实用房屋协议文本 房屋协议书的格式大全精选4篇
【导读预览】此篇优秀范文“实用房屋协议文本 房屋协议书的格式大全精选4篇”由阿拉题库网友为您整理分享,以供您参考学习之用,希望此篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!
房屋协议文本房屋协议书的格式【第一篇】
___年___月___日___年___月___日
签约地点:贵大在线
注:1、房屋转让协议书签订前,受让方一定要看清楚出让方对房屋有无合法的处分权,避免日后产生纠纷。2、要问清楚房屋有无出租。3、房屋的物业费用及其他各项费用有无欠缴。4、签订房屋转让协议书为格式文本,可根据自己需要加以修改。
一、协议双方当事人
甲方:原房屋所有人:(以下简称甲方)
联系电话:
身份证:
乙方:购房人:(以下简称乙方)
联系电话:
身份证:
二、住宅基本情况
1、住宅为-小区,六楼东户。该房是"-房权证城字第-号"。土地使用权号:-集用(--)第-号。
2、该房建筑面积-平方米。其中套内面积-平方米,公共分摊面积-平方米.地下室建筑面积-平方米。
3、水、电、天然气齐全,分户式集中供暖。附属设施窗棂子、双窗子、太阳能、晾衣架、油烟机随房屋一并转让。
4、该房屋占用范围内的土地使用权随该房一并转让,该房屋的相关权益随该房一并转让。
三、房款
按照甲乙双方协商一致的价格,在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款_元(大写_);剩余房款_元(大写_)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。
四、缴款期限
1、乙方在签订本协议之日缴纳房款(人民币)-。
2、乙方在收到钥匙、房权证的同时缴纳剩余房款(人民币)-。
五、交房期限
甲方必须在 年 月 日前,将房屋、房权证(原证)、土地证复印件(土地所有权归 户居民所有)及所有钥匙交付乙方。
六、甲方违约责任
1、交房期限逾期超过30日,自约定交付之日起第二天,以乙方实际缴纳房款数为基数,按建设银行同期贷款利率向乙方支付违约金,协议继续执行。
2、逾期超过60日,乙方有权提出解除协议,并书面通知甲方,甲方在接到通知10日内退还全部已缴纳的房款,并按建设银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
3、本协议签订后,如因甲方原因解除协议,甲方应当向乙方支付总房款百分之五的违约金。
4、因该房所发生的--年-月-日前的产权纠纷和财务纠纷由甲方承担全部责任。
七、乙方违约责任
1、如未按协议规定期限缴纳房款,逾期超过30日,以实际逾期天数、应缴纳房款额为基数,按建设银行同期贷款利率向甲方支付违约金,协议继续执行。
2、逾期超过60日,甲方有权提出解除协议,并书面通知乙方,乙方在接到通知10日内将乙方实际缴纳房款扣除违约金后返还。
3、本协议签订后,如因乙方原因解除协议,乙方应当向甲方支付总房款百分之五的违约金。
4、因该房所发生的 年 月 日后的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。
八、双方约定的其他事项
1、交付房屋后,甲方不再享有该房的任何权利和义务。
2、房屋产权过户由乙方负责,所有税费有乙方承担,甲方必须到场签字,出具相关证明。
3、该住宅共用部分归 户所有,公用设施的维护维修全体共同承担。
4、交付房屋之日物业管理、水、电、暖、天然气由甲方结清交接。
九、本协议在执行过程中发生争议,应首先协商解决,如协商不一致,应有-县人民法院判决。
十、本协议签字盖章有效。
十一、本协议一式两份,双方各执一份。
十二、本协议自签订之日起生效。
见证人:
甲方乙方
年月日年月日
房屋协议文本房屋协议书的格式【第二篇】
身份证(护照):地址:邮政编码: 联系电话:
买受人(以下简称乙方):
身份证(护照):地址:邮政编码: 联系电话:
第一条 房屋情况
1、房屋座落:*区、**县、路、道、**街
2、设计用途:;建筑结构:建筑层数为层。
3、建筑面积*平方米,
房屋平面图见附件一,房屋抵押、租赁等情况见附件二。
4、房屋土地来源为:以出让方式取得土地使用权,土地使用年限为**年,自*年**月**日 至*年**月**日为止。
5、装修情况:毛坯。
第二条 房屋价款及维修基金
1、房屋价款为人民币*元
2、维修基金:人民币*元。
合计:人民币*元。
第三条 税费及过户费
本交易所涉包括但不限于营业税、契税、个人所得税等均有买方承担。过户费甲乙双方各自承担50%。
第四条 乙方付款形式及付款时间
1、本合同签订后,乙方支付定金: 元
2、余款*元于支付。
第六条 房屋交付日期
甲方于*年**月**日前,将房屋交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同的甲方免责。
第七条 房屋贷款办理:
鉴于甲方房屋存在贷款,甲方同意协助乙方办理贷款变更手续,变更后乙方继续还贷。
第八条 甲方逾期交付房屋的处理
甲方还应每日按房屋价款的‰。 向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时,甲方还应承担赔偿责任。
第九条 乙方逾期付款的处理
乙方如未按本合同第四条约定的日期付款,逾期在**日内的,甲方有权追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按房屋价款的‰ 向甲方支付违约金。
2、解除合同。乙方应每日按房屋价款的‰向甲方支付违约金。 .
第十条 物业管理
关于物业管理的服务内容和收费标准等,按有关规定由乙方与物业管理企业重新订立物业管理合同为准。
第十一条 产权纠纷和债权债务纠纷的约定
甲方保证在交付房屋时,无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。
第十二条 争议处理
1、向天津仲裁委员会申请仲裁;
2、向人民法院提起诉讼。
第十三条 合同附件
1、本合同未尽事宜,甲乙双方另行订立补充合同。
2、附件均为本合同不可分割的部分,具有同等效力。
第十四条 合同份数
本合同连同附件共页,一式四份,甲、乙双方各执一份,过户机关存留一份,贷款一份,具有同等效力。
第十五条 合同生效
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,按照其约定。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
委托代理人:委托代理人:
年 月 日 年 月 日
附件一:房屋屋平面图
附:房屋方位图;
附件二:房屋抵押、租赁等情况
房屋协议文本房屋协议书的格式【第三篇】
妻身份证号:
受让方(乙方):身份证号:
甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则,就房屋购买权转让事宜,签定本合同,并共同信守。
一、甲方自愿将公司职工内部认购的地铁名典小区d栋单元住房的购房名额转让给乙方。
二、甲方购房指标转让费用人民币元(大写:贰万贰仟元整)。乙方于合同签订之日起向甲方一次性付清。本合同生效之日起,该房屋的所有房款由乙方交付开发商。
三、因开发商暂时不能给予过户更名,现房屋签订内部认购协议,暂时仍为甲方名。
四、甲方应当积极协助乙方办理购房的相关手续,并及时向乙方提供房屋建设的相关信息,当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应及时告知乙方,乙方不能以房屋的户型、面积、价格等发生变化为由而终止协议。
五、本合同生效以后,此房屋的房费、物业费、水电费等相关费用均由乙方承担。
六、乙方交纳购房的相关费用后,甲方应协助乙方与开发商签订有效购房合同,并办理房产证等相关手续,所有合同、房产证等相关购房手续资料,均由乙方保存。待房产可以更名时,甲方应无偿协助乙方办理房产更名过户等相关手续。更名所发生的费用全部由甲方承担。
七、今后的房屋质量、验收、物业管理费、装修等问题由乙方自行负责,甲方仅有从旁协助的义务。
八、甲方确认该房屋权属无纠纷、无欠款、无抵押,并具有真实性,合法交易性。如因此给乙方造成任何损失,甲方应负全部责任。本协议由房屋所在地法院管辖。
九、违约责任:如甲方违约,支付乙方万元的违约金。如乙方违约,乙方所交的转让费不予退还。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等效力。
甲方:乙方:
电话:电话:
签订日期:年月日
房屋协议文本房屋协议书的格式【第四篇】
甲方(转让方):xx,男,汉族,19xx年1月23日出生,身份证住址:xx,身份证号码:xx,房屋转让协议书。
xx,女,汉族,19xx年8月9日出生,身份证住址:xx,身份证号码:xx。
乙方(受让方):xx,男,汉族,19xx年9月20日出生,身份证住址:xx,身份证号码:xx。
经甲、乙双方充分协商,就房屋转让相关事宜达成如下协议:
一、该转让房屋位于xx房屋使用面积100平方米,房屋所有权证号为:成字第xx号,土地使用权面积为:平方米,土地使用证号为:成国用(证)字第xx年xx号,协议书《房屋转让协议书》。
二、该房屋转让价格为人民币壹拾万零伍仟元整(小写:105000元整)。在签订协议时,乙方一次性付清全部转让款。(以甲方出具的手续为准)
三、甲方保证该房屋在转让时没有作抵押及发生其他一切债务与纠纷,否则甲方承担相应的法律责任。
四、本协议生效前,有关该房屋的一切债权债务以及发生的纠纷由甲方承担,本协议生效后,有关该房屋产生的一切债权债务以及发生的纠纷由乙方承担。
五、本协议自甲、乙双方签字后生效。
六、本协议生效后,乙方应及时到相关部门办理过户手续,甲方应为乙方提供相关手续,与该房屋有关的过户等一切费用由乙方承担。
七、甲、乙双方应按照该协议约定履行,如一方违约,应向对方赔偿损失并承担相应的法律责任。
八、本协议一试三份,甲、乙双方各执一份,公证处留存一份。
甲方: 乙方:
二0xx年十月二十二日