工伤延期申请报告实用【优推8篇】
【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“工伤延期申请报告实用【优推8篇】”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！
工伤延期申请报告【第一篇】
xx有限公司：
xx年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期。
慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至2013年4月，现工程实际工期已超出合同约定的2013年4月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定，超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作。但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整。
鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当增加监理工作报酬，便mm于后续工作更好开展。望贵司批示为盼，谢谢！
xx询有限公司项目监理部（xx）。
20xx年5月5日。
监理工作联系单。
工程名称：编号：
工伤延期申请报告【第二篇】
根据年月***公司与**监理公司签订的建设工程委托监理合同的规定，实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位，尽职工作，并且工期延长带来的`经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人（甲方）：
监理人（乙方）：
工程名称：
工程投资：
一。乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。
二。本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的补充。
三。本协议有效日期为:年月日至年月日，费用按****结算的方式。
四。监理费用:总费用人民币。按计算，包干价格为*****元人民币。最后一月尾款在交工10日内一次付清。
五。如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造。
成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。
六。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
委托人（甲方）:。
法定代表人:。
监理人（乙方）:法定代表人:年月日。
工伤延期申请报告【第三篇】
我单位于x年9月通过评审，成为首批xx项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校xx项目，根据新校区建设计划申请延期至x年。望予以批准。
申请人：
20xx年x月x日。
工伤延期申请报告【第四篇】
我司本次发货(产品)数量，金额元。因原因，我单位本次支付元，余款元在20xx年月日前支付到贵单位。我单位以负责人信誉和公司商誉保证，在承诺期间内付清全款，请贵单位予以安排发货为盼!
申请人(签名)：
单位(盖章)：
日期：年月日
工伤延期申请报告【第五篇】
某某市仲裁处：
本人是你处第x号仲裁案当时人某某。原定在某月某日的开庭，现由于本人在外地出差，当日不能及时到庭，现特申请贵处能体谅不便，给予延迟开庭，望批准！
此致
为盼！
某年某月某日。
申请人:性别:出生日期:民族:住址:
请求事项:申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案.
此致
某某人民法院。
申请人:。
-
申请人：xx，女，xx省xxx村人，电话：
请求事项。
延期审理（20xx年月日。
工伤延期申请报告【第六篇】
单位名称：
项目负责人：
计划完成日期：年
申请延长期限：20xx年x月x日
20xx年x月x日
致上级部门：
我单位于x年9月通过评审，成为首批**项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的.必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校**项目，根据新校区建设计划申请延期至x年。望予以批准。
20xx年x月x日
工伤延期申请报告【第七篇】
单位名称：
项目负责人：
计划完成日期：年
申请延长期限：20__年_月_日。
20__年_月_日。
致上级部门：
我单位于____年9月通过评审，成为首批__项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校__项目，根据新校区建设计划申请延期至____年。望予以批准。
20__年_月_日。
工伤延期申请报告【第八篇】
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20**年4月5日，竣工日期20**年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20**年10月20日，望批准！
临汾市沈达园林绿化有限公司。
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部。
20**年5月25日。