工程款申请报告（精编5篇）
【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“工程款申请报告（精编5篇）”文档资料，以供您学习参考之用，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！
工程款申请报告1
_____开发建设有限公司：
我方承建贵司的《_____项目_____工程》已完成了_____幢工程，_____主楼结构部分_____座分别完成至_____层板及_____层板，_____座装修完成至_____层；地下室结构完成_______m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）_____万元整，（小写）_______元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。
附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；
工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。
施工单位：_____建设有限公司
项目负责人：______________
日期：_____年_____月_____日
它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家整理的5篇《工程款申请报告》，希望对您有一些参考价值。
工程款申请报告2
青岛XX广场置业有限公司：
尊敬的青岛XX广场置业有限公司领导，由我司承接的青岛李沧XX广场项目 “C1住宅公共空间室内装修工程”、“商管餐厅装饰工程”、 “C1公共区域连廊装饰工程”、“5#楼公共区域装饰工程”等工程结算总产值约为1254万元，现已完成工程产值约为814万元（详情请看附件），我司从20xx年5月至今已经收到贵司支付工程款额为257万元。
因本工程增加合同外工程较大，现处于年底工人工资发放，及年后工程较为工期紧，我司资金压力较大。特此向贵司申请“C1住宅公共空间室内装修工程”合同款额的45%工程款，申请金额为7109247元*（45%-10%）=2488236元（大写贰佰肆拾捌万捌仟贰佰叁拾陆元）。 请贵司领导给予审核批复。
XXXX装璜有限公司
20xx年1月10日
工程款申请报告简短3
甲方(发包人):
代表人：
联系地址：
乙方(承包人):
代表人：
联系地址：
为了明确双方职责，确保工程质量和工期，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商同意，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：
承包方式：本合同采用 (单价或总价)承包方式。 承包价是乙方为本合同工程达到验交成品的所有工序作业费及材料费用等直接和间接费用及税金，以及其他为完成合同内容的所有费用总和。
采用单价承包的，单价的计价范围同甲方与业主所订合同中的计价范围相同，即：乙方所承包工程一切费用均已包含在合同附件1中有关工程细目的单价中，不再另行单独支付。本工程单价一经确定，不再调整。
采用总价承包的，合同价格包含乙方为完成本工程所需的全部费用。除工作量变更、设计变更以外，各种自然、人为潜在风险、市场变化等因素造成的乙方损失，乙方不得以任何理由提出任何额外支付要求。
质量标准： 按照交通部现行公路工程施工技术规范及质量检验评定标准和本工程设计规范、施工图纸、监理要求、甲方要求组织施工及进行质量检查验收，一次验交合格，达到优良工程。
合同工期： 开工日期： ——年 ——月——日
完工日期： ——年 ——月——日
总日历工期：—— 天。
第二条 工程价款的确定与结算
工程价款的确定： 本合同实行单价(单价或总价)承包。合同价款 万元(暂定)。
实行单价承包的，工程价款的确定以乙方实际完成的并经甲方、监理工程师认可计量的工程量与工程细目单价乘积以及发包人上级审计部门的审计结果作为最终工程价款。
实行总价承包的，即合同价包干工程，则合同价款在经甲方上级审计部门审计后，以审计结果作为工程价款。发包人不再进行其它任何形式的支付(设计变更、工作量变更除外)。
第三条 工程预付款与工程进度款的支付
本工程不支付工程预付款。
工程进度款以乙方实际完成并经甲方和监理验收合格的成品工程量逐月付款至实际进度的百分之八十(特殊情况下可付至百分之九十)。
第四条 设备材料供应
甲方提供的材料设备包括水泥，其费用由甲方逐月扣回或在最终结算时从工程款中一次性扣回。
乙方为本工程提供的材料设备包括钢筋、片石、碎石、砂等，其费用由乙方自行承担。
乙方用于本工程的所有材料与设备必须经过国家认证检测机构的检验，乙方应当出具检测合格报告单及出厂合格证后才能进场使用，检测费用由乙方自行承担。
第五条 工程质量
本工程质量执行国家和行业的质量检验评定标准，因承包方原因达不到约定的质量标准，承包方承担违约责任。
为保证本工程质量等级的实现，乙方必须接受建设单位的质量监督部门监督，同时服从甲方驻工地代表的质量监督与检查。
第六条 双方权利与义务
甲方权利与义务
工程开工前向乙方提交施工图纸壹份，并组织现场技术交底。
按合同要求及时向乙方拨付有关工程款。
组织审查承包方的施工组织设计和施工技术措施，并审定承包方提出的安全防护措施。
委托 同志为甲方工地代表，负责工程质量监督检查和现场施工协调并办理隐蔽工程的验收和有关签证手续。
在工程质量监督检查中发现不符合设计和规范要求等质量问题，甲方有权责令乙方停工或返工，因此造成的经济损失均由乙方承担。
负责组织预验收和竣工验收，并及时办理结算手续。
乙方权利与义务
严格按图纸和规范要求，甲方及监理指定的施工工艺施工，未经甲方及监理工程师许可不得擅自更改设计或降低工程质量标准，否则甲方不予认可已完工程量，乙方无条件返工，其责任和经济损失由乙方自负，同时承担由此引起的甲方所有损失。
乙方在开工前三日内向甲方送交开工报告，提交切实可行的施工组织设计、质量、安全防卫、环境保护、防火、综合治理措施、工地出入管理制度、工程安全措施各壹份并自行组织实施，并承担因上述措施不力造成的全部后果。
每七日向甲方报送施工项目的施工进度表壹份并经甲方审查认可后作为施工进度控制依据。同时，每月20日前向甲方报送当月进度报表和下月工作安排计划。所承担分项工程完工验交七天内，按甲方、监理及建设单位要求向甲方提交完整的竣工资料一式两份，由甲方负责统一装订。乙方应当使用甲方统一资料表格，费用由乙方承担。
乙方在施工中要严格执行甲方规定的工序报验制度，每道工序完成后在取得甲方和监理工程师的签认后，方能转入下道工序施工。若发现设计图纸有误或与实际不符时，乙方必须立即报告甲方，甲方同监理工程师协商确定方案后组织人员进行处理。
对隐蔽工程的中间验收，必须在具备条件后，乙方自检合格和中间验收48小时前通知甲方代表现场验收，否则视为不合格工程，不予验收。
运输中的一切交通事故责任及经济损失乙方自负。
施工中不能破坏甲方上道工序成型的工程内容，否则承担因此给甲方造成的所有损失。
施工中材料堆放场地、预制场地、水源、电、材料、取土土源、石料开采及一切附属设施条件、施工便道、施工及施工场地中的地方关系协调乙方自行处理，费用自负。
乙方应做到文明施工、安全生产、在施工现场两头设立安全标志，施工中由于承包方原因和非甲方原因造成的人身伤亡均由乙方负责，甲方不承担任何责任。挂牌及安全标志发生的费用由乙方承担。
搞好施工中的环境保护和综合治理，遵守工程所在地政府和有关部门对施工水土保持、环境保护和施工噪音等方面的管理规定，施工期间发生的一切地方关系和群众纠纷，乙方自行调解处理。
工地食宿、工具、灶具和工程用的材料，施工机具、车辆等，由乙方自行解决，费用自理。
施工中严禁中断交通，要确保道路通畅。
明确工地常住负责人一人 为乙方工地代表，代表乙方履行合同规定有关事宜，负责授权外重要问题的请示汇报，必须坚守工地，亲自指挥生产，未经甲方许可，不能离开工地。按时参加甲方的生产会，如缺席，按每次支付1000元违约金处理。
施工垃圾乙方自行选择合适场地弃运并掩埋，不能乱弃，破坏环境，或引起其它纠纷，否则引起的后果乙方自负。
乙方不能有损害甲方企业形象的行为，否则，在事实存在的情况下，甲方有权随时清退乙方，一切后果均由乙方承担。
施工中乙方注意保护好地下及地上一切公用设施(如地下管网、光缆、电视线等)、民房、构筑物等，否则，由此引起的一切损失由乙方自行负担。
施工中发现有地下文物时，乙方必须采取措施注意保护好现场，等国家有关部门接收，否则因乙方措施不力造成文物流失，乙方承担一切后果。施工中注意保护附近文物，造成文物损坏或灭失时，乙方承担全部责任。
施工中注意不能破坏公路沿线植被、草场、林场、耕地、水土保持，否则全部责任及经济损失均由乙方承担。
乙方在施工期间应严格遵守国家及地方的法律法规，遵守地方群众的生活风俗，否则，引起的一切纠纷、民族矛盾由乙方自行解决，并承担由此引起的一切经济损失、政治及其他后果。
在竣工验交前，负责对已完工工程进行保管，完成场地清理工作，在此期间已完工程发生损坏或丢失现象，负责无偿修理。
负责甲方提供设备的工地安全看护，并承担费用。
凡是施工范围内与已建铁路、公路等有交叉、干扰的地段，乙方应在不干扰铁路、公路工程运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通和水流，其费用已计入合同价款中。
施工段落内与农田交界处，注意保护农田，不能损坏农田，在征地范围施工，否则，引起的纠纷乙方自行解决处理并承担有关费用。
乙方施工过程中及施工完毕后搞好和相临施工项目或后续施工项目的协调交接工作，保证不影响后续施工单位或相临施工单位施工。
第七条 工程进度
乙方施工能力及进度不能满足甲方工期及进度要求时，甲方在向乙方提出警告后，乙方七日内仍不能达到甲方工期、进度要求时，甲方有权另行指定其他施工队伍。为保证甲方工程工期的需要，另行指定施工队伍的施工费用由甲方与指定队伍直接协商，所完工作量直接从乙方总工程款中扣除，无需乙方同意。对此，乙方应当谅解并同意。对因此给甲方造成的工期延误，乙方承担有关责任。
第八条 暂时停工
若乙方施工的工程质量、安全、环保、防护等措施不能满足规范要求，甲方或监理人员或业主有权下达暂时停工指令。同时，当乙方的施工影响到甲方的正常施工或整体施工的合理部署时，甲方也有权下达暂时停工指令。在暂时停工期间，乙方应当妥善保护停工工程，并保障其安全。暂时停工所造成的一切损失由乙方自行承担。
第九条 竣工验收
乙方在工程全部竣工验收前10日，应将验收日期以书面形式报告甲方届时验收，并向甲方送交完整的竣工资料，一式两份。
甲方在接到乙方竣工验收报告及竣工资料后，应按业主要求组织竣工验收，如因业主原因而不能按时组织验收时，甲方提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期。
本工程验收合格，从验收之日10日内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管工程，应由乙方负责看护。在此期间若已验收工程发生损坏，责任应由乙方承担。
工程最终结算待甲方上级审计部门审计完毕并按本合同第十二条规定扣除工程总价款5%的保修金后，及时付清。
第十条 变更及违约责任
本工程在施工中，如遇到下列情况之一者，工期顺延，双方及时协商并通过书面形式确定顺延后的最终工期： a:因重大自然灾害或其它不可抗力的原因而被迫停工。
b:因建设单位重大设计方案变更。
无正当理由，甲乙双方任何一方，未按本合同规定履行自己的职责或执行有关条款，按照公平的原则，双方约定按如下方法处理：
a:因发包方原因，没有及时拨付进度款，致使工程停工的，在得到发包方书面确认后工期顺延。
b:因承包方原因导致工程质量达不到约定标准，优良率达不到85%,每降低一个百分点，扣减工程款的1%,不能达到建设单位(业主)的验收标准，乙方负责按照建设单位(业主)要求进行整改，直至符合验收标准，如无法整改时，乙方应无条件返工，并承担返工的所有损失。
c：无正当理由竣工日期每延误一天，应向甲方支付结算工程总价款5‰的违约金。
d：因建设单位设计方案变更造成工程量减少或增加，合同价款相应减少或增加。
e：因不可抗力造成的工期延误乙方可不承担违约责任。但乙方有义务采取必要的措施防止损失的进一步扩大，有义务及时通知甲方，以便甲方采取必要的措施。
f：在本工程完工前，除非乙方违约甲方进行清退，否则乙方的设备、人员不能以任何借口离开现场，否则即视为违约，乙方承担由此给甲方造成的所有损失。
第十一条 工程保修
本工程保修期两年。保修期自双方验收移交之日起计算。保修金为工程结算总价款的5%，在工程结算款中扣除。在保修期内，如有质量问题，乙方应按甲方通知的时间与要求及时进行维修，维修发生的费用，由甲方视乙方维修费用来源予以全额返还或直接从保修金中扣除。对乙方未在规定时间内到场维修或拒绝维修的，甲方有权另行指定施工队伍维修，因此发生的费用，由甲方直接在保修金中支付，对此乙方不得有任何异议。
第十二条 其它
本工程所适用的各种规范以甲方或业主明示的为准。
为保证工程质量及工程进度，工程款必须专款专用，不得挪作它用。否则，甲方有权随时清退乙方，不与认可所完全工程量，损失由乙方自行承担。
乙方必须为其施工人员按国家及建设单位(业主)有关规定与要求购买保险。包括：建筑工程一切险、人身意外伤害险、第三方责任险等国家规定的与工程有关的所有保险，费用自负。
本工程乙方不得再次分包或转包。否则，甲方有权随时中止合同并追究乙方法律责任。因此造成的所有直接与间接损失，由乙方赔偿。
合同履行中如有争议，由双方协商解决。协商不了的，由合同履行地人民法院司法解决。
本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议或在本合同第十三条中约定。
本合同在履行过程中，有关的纪要、变更文件、补充文件在双方确认的基础上作为本合同附件一并生效。
本合同一式八份，由双方根据情况决定各自持有份数。
第十三条 其它约定条款：
_________________________________________________________________________________________________________
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号
签订时间： 签订地点：
工程款申请报告4
建筑工务局：
由我单位施工的xx工程从xxxx年xx月正式开工，至xxxx年xx月完工，xxxx年xx月完成竣工结算（或审计决算），结算价（或审计决算价）xx万元，截止本次请款日我单位共收到该项目工程款xx万元，本次申请结算余款（或审计决算余款）xx万元。
附件：结算单（或审计报告）
施工单位：（盖公章）
xxxx年xx月xx日
工程款支付申请报告5
工程款支付申请表
工程名称：
致： （监理单位）
我方已完成 工作，按施工合同的约定，建设单位应于 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ￥ ），现报上该付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
注：
承包单位
项目经理
日 期