2024年延期办案申请报告大全【最新10篇】
【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间,以下优秀范例“2024年延期办案申请报告大全【最新10篇】”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享,供您参考写作之用,希望下面内容对您有所帮助,喜欢就复制下载吧!
2023年延期办案申请报告大全【第一篇】
我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工,20**10年2月9日正式开工。于20**年11月9日全面竣工,合同期限为180天,工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天,实际有效施工241天,延期61天。
1.由于本工程施工管线长、分散广,工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多,受天气影响停工累计下雨天48天。
2.本工程正值水池项目施工,由于受苏力台风影响,计停工15天。
3.净水厂基础《》开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因,致使基础开挖水从2010年9月2日至2011年9月10日施工延迟368天。
4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项,从2011年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因,影响工期延期合计749天。
6.由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况,恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!
特此报告。
温岭市金江水电工程有限公司。
二o**年十一月。
2023年延期办案申请报告大全【第二篇】
我司本次发货(产品)数量,金额元。因原因,我单位本次支付元,余款元在20xx年月日前支付到贵单位。我单位以负责人信誉和公司商誉保证,在承诺期间内付清全款,请贵单位予以安排发货为盼!
申请人(签名):
单位(盖章):
日期:年月日
2023年延期办案申请报告大全【第三篇】
研究院:
我单位承担的工作,根据原设计要求,应于x年9月底提交联测报告等资料,以下原因导致无法按时完成:
(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议,物探工作将于x年底提交资料。
(2)针对8月专家对本项目的检查情况,还存在诸多方便需要整改。
依据以上原因,特申请提交报告的时间延期至x年12月底,望给予批准。
20xx年x月x日
2023年延期办案申请报告大全【第四篇】
某某市仲裁处:
本人是你处第x号仲裁案当时人某某。原定在某月某日的开庭,现由于本人在外地出差,当日不能及时到庭,现特申请贵处能体谅不便,给予延迟开庭,望批准!
此致
为盼!
某年某月某日。
申请人:性别:出生日期:民族:住址:
请求事项:申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案.
此致
某某人民法院。
申请人:。
-
申请人:xx,女,xx省xxx村人,电话:
请求事项。
延期审理(20xx年月日。
2023年延期办案申请报告大全【第五篇】
单位名称:
项目负责人:
计划完成日期:年
申请延长期限:20__年_月_日。
20__年_月_日。
致上级部门:
我单位于____年9月通过评审,成为首批__项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心,一手抓教学管理与课程改革,一手抓师资队伍建设”的基本思路,推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修,电工电子技术等多个骨干专业,在职教职员工300人,在校学生5000余人,办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区,占地面积,教学用房七八十年代的房屋,就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限,已不能满足学校的发展及办学规模的扩大,因此学校大力投入新校区的建设,是学校发展的必然选择。经过多方努力,现学校新校区建设已动工开建,各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1,新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容,在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面,由于现有场地条件限制,及新校区的投建,未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况,特向上级部门申请延期验收我校__项目,根据新校区建设计划申请延期至____年。望予以批准。
20__年_月_日。
2023年延期办案申请报告大全【第六篇】
编号:
工程名称:
日期:20xx-11-5
致__恩施州同欣监理公司建始分公司__(监理单位)。
根据合同条款/条的规定,由于施工用水的原因,申请工程延期,请批准。
工程延期的依据及工期计算:
由于阳光公司未将市政用水及时引至施工现场,导致我项目部未能按预定进度施工,进而影响到整个工程的施工工期,临时围墙无法砌筑,经协商后先进行土方开挖的工作2天,开挖完成后也未能进行基础分部的工作。我部于20xx年10月12日开工至今已25天,特申请将原竣工日期20xx年5月30日向后推迟23天,即20xx年6月22日竣工。施工进度分析见附图。
合同竣工日期:20xx年5月30日
申请延长竣工日期:20xx年6月22日
附:5#、6#楼10月施工进度横道图施工总进度横道图。
承包单位名称:
项目经理(签字):
更多。
2023年延期办案申请报告大全【第七篇】
xx市工商行政管理局:
我xx有限公司(注册号:xxxxxxx),由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途,导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期,故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继,且全体股东承担连带法律责任。望批准!同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼!
申请人:
20xx年x月x日。
2023年延期办案申请报告大全【第八篇】
我单位于x年9月通过评审,成为首批xx项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心,一手抓教学管理与课程改革,一手抓师资队伍建设”的基本思路,推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修,电工电子技术等多个骨干专业,在职教职员工300人,在校学生5000余人,办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区,占地面积,教学用房七八十年代的房屋,就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限,已不能满足学校的发展及办学规模的扩大,因此学校大力投入新校区的建设,是学校发展的必然选择。经过多方努力,现学校新校区建设已动工开建,各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1,新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容,在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面,由于现有场地条件限制,及新校区的投建,未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况,特向上级部门申请延期验收我校xx项目,根据新校区建设计划申请延期至x年。望予以批准。
申请人:
20xx年x月x日。
2023年延期办案申请报告大全【第九篇】
我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工,20**10年2月9日正式开工。于20**年11月9日全面竣工,合同期限为180天,工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天,实际有效施工241天,延期61天。
1.由于本工程施工管线长、分散广,工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多,受天气影响停工累计下雨天48天。
2.本工程正值水池项目施工,由于受苏力台风影响,计停工15天。
3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因,致使基础开挖水从2010年9月2日至2011年9月10日施工延迟368天。
4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项,从2011年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因,影响工期延期合计749天。
6、由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况,恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!
特此报告。
温岭市金江水电工程有限公司。
二o**年十一月。
2023年延期办案申请报告大全【第十篇】
申请人:
地址:
法定代表人或行政负责人:职务:
本机关作为一案的被告,收到人民法院出庭应诉通知书,本应于年月日到庭应诉,现因xxx,应诉人员无法于年月日到贵院应诉,特申请贵院准予延期开庭审理此案。
此致
人民法院。
申请人:税务机关(章)。
注:本申请书一式二份,一份交受诉人民法院,一份税务机关留存。
使用说明。
1、本申请书依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定设置。
3、“申请人:”填写税务机关名称。
4、“本机关作为一案的被告”填写税务行政诉讼案件名称。
5、“现因,”填写无法按时出庭应诉的原因。
6、“应诉人员”填写应诉人员姓名。
7、本申请书一式二份,一份交受诉人民法院,一份税务机关留存。