开庭延期申请书通用4篇

【前言导读】此篇优秀范文“开庭延期申请书通用4篇”由阿拉题库网友为您精心整理分享，供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

开庭延期申请书【第一篇】

我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月xx日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：

1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月xx日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月xx日。

2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。

3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。

由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的`合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年xx月xx日顺延至20xx年11月30日。

工程有限公司

二○xx年xx月xx日

延期开庭申请书【第二篇】

中江县人民法院：

贵院受理的龚楠、黄聚业、张世林、李树志诉四川南充首创科技开发有限公司道路交通侵权纠纷一案，现我公司需要调取大量证据材料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的相关规定，特申请延期开庭。

特此申请。

申请人：

xx年xx月xx日

延期开庭申请书【第三篇】

广州市xx区人民法院：

贵院（xx）穗越法民一初字第xxx号开庭传票我司已收悉，因我司委托代理人xxx律师事务所xxx律师于xx年x月x日在深圳市xxx区xxx法庭同样有庭要开，并且xxx法庭的传票签发在先。加之，开庭地点在深圳与广州两地，无法保证参加开庭的时间。 特此申请，请求贵院理解与支持，准许延期开庭！

申请人（盖章）：

xx年三月八日

延期开庭申请书【第四篇】

申请人：xxx宾馆

法定代表人：xxx，该宾馆总经理。

地址：xxx58号

申请事项：

请求贵仲裁委延期开庭审理xxx诉申请人劳动争议纠纷一案。

事实和理由：

申请人与xxx劳动争议一案，贵仲裁委定于xxx年xx月xx日上午开庭（）审理。申请人负责本案件的委托代理人于xxx年xxx月xx日，因公事去外地出差，确实无法按期参加本案的开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，特请求贵仲裁委延期开庭审理本案。

此致

敬礼！

申请人：xxxx宾馆

xxx年xx月x日