位的不合理行为 b单位负主要责任 因b单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从a单位管理故负最主要责任。四a单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。应有a单位自己负责。案例分析三：
一、沟槽开挖顺序不妥，应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对，承口应向下游方向。
二、挖机应注意：不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时，应注意槽沟远点。起重机应注意：斜吊不吊，超载不吊，管道绑扎不牢不吊，指挥信息不明显不吊，吊物上站人不吊，光线阴暗下雨时不吊。
三、机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm，人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。
四、第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。案例分析四
一、事件一：项目部可以索赔的工期10天，费用30万，因为地质条件变化是发包方责任，所以可以索赔 事件二：不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的，所以不能索赔 事件三：
1、若地质条件符合勘探报告，则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的，不能索赔。
2、若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用
二、可以采用化学浆液
三、可以采用矿物素（如膨润工泥浆）界面活性剂（如泡沫）高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类，也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m，768/8/=80天
该文章转载自无忧考网：http://
级建造师考试真题及答案管理4
2018年二级建造师考试水利水电真题及答案
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(sl252-2017)，某水库设计灌溉面积为98万亩，则此水库的工程等别至少应为()等。
a.ⅱ
b.ⅲ
c.ⅳ
d.ⅴ
答案a
p2
2.下列工程施工放样产生的误差中，属于仪器误差的是()
a.照准误差
b.整平误差
c.对光误差
d.估读误差
答案c
p31
3.当土石坝出现大面积管涌险情时，宜采用的抢护方法是()
a.盖堵法
b.戗堤法
c.反滤围井
d.反滤层压盖
答案d
p60
4.水利水电工程施工中，依开挖方法和开挖难易程度等，将土分为()类
答案b
p63
5.拌合物坍落度为80mm的混凝土属于()混凝土
a.低塑性
b.塑性
c.流动性
d.大流动性
答案b
6.水工混凝土配料中，砂的称量允许偏差为()%。
a.±
b.±
c.±
d.±
答案c
p87
7.下列关于混凝土表层加固的方法中，适用于水下加固的是()修补
a.预缩砂浆
b.喷浆
c.喷混凝土
d.压浆混凝土
答案d
p96
8.根据启闭机结构形式分类，型号“qp-口×口一口/口”表示的是()
a.卷扬式
b.螺杆式
c.液压式
d.移动式
答案a
p101
9.下列化学灌浆施工工序中，正确的是()。
a.钻孔、裂缝处理、压水试验、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水
b.钻孔、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、压水试验、封闭、灌浆
c.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水
d.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、注水、灌浆
答案d
10.下列关于电力起爆法的说法中，正确的是()
a.用于同一起爆网路内的电雷管的电阻值最多只能有两种
b.网路中的支线、区域线联接前各自的两端不允许短路
c.雷雨天严禁采用电爆网路
d.通电后若发生拒爆，应立即进行检查
答案c p11
11.根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》(水建管[2015]377号)，水利建设市场主体信用等级中，bbe级表示信用()。
a.好
b.较好
c.一般
d.差
答案c p164
12.根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]25号)等有关规定，下列关于水利水电工程施工企业资质标准中对建造师数量要求的说法中，正确的是()。
a.特级企业注册一级建造师60以上
b.一级企业水利水电工程专业注册建造师30人以上
c.二级企业水利水电工程专业注册建造师15人以上
d.三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8人
答案d p159
13根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理力法的通知》(建质[2017]138号)保证金总额预留比例不得高于工程价款结算总额()
%
%
%
%
答案b
14.根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(谁建管[2015]91号),下列资质中不符合代建单位资质条件的是()。
a.监理
b.设计
c.咨询
d.施工总承包
答案a p117
15.根据《水电工程验收管理力法》(国能新能[2015]426号)，工程蓄水验收的申请，应由项目法人在计划下闸蓄水前()想工程所在地省级人民政府能源主管部门报送。
个月
个月
个月
个月
答案c
16.根据《水土保持法》，位于省级水土流失重点治理区的建设项目，其水土流失*标准应为()
a.一级
b.二级
c.三极
d.四级
答案b
p314
17.根据《水利水电工程施工工组织设计规范》(sl303-2017)，采用简化毕肖普法计算时，4级均质土围堰边坡稳定安全系数，应不低手()
答案b
p319
18.根据注册建造师执业工程规模标准，4级堤防的堤身护坡工程，其注册建造师执业工程规模标准为()
a.大型
b.中型
c.小(1)型
d.小(2)型
答案b
p367
19.下列拌合料预冷方式中，不宜采用的是()
a.冷水拌合 b.加冰搅拌
c.预冷骨料
d.预冷水泥
答案d
p130
20.根据《水利工程施工监理规范》(sl288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的()
%
%
%
% 答案b 294
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个个选项得意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分)
21.下列关于土石坝坝体排水设施的说法，正确的有()
a.贴坡排水顶部应高于坝体浸润线的逸出点
b.贴坡排水可降低浸润线
c.棱体排水不能降低浸润线
d.棱体排水可保护下游坝脚
e.坝体排水构造中反滤层材料粒径沿渗流方向应从小到大排列
答案ade p7
22.水利水电工程中常见的边坡变形破坏类型主要有()等。
a.接触冲刷
b.接触流土
c.崩塌
d.松弛张裂
e.蠕动变形
答案cde
p26
23下列地基处理方法中，适用于水利水电工程软土地基处理的方法有()等
a.置换法
b.排水法
c.强夯法
d.挤实法
e.预浸法
答案abd p72
24下列防渗方法中，适用于士石坝上游截渗处理的方法有()
a.截水槽法
b.黏土斜墙法
c.导渗沟法
d.贴坡排水法
e.防渗墙法
答案abe p81
25反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动方向的不同可分为()等类型。
a.双击法
b.混流法
c.轴流法
d.斜击法
e.灌流法
答案bce
26.根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号),水利工程可行性研究报告重点解决项目的()等有关问题。
a.建设必要性
b.技术可行性
d.环境影响可控性
e.社会影响可控性
答案bcde p114
27.根据《水利工程设计变更管理暂行力法》(水规计[2012]93号),下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是()的变化
a.主要料场场地
b.枢纽工程施工导流方式
c.导流建筑物方案
d.主要建筑物工程总进度
e.地下洞室支护形式
答案abcd
28根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》水建管[2016]420号)，下列情形中，属于违法分包的有()。
a.承包人将工程分包给不具备相应资质的单位
b.将工程分包给不具备相应资质的个人
c.承包人将工程分包给不具备安全生产许可的单位
d.承包人将工程分包给不具备安全生产许可的个人
e.承包人未设立现场管理机构
答案abcd p171~172
29.根据《水利建设质量工程考核办法》(水建管[2014]351号)，建设项目质量监督管理工程包括工作主要考核内容包括()。
a.质量监督计划制定
b.参建单位质量行为
c.工程质量监督检查
d.质量事故责任追究
e.工程质量核备、核定
答案abce
30.根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精2014]3号),获得“文明工地”可作为()等工作的参考依据。
a.建设市场主体信用评价
b.大禹奖评审
c.安全生产标准化评审
d.工程质量评定
e.工程质量监督
答案abc p241
案例题
(一)背景资料
施工单位承担某水闸工程施工，施工项目部编制了施工组织设计文件，并报总监理工程师审核确认。其中，施工进度计划如图1所示。施工围堰作为总价承包项目，其设计和施均由施工单位负责。
施工过程中发生如下事件：
事件1：为便于进度管理，技术人员对上述计划中各项工作的时间参数进行了计算，其中闸门制作与运输的时间参数为(按照方式标注)。
事件2：基坑初期排水过程中，发生围堰边坡坍塌事故，施工单位通过调整排水流量，避免事故再次发生。处理坍塌边坡增加费用1万元，增加工作时间10天，施工单位以围堰施工方案经总监批准为由向发包方提出补偿10天工期和1万元费用的要求。
事件3：因闸门设计变更，导致闸门制作与运输工作拖延30天完成。施工单位以设计变更是发包人责任为由提出补偿工期30天的要求。
问题
1.指出图1进度计划的工期和关键线路(用节点编号表示)。
2.指出事件中，a、b所代表时间参数的名称和数值。
3.指出事件2中初期排水排水量的组成。发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是什么？
4.分别指出事件
2、事件3中，施工单位的索赔要求是否合理，简要说明理由，综合事件
2、事件3，指出本工程的实际工期。
参考解析
1.工期10+30+40+60+30+30+40=240天
关键线路①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨
代表闸门制作与运输最迟开始时间，是40;
b代表闸门制作与运输自由时差，是40。
3.(1)初期排水排水量的组成包括围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量，以及可能的降水量。
(2)发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是初期抽水量控制不到位，基坑水位下降速度控制不当，导致基坑边坡因渗透压力过大，造成边坡失稳产生边坡坍塌事故。
4.事件2索赔不合理。
理由：总监理工程师确认不能免除施工单位的责任，所以由施工单位承担责任。
事件3索赔不合理。
理由：虽然拖延工期30天，但闸门制作与运输的总时差是40天，未超过总时差，故索赔不成立。
本工程的实际工期是250天。
考点来源2f320024 施工进度管理，2f320056 变更和索赔的处理方法与原则；
(二)背景资料
某大(2)型水库枢纽工程，总库容为×108m3，水库枢纽主要由主坝、副坝、溢洪道、电站及输水洞组成。输水洞位于主坝右岸山体内，长，洞径，设计输水流量为/s。该枢纽工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：主坝帷幕由三排灌浆孔组成，分别为上游排孔、中间排孔、下游排孔，各排孔均按二序进行灌浆施工；主坝帷幕后布置排水孔和扬压力观测孔。施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工。
事件2：输水洞布置在主坝防渗范围之内，洞内采用现浇混凝土衬砌，衬砌厚度为。根据设计方案，输水洞采取了帷幕灌浆、固结灌浆和回填灌浆的综合措施。
事件3：输水洞开挖采用爆破法施工，施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时，甲组在进行出渣作业：当两个开挖工作面相距10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的3名工人死亡。事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了电话报告。
问题：
1.帷幕灌浆施工的原则是什么？指出事件1主坝三排帷幕灌浆孔施工的先后顺序。
2.指出事件1中施工安排的不妥之处，并说明正确做法。
3.指出事件2中帷幕灌浆、固结灌浆和回填灌浆施工的先后顺序。回填灌浆在衬砌混凝土强度达到设计强度的多少后进行？
4.指出事件3中施工方法的不妥之处，并说明正确做法。
5.根据《水利安全生产信息报告和处置规则》(水安监[2016]20号)事件3，施工单位负责人在接到事故电话报告后，应在多长时间内向哪些单位(部门)电话报告？
参考答案
1.分序加密，浆液应先稀后浓；分别为下游排孔、上游排孔、中间排孔。
2.施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工不妥；帷幕后的排水孔和扬压力观测孔必须在相应部位的帷幕灌浆完成并检查合格后，方可钻进。
3.回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆；70%;
)输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时，甲组在进行出渣作业不妥；地下相向开挖的两端在相距30m以内时，装炮前应通知另一端暂停工作，退到安全地点；
2)当两个开挖工作面相距10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的3名工人死亡不妥；当相向开挖的两端相距15m时，一端应停止掘进，单头贯通。
小时，事故发生的安全生产监督管理部门、水行政主管部门，项目主管部门，上级主管部门。
(三)某堤防工程合同结算价2000万元，工期1年，招标人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制招标文件，部分内容摘录如下：
1.投标人近5年至少应具有2项合同价1800万元以上的类似工程业绩。
2.临时工程为总价承包项目，总价承包项目应进行子目分解，临时房屋建筑工程中，投标人除考虑自身的生产、生活用房外，还需要考虑发包人、监理人、设计单位办公和生活用房。
3.劳务作业分包应遵守如下条款：①主要建筑物的主体结构施工不允许有劳务作业分包；②劳务作业分包单位必须持有安全生产许可证；③劳务人员必须实行实名制；④劳务作业单位必须设立劳务人员支付专用账户，可委托施工总承包单位直接支付劳务人员工资；⑤经发包人同意，总承包单位可以将包含劳务、材料、机械的简单土方工程委托劳务作业单位施工；⑥经总承包单位同意，劳务作业单位可以将劳务作业再分包。
4.合同双方义务条款中，部分内容包括：①组织单元工程质量评定；②组织设计交底；③提出变更建议书；④负责提供施工供电变压器高压端以上供电线路；⑤提交支付保函；⑥测设施工控制网；⑦保持项目经理稳定性。
某投标人按要求填报了“近5年完成的类似工程业绩情况表”，提交了相应的业绩证明材料，总价承包项目中临时房屋建筑工程子目分解见表3.问题：
1.背景资料中提到的类似工程业绩，其业绩类似性包括哪几个方面？类似工程的业绩证明资料有哪些？
2.临时房屋建筑工程子目分解表中，填报的工程数量起何作用？指出所代表的内容。
3.指出劳务作业分包条款中不妥的条款。
4.合同双方义务条款中，属于承包人的义务有哪些？
参考解析
1.(1)业绩的类似性包括功能、结构、规模、造价等方面。
(2)业绩证明资料有：中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)、合同工程完工证书的复印件。
2.(1)临时工程为总价承包项目，工程子目分解表中，填报的工程数量是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)a代表办公用房
b代表生活用房
c代表生产用房(仓库、加工厂)
d备注
3.不妥之处一：主要建筑物的主体结构施工不允许有劳务作业分包；
不妥之处二：劳务作业单位必须设立劳务人员支付专用账户，可委托施工总承包单位直接支付劳务人员工资。
不妥之处三：经发包人同意，总承包单位可以将包含劳务、材料、机械的简单土方工程委托劳务作业单位施工；
不妥之处四：经总承包单位同意，劳务作业单位可以将劳务作业再分包。
4.合同双方义务条款中，属于承包人的义务有：
③提出变更建议书；
⑤提交支付保函；
⑥测设施工控制网；
⑦保持项目经理稳定性。
考点来源2f320043 施工投标的条件与程序，2f320044 施工分包的要求
(四)背景资料
某水利枢纽工程包括节制闸和船闸工程，工程所在地区每年5-9月份为汛期。项目于2014年9月开工，计划2017年1月底完工。项目划分为节制闸和船闸两个单位工程。根据设计要求，节制闸闸墩、船闸侧墙和底板采用c25、f100、w4混凝土。
本枢纽工程施工过程中发生如下事件：
事件1：根据合同要求，进场钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单，每捆钢筋均应挂上标牌，标牌上应标明厂标等内容。
事件2：船闸单位工程共有20个分部工程，分部工程质量全部合格，其中优良分部工程16个；主要分部工程10个，工程质量全部优良。施工过程中未发生质量事得分率为%，质量检验评定资料齐全，工程观测分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准。
事件3：项目如期完工，计划于2017年汛前进行竣工验收。施工单位在竣工图编制中，对由预制改成现浇的交通桥工程，直接在原施工图上注明变更的依据，加盖并签署竣工图章后作为竣工图。
问题
1.背景资料中c25、f100、w4分别表示混凝土的哪些指标？其中数值25、100、4的含义分别是什么？
2.除厂标外，指出事件1中钢筋标牌上应标注的其他内容。
3.依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(sl176-2007)，单位工程施工质量优良标准中，对分部工程质量、主要分部工程质量及外观质量方面的要求分别是什么？根据事件2提供的资料，说明船闸单位工程的质量等级。
4.依据《水利水电建设工程验收规程》(sl223-2008)和《水利工程建设项目**案管理规定》(水办[20051480号)的规定，指出并改正事件3中的不妥之处。
参考答案
代表混凝土强度等级，w代表混凝土抗渗等级，f代表混凝土抗冻等级；25代表混凝土抗压强度为25mpa，100表示混凝土抗冻性能试验能经受100次的冻融循环混凝土质量损失不超过5%，强度损失不超过25%，4表示混凝土能承担的静水压力而不渗透；
2.钢号、产品批号、规格、尺寸等。
3.分部工程全部合格，优良率不低于70%;主要分部工程全部优良；外观质量等分率不低于85%;优良；
4.直接在原施工图上注明变更的依据，加盖并签署竣工图章后作为竣工图不妥，应该是重新绘制竣工图，在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人，监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。
级建造师考试真题及答案管理5
2011年二级建造师考试真题及参考答案汇总
建筑工程实务真题及答案
一、单项选择题(共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1影响钢筋混凝土+c配箍率 2建筑物高度相同+c 圆形
3关于建筑石膏技术+d防火性能差 4水泥强度等级+b 3d和28d 5水准测量中+b ha+a-b 6最适合泵送+d 100 7立面铺贴+ d 满粘法
8根据相关规范门窗+ a 人造木板门 9关于建筑幕墙+d 在有镀膜 10闸浴间+a混凝土
11脚手架+d 安装红色的灯
12关于外用电梯+b 外用电梯底笼 13无需办理+c 现场食堂
14施工现场污水+b 市政管理
15关于施工现场临时用水+a 高度超过
16下列选项《民用建筑节能》+c 建材研制 17根据《建设工程项目管理》+ a 质量计划 18下列选项属于分部工程+ 屋面工程
19根据《建筑工程施工质量》+b 建设单位 20混凝土悬臂+d 100
二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分)21对混凝土构件+b环境类别c混凝土强度 d混凝土保护层 22地基验槽+b持力层c有浅埋d浅部e设计 23关于大体积+a控制d掺入 24高强螺栓+a喷b砂轮c
25工程实施过程+a地基b主体d装饰
26根据《危险性较大》+a建设单位b总监c项目设计d项目专职 27影响施工现场+a施工条件b周边
28可以使用36v+b高度低于米c 高温d有导电 29根据《建设工程施工专业分包》+a组织d确保 30根据《建筑内部装修》+a合格b防火d燃烧
三、案例分析题(共4题，每题20分)
案一 在施工过程中
（1）按照累加数列错位相减取大差法
5分（2）计划工期t=136 5分
（3）施工单位技术负责人审批，报总监理工程师同意批准后实施
5分
（4）（1）索赔成立，因为按照施工合同法，不可抗力造成的工程清理恢复费用应有建设单位承担。
（2）不成立。因为按照施工合同法，不可抗力造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担
（3）不成立，不可抗力造成的人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力造成的工期延后工期顺延 5分 案二：(1):事件一 4分
建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时通知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前通知，材料损失施工单位不负责
承包单位责任：材料进场核验是否于建设单位提供的一览表符合，不合格材料不得进场，负责材料送检(2):事件二 4分
原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》(3):事件二 4分
不合理，，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工
(4):事件三 ： 4分
凿除墙体空鼓部分，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收
(5):事件四 4分
建设单位已投入使用，竣工日期即为使用日期，2010年9月18日 案三：(1)事件一 5分 不合理，建设单位不应当将一个本应该由施工单位自己完成的工作再分包给其他单位
(2)事件二 5分 书本上有。交叉作业（3）事件三中。5分 书本有。骨架隔墙
（4.）事件四 5分
按照原来数量的一倍进行抽检，原不合格重检，10%，不少于6间，离地—,离墙面 , 案四： 预付款：1000*10%=100(万元), 2分 预付款起扣点：1000*60%=600(万元), 2分 6月份开始扣回预付款，6、7月份每月扣50万 4分
截止8月末累计支付工程款：80+160+170+180+160+130=880万元。, 2分
结算之前累计支付工程款：1000*90%=900, 2分 万元，竣工结算：1000+5=1005万元 2分 保修金：1005*5%=万元 2分 结算方式，单项、单位、总决算 4分
法规真题及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1.取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。a 登记
b 注册
c 备案
d 所在单位考核合格
2.行政法规的制定主体是（）。a 全国人民代表大会
b 全国人民代表大会常务委员会 c 国务院
d 最高人民法院
3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（）a 抵消
b 提存
c 混同
d 免除
4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（）年。a
1b 2 c 4 d 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（）。a 汇票
b 仓单
c 建设用地
d 应收账款
6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。a 转让
b 抵押
c 出资入股
d 投保火灾险
7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。a 100 b 200 c 600
d 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。a 总承包合同可以采用书面形式或口头形式
b 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 c 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 d 国家提倡对建筑工程实行总承包
9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。a 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 b 将专业工程分包给不具备资质的承包人 c 将劳务作业分包给不具备资质的承包人
d 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人
10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。a 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标 b 该联合体成员签订共同投标协议
c 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标 d 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头
11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。a 评标价
b 投标报价
c 招标控制价
d 标底
12.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是()。a 评标委员会成员的名单在评标结算前保密
b 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名
c 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取 d 评标委员会成员由二人组成。
13.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（a）。a 属于在投标有效期内撤回投标文件（属于要约的撤回）b 属于放弃中标
c 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 d 甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。a 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用
b 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 c 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责 d 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15.生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。a 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 b 3年内不得担任监理单位的主要负责人
c 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 d 终身不得担任任何施工企业的主要负责人。生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。a 本企业负责人
b 当地安全生产监督管理部门 c 县级以上地方人民政府
d 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门。某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事 故应由（）上报有关主管部门 a 幕墙分包企业
b 施工总承包企业
c 监理单位
d 建设单位。根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（）批准。
a 县级以上人民政府
b 省级政府特种设备安全监督部门 c 国务院
d 国务院特种设备安全监督部门
19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。a 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材
b 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料 c 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
d 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是(d)。a 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求
b 建设单位有权压缩合同约定的工期
c 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 d 建设单位应当根据工程需要 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。a 意外伤害保险属于非强制险 b 保险由建设单位办理
c 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 d 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止 22 基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。a 施工企业项目经理和现场监理工程师 b 施工企业负责人和建设单位负责人 c 建设单位负责人和总监理工程师 d 施工企业技术负责人和总监理工程师 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）月。（p85）a 1
b 2
c 3
d 6 根据建设工程质量管理条例对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。a 增加工程内部装修
b 建筑主体和承重结构变动
c 增加工程造价总额
d 改变建筑工程局部使用功能 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（）。
a 分包工程质量由分包企业负总责
b 分包工程质量由分包企业单独承担责任 c 总承包企业对分包工程质量承担连带责任
d 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。a 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用
b 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔 c 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔 d 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修 27 必须经总监理工程师签字的工作是（）。a 开工前的放线定位
b 分项工程验收
c 下一步工序
d 建设工程竣工验收 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（）。a 只能由生产厂家承担
b 只能由供应商承担
c 只能施工企业自行承担
d 可向生产厂商提出赔偿
29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（）报批。a 公安消防机构
b 建设工程安全监督机构
c 建设行政主管部门
d 上级主管部门
30下列争议中，属于劳动争议的是（）。
a 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 b 公司股东李某因股息分配产生的争议 c 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
d 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。（p132）a 6个月
b 1年
c 2年
d 5年
劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（）。（p126）a 该试用期限为劳动合同期限 b 按无效劳动合同处理
c 按无固定期限合同处理
d 按完成一定工作任务为期限的合同处理
用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。a 固定期限
b 无固定期限
c 以完成一定任务为期限
d短期
下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（）。a 警告
b 罚款
c 支付违约金
d 没收财产
35下列合同中，受合同法调整的是（）。a 婚姻
b 收养
c 买卖
d 行政
在合同法中，要约生效的时间为（）。a 要约人发出要约时
b 要约达到受要约人时
c 受要约人做出承诺时
d 受要约人承诺到达时
在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（）。a 要约
b 要约邀请
c 反要约
d 承诺
受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（）。
a 承诺超时
b 承诺延误
c 新承诺
d 新要约
在合同法中，以下情形属于无效合同的是（）。a 当事人无履约能力
b 当事人对合同有重大误解
c 违反法律规定的强制性规定
d 违反法定的形式
关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）年内行驶。a 1个月
b 3个月
c 6个月
d 1年
关于待定合同的说法，正确的是（）。a 善意相对人不享有撤销的权利
b 效力特定合同的相对人拥有催告权
c 待定合同是生效合同
d 待定合同是无效合同
甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的（）。
a 丙不能以自己名义起诉甲
b 丙起诉甲实在行使代位权 c 丙起诉甲以50万元为限
d 丙的起诉费用由自己支付
下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。a 受让人明知债务人以不合理低价转让财产
b 债务人放弃到期的债权 c 债务人将巨额财产赠予他人
d 债务人将其全部财产转让
甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。a 甲公司名称变更
b 乙公司的法人代表变更
c 合同签约人变更
d 买卖数量变更
某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为 a 24
b 27
c 30
d 42 46 关于担保的说法，正确的是（）。（实在看不清楚）d 以汇票作为
某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。a 监理单位
b 银行
c 建设单位
d 施工企业
定金合同以（）之时生效。a 当事人签字
b 合同备案
c 定金实际交付
d 主合同成立
王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。a 行政调解
b 法院调解
c 仲裁调解
d 人民调解
一裁定终局体现了仲裁的（）特点。（p200)听老师说的也是独立特点 a 专业
b 自愿
c 独立
d 快捷
仲裁的保密性特点体现在他（）为原则。a 不开庭审理
b 不允许代理人参加
c 不公开审理
d 不允许证人参加
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）
61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（bde）一并发包 a代建
b 施工 c 监理
d 设计
e 设备采购
62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为abde a不违反法律
b、不违背社会公德 c．。。
d 不与第三人利益相冲突 e不与社会公共利益相冲突
63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ace）a 建筑物
b 建设用地使用权 c 生产设备、材料
d 在建工程 e 在建船舶
64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（bcd）a iso质量体系
b工程建国家强制性标准 c工程设计文件
d施工企业管理制度
e建设工程施工合同
65、投标有效内，投标人有（ac）行为的，其投标保证金予以没收。a 撤回投标文件
b 补正投标文件 c放弃中标
d 澄清投标文件 e．说明（解释）投标文件
66、施工作业施工人员安全生产义务（abc）a 使用劳动生产安全用具 b接受安生生产培训 c发现事故立即报告 d 抢救
e为自己。。
67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（bc）
a发生安全事故应由工人自负
b该条款为无效条款
c 施工企业应受行政处罚
d。。e施工企业负责人应受行政罚款
68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（bcd）
a对建设工程项目的安全生产负总责
b 落实安全生产责任制
c 制定安全生产规章制度和操作规程
d确保安全生产费用的专项使用 e根据工作特点组织制定安全施工措施 69、取得安全生产许可证的条件是（ab）
a 特种作业人经考核合格
b 职工参加工伤保险 c通过了安全生产管理体系认证
d 进行了安全评价 e 已办理安全。。
70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（abde）a保修范围
b保修期限
c质量保证金的退还方式
d质量保证金预留比例 e保修责任
71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（ae）a 建立进货验货制度 b．。产品。。
c 对使用有瑕疵的产品进行说明
d 为扩大销售，对。。
e快过期的产品降价销售
72、某交通施工穿越噪声敏感区域。。，下列说法正确的是（bce）a 禁止一切夜间施工
b 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 c必须公告安民 d．。
e在开工15日前。。。。行政主管部门报告
73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（de）a 扣身份证
b扣押职称
c。。
d签订专业技术培训服务违约金
e签订竞业
74、建设工程合同属于（cd）
a有名合同
b实践合同 c 要式合同
d有偿合同 e单务合同
75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ace），有权行使抗辩权 a 经营状况严重恶化
b法定代表人并追究刑事责任 c．丧失信誉
d企业负有较大债务 e转移财产试图躲避债务
76、合同权利文件终止时，不影响（abc）之效力 a结算条款
b 清理条款 c 仲裁条款
d 担保条款 e．。
77、民事违约责任的承担方式有（abc）
a赔偿损失
b采取。。c定金。
d 精神损失赔偿 e 赔礼道歉
78、建设单位。。，根据《民事诉讼法》。。，建设单位可以将（bc）列为其被告 a。代理机构
b总承包企业 c 分包企业
d实际施工人 e 建设行政主管部门
79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（be）a当事人必须在开庭前提出回避申请
b当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出 c．。代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避
d人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出
e 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ade）a 仲裁协议应当是书面形式
b仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可 c仲裁协议必须在争议发生前达成
d没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
e仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
施工管理真题及答案