安全文明施工管理协议范例【精选8篇】
【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“安全文明施工管理协议范例【精选8篇】”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！
安全文明施工管理协议范文【第一篇】
为了进一步贯彻落实"安全第一、预防为主"的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。
在施工工程总分包合同的执行上，本合约具有优先权。
一、管理目标：
1.杜绝重大安全事故，工亡事故为零;。
2.重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下;。
4.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到____%;。
5.不发生重大中毒事故以及群发性传的染病;。
6.必须保证施工现场创建文明安全施工工地;。
7.确保总包ci战略的要求。
二、安全生产要求。
2.分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
3.分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
4.分包方必须执行下列安全管理制度：
、安全技术方案报批制度：分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
、分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。
、分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度;。
、分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
、分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育;。
、分包方必须执行周一安全活动一小时制度。
、分包方必须执行总包方的安全检查制度：
、分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
、分包方必须严格执行检查整改消项制度。
、分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;。
、分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收;分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。
、分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
、分包方必须执行中建一局集团和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。
、分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度;。
、分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;。
、分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;。
、如果发生因工伤亡事故，分包方应积极配合总包方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包方人员的，分包方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包方先行支付，因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负。
、分包方必须执行安全工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
、分包方必须执行安全防范制度：
、分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;。
、分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。
三、消防保卫工作要求：
2、须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作;分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。
四、现场文明施工及其人员行为的管理：
五、争议的处理。
当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
六、其他补充条款：____________。
七、合约书的份数。
本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。
本合约书副本一式两份，由双方各持一份。
八、有效期。
自________年____月____日生效至合同书的截止期同时截止。
总包方：____________分包方：____________。
法定代表人：____________法定代表人：____________。
委托代理人：____________委托代理人：____________。
安全文明施工管理协议范文【第二篇】
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
签订地点：玉溪汇溪金属铸造制品有限公司安全环保部。
签订时间：______年____月____日。
工程内容：炼铁厂烧结系统烟气脱硫项目。
进厂时间：______年____月____日开工。
时间：______年____月____日。
为使工程做到安全文明施工，确保工程按时顺利完成，防止安全和环境污染事故发生，经双方协商，就施工过程中双方各自承担的职责和工作要求，形成如下条款：
4、负责组织外委工作单位作业过程中工伤事故和险肇事故的分析及事故的上报;。
5、乙方在施工过程中需用水、电等动力资源时，由甲方负责指定接点，提供方便;。
6、甲方人员违章操作，造成乙方的损失，由甲方负责。
3、乙方在办完安全环保协议书后方可进入现场施工;。
7、乙方必须对物料运输过程中产生的污染进行控制;。
8、工程结束后必须对现场环境进行清理，即修复受到破坏的环境;。
9、乙方在施工过程中若因违章作业或随意乱动机械设备和乱拉、乱切，乱接风、水、电、气等管网、线路，造成甲、乙方人员伤亡或设备事故等，乙方必须负全部经济责任。
三、检查与考核甲方应对乙方施工全过程进行监督检查并对违规行为按甲方相关制度进行考核。
四、此协议一式二份，甲、乙双方各持一份，双方签字加盖公章后生效。
双方签字(加盖公章)：
甲方：玉溪汇溪金属铸造制品有限公司乙方：秦皇岛市清青环保设备有限公司。
负责人：负责人：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
______年____月____日______年____月____日。
安全文明施工管理协议范文【第三篇】
总包方：(以下简称甲方)。
物资供应分包：(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方与建设单位的安全责任内容，以及他法律法规和其他要求、签订本协议。
本协议为施工分包合同补充条款，在双方签订施工分包合同的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，与施工分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、工程概况。
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)合同工期：开工日期：年月日，完工日期：年月日
(四)合同金额：
二、物资供应分包范围。
(一)物资供应品种范围。
(二)范围的所有工作内容及相关活动。
三、名词。
(一)法律法规和其他要求：涉及安全、环境的法律法规、行政规章、规定，工程所在地点的地方规章、规定，国家行业及地方标准、甲方与建设单位的安全责任内容、建设单位、监理单位的规定等文件。
(三)作业区域：为承包或分包内容进行的施工作业活动所采取的施工措施界限，形成作业区域图示。
(四)现场资源：为承包或分包内容进行的施工作业活动所使用(包括移交、借用、租用或二次分包)的人员、设备、设施和物资等，形成现场资源清单。
(四)施工作业活动：为承包或分包内容所进行的运输、上车、下车、贮存、加工制作、安装、操作、浇筑、使用、防护、维护和拆除等作业活动。当承包或分包合同有专门规定时，则以合同为准。
四、施工准备阶段的安全管理。
(一)甲方的职责和义务。
1、审核乙方提供的企业营业执照，确认管理负责人。
2、给乙方指定物资的库房或储存设施。
3、审核乙方提交的管理和技术文件。
4、向乙方进行分包范围的安全管理交底。
(二)乙方的职责和义务。
1、提供营业执照，提交管理负责人。
2、编制安全管理和技术文件(装卸方案或措施)。
五、施工过程阶段的安全管理。
本阶段的主要内容是，甲方按安全生产文明施工的法律法规和其他要求对乙方进行监督管理，乙方按安全生产文明施工的法律法规和其他要求执行。双方共同搞好安全生产文明施工。
(一)甲方的职责和义务。
1、由派出机构与乙方派出机构确定具体的分包作业区域和在甲方作业区域的进出场道路、上下车地点，当有调整时应及时确认。
2、负责甲方作业区域进出场道路的维护，确保正常通行。
3、提供乙方需要的用于施工作业活动的现场资源，并办理相关手续。
4、对分包的施工现场进行安全隐患检查，并督促乙方整改。
(二)乙方的职责和义务。
1、由派出机构与甲方派出机构确定具体的分包作业区域和在甲方作业区域的进出场道路、上下车地点，当有调整时应及时确认。对确定的进出场道路能否正常通行、上下车地点进行检查验收。
2、应保证使用的现场资源符合施工作业活动和法律法规和其他要求的要求。
3、乙方针对安全管理和技术文件进行安全技术交底。
5、乙方在施工作业活动过程中要建立专业技术人员的现场监督制度和事故隐患排查制度，对发现不符合要求的行为及时整改。
乙方应积极配合甲方的检查，并指派项目负责人和专职安全管理人员陪同参加排查，及时整改甲方提出的事故隐患并在规定时间内回复。
6、乙方主动服从总承包或合同甲方单位对施工现场的管理和监督，参加甲方的安全管理活动和安全生产会议，执行甲方的指令，提供甲方需要的资料或报表。
7、乙方全面主动执行法律法规和其他要求，执行甲方为了安全生产文明施工的所有文件，确保施工安全，做到文明施工。
六、发生事故后的报告与应急救援。
(一)事故发生后，乙方应立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时应按《生产安全生产报告和处理条例》(493号令)的规定上报。
(二)事故发生后，有关单位和人员应当立即妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。
因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
(三)乙方对事故不得迟报、漏报、谎报或瞒报。
七、生产安全责任。
(一)在分包作业区域内，为承包或分包内容而投入的.现场资源和进行的施工作业活动而发生的费用，由乙方承担。
(二)在分包作业区域以内，由乙方的现场资源和施工作业活动导致在区域内或相邻区域发生事故，由乙方承担事故责任和经济费用。
(三)在分包作业区域以内，非乙方的现场资源和施工作业活动导致的事故，由造成方承担事故责任和经济费用;当责任难以界定时，由当事双方协商处理，协商不成的，由事故调查单位确定责任单位，由责任单位承担事故责任和经济费用。
(四)在分包作业区域以外，甲方作业区域以内的其它区域，由造成方的现场资源和施工作业活动导致的事故，由造成方承担事故责任和经济费用;当责任难以界定时，由当事双方协商处理，协商不成的，由事故调查单位确定责任单位，由责任单位承担事故责任和经济费用。
(五)在甲方作业区域以外，乙方发生或被发生的事故，与本项目无关，由乙方按国家的有关规定处理。
(六)当甲方由于乙方的原因受到了有关单位的处罚时，其处罚费用由乙方承担。
上述生产安全责任，不包括政府或行业部门监督检查的其他指令或要求。
(一)评价办法。
1、安全评价不合格。
(1)由于乙方的原因，甲方由此被承担责任性死亡事故，被暂停安全生产许可证，被上级领导批示处理、市级有关部门通报、媒体曝光等导致甲方的安全风险抵押金在上级单位的考核中被扣。
(2)乙方拒不执行甲方或派出机构的安全检查指令或要求。
2、安全评价合格。
当未出现不合格时，则为合格。
(二)评价期限与单位。
1、评价期限：自乙方进场起至乙方撤出止。
2、评价时间：安全生产文明施工管理协议按一次签定，年度和完工考核(但不宜少于6个月)，考核截止时间为每年的12月31日或完工后。
3、评价单位：由项目管理部和安全生产部评价。
九、附则。
(一)乙方承担责任的费用由乙方缴纳或从工程费用中扣除。
(二)本协议由甲乙双方及派出机构负责执行。
总包方(甲方)(章)物资供应分包(乙方)(章)。
法定代表人或授权人：法定代表人或授权人：
年月日年月日。
安全文明施工管理协议范文【第四篇】
。
经甲、乙双方协商，同意在各类资质证明齐全，公平、公正的原则下，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此安全责任协议。
一、乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。
二、乙方为甲方供应的各类定型包装物品，必须包装完整，有生产日期、保质期、“qs”认证、近期的检测报告等各类标识，凡标识不全或模糊不清的物品，甲方有权拒收。
三、乙方为甲方供应的各类非定型包装物品，必须有相应的检验证明、合格证等标识（蔬菜、瓜果类农药不准超标），如标识不全或农药超标的物品，甲方有权拒收。
四、乙方为甲方供应的.各类物品，如出现伪劣商品，假冒商品，甲方除有权追究乙方的责任外，有此导致的经济损失和不良影响，全部由乙方负责赔偿。
五、乙方为甲方供应的各类物品，如导致甲方人员或其他人员食物中毒的，乙方应承担全部责任，并承担相应的法律责任。
六、此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份，学校持一份。有效期自x年x月x日至x年x月x日。
甲方：____________乙方：____________。
日期：____________日期：____________
安全文明施工管理协议范文【第五篇】
甲方：
乙方：
工程名称：
施工地点：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》等安全生产规定，甲乙双方在同一作业区内进行生产经营活动，为了确保安全生产，明确双方的责任和义务。经甲方、乙方协商，签订本安全生产管理协议，作为主体合同的副本，与主体合同具有同等法律效力。
一、总则。
第一条作业区内存在的不安全因素有：
(1)运输设备及附属设备交叉作业;。
(2)人机混合作业;。
(3)夜间作业;。
(4)运输道路车辆多;。
(5)爆破区域内危险。
(6);作业区内粉尘、雨、雪、雾、风等环境因素;。
(7)边坡滑落。
(8)防治水、防灭火、防雷电;。
(9)高空作业;。
(10)用电安全等因素。
乙方在施工中要采取妥善措施，确保安全施工。
第二条甲乙双方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产。
法》《建筑工程安全生产管理条例》等国家和政府有关安全生产的法律、法令、法规及相关规定和企业的规章制度。
第三条甲乙双方在进行生产经营活动中，应紧密配合、相互协作，及时告知作业现场存在的不安全因素、安全隐患及防范措施，避免发生事故。
二、甲方责任、权利和义务：
第四条乙方在作业区进行工程施工时，必须接受甲方安全管理。未经甲方允许，乙方人员和设备不得进入露天作业区进行其他与作业无关活动。
第五条甲方对乙方在施工生产中存在安全隐患和违规现象，有权责令限期改正，有对在规定的整改时间不能解决安全隐患的施工单位处罚的权力，对问题严重的有权责令其停产整顿。
第六条甲方要派现场经验丰富的管理人员对乙方工程安全、生产、质量、进度、文明施工统一协调管理。
第七条甲方安全管理部门对乙方单位的安全情况进行经常性的检查并及时协调，纠正乙方作业区域内存在的安全隐患。
第八条甲方按照《中华人民共和国安全生产法》及新疆天池能源有限责任公司有关安全管理规定，因乙方在工程施工或因安装质量不合格、管理不善、违章作业等原因导致甲方人员人身伤害或财产损失，由乙方全额赔偿。
第九条甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方导致的事故由甲方承担责任。
第十条甲方对安全生产管理突出的施工单位，可用安全管理基金给予奖励。
三、乙方责任、权利和义务：
第十一条乙方必须具备国家、政府和上级主管部门所规定的安全生产条件和相应施工资质，施工单位法人代表对施工生产的安全负全面责任。
第十二条乙方必须接受甲方的管理，按国家和政府部门的规定设置安全管理机构，落实安全责任制，严格执行作业规程、操作规程，做好事故的预防和安全防护工作，确保施工安全。
第十三条乙方应根据甲方的要求和工程实际情况，制定适合工程实施的安全管理制度和安全措施。在施工过程中不得违反甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度。
第十四条乙方须在建立完善安全管理内业工作、安全资质、安全机构、安全教育、安全检查、安全奖惩、特种设备管理、特种设备人员管理的基础上，提供可执行的表格及资料。
第十五条乙方必须指定一名专职安全管理人员进行安全管理与协调，同甲方协调安全管理工作。
第十六条开工前乙方必须对全体作业人员的安全教育(包括临时增补或调换人员)，并将参加安全教育人员名单与考试成绩报给监理方或甲方安全部门备案。施工中的特种作业人员必须持证上岗。
第十七条乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
第十八条乙方进行危险较大的工程施工时，要制定专项安全施工方案，安全技术措施，并附有安全验算结果。经甲方审核修改后方可施工。
第十九条乙方用于本工程的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合规定。
第二十条乙方应为所雇用的员工配备必要的劳动防护用品，并正确的使用安全防护设施和劳动防护用品，并且保证劳动防护用品符合国家规定。
第二十一条乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。乙方要制定安全措施以及做好相关的安全警告标志和安全防护措施。
第二十二条乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与管理部门取得联系，不得私拉乱接。
第二十三条非高危行业施工，乙方应设有专职安监人员(少于30人者可设兼职)负责施工队伍全面安全管理工作。
第二十四条乙方在施工过程中发生人身事故和重大机械事故要及时向技改部安全管理部门汇报。
第二十五条因乙方在工程施工因管理不善、违章指挥、违章作业等原因导致乙方人员人身伤害或财产损失，由乙方承担直接经济损失和间接经济损失。
四、施工安全生产保证金。
第二十六条乙方本应向甲方交纳工程造价3%的安全生产保证金，但考虑乙方资金紧张的状况，甲方对施工单位事故、违章、违规安全处罚，双方同意在工程进度款中扣除。
第二十七条甲方安全管理部门对施工单位违章、违规的安全扣款，按《安全生产管理协议》中相关扣款条例，出具扣款通知单，执行对施工单位的扣款，由公司财务部在工程进度款中扣除。如施工单位负责人拒绝在扣款通知单签字，技改部安全负责人有权停止工程进度款的支付。
第二十八条施工单位在施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故及发生安全管理不到位情况、违章指挥、违章行为，违规等现象，扣除相应数额的工程进度款。
1、凡发生一人次轻伤事故扣除事故单位1万元。
2、凡发生一人次重伤事故扣除事故单位5万元。
3、发生一人次生产死亡事故扣除事故单位20万元。
4、严重未遂事故视情节扣除事故单位3000元-5000元。
5、甲方安全部门定期和不定期对施工单位进行安全检查，初次发现存在安全隐患和三违现象的，初次提出警告级通报教育，责令限期整改;以后每发现一处安全隐患和三违现象，扣减200元—3000元;两次通知未整改扣减金额加倍。
6、甲方在安全内业检查中(第十四条内容)乙方不能及时提供的表格及资料，每项扣减200元—1000元。
7、乙方严格执行国家消防相关规定、在动火作业时必须提交《施工现场动火申请》，按监理、项目负责人、甲方安全管理部门批准后，方可工作。如没有《施工现场动火申请》私自动火扣减安1000元。
五、违约责任。
第二十九条乙方不得私自将工程转包其他施工单位，工程分包需经公司主管部门同意后，安全管理部门对其安全资质审查合格后方可进入施工现场。
第三十条在合同履行中，发现乙方提供的有关安全资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
第三十一条乙方在施工过程中发生重大设备损坏、人身伤亡事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，乙方应承担5000元至10000元的违约责任。
六、安全注意事项。
第三十二条技改部在工程施工过程中要执行相关国家法律、法规及规范、规程的安全管理规定、结合本工程的安全特点、做好安全管理。提示安全重点如下。
1、
七、其他条款。
第三十三条施工单位是安全责任主体、监理公司全面掌控，技改部统一协调和监督管理。
第三十四条甲方、乙方必须严格执行本协议，在协议执行过程中如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向合同履行地人民法院提起诉讼。
第三十五条甲乙双方必须按协议规定，认真履行各自的权利和义务。
第三十六条此协议一式3份，甲方安全管理部门持1份，乙方安全管理部门持1份，作为合同附件存档1份。
第三十七条未尽事宜，双方协调解决。
第三十八条此协议自签订之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
(安全负责人)(安全负责人)。
签订时间：年月日。
安全文明施工管理协议范文【第六篇】
甲方：
乙方：
工程名称：
施工地点：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》等安全生产规定，甲乙双方在同一作业区内进行生产经营活动，为了确保安全生产，明确双方的责任和义务。经甲方、乙方协商，签订本安全生产管理协议，作为主体合同的副本，与主体合同具有同等法律效力。
第一条作业区内存在的不安全因素有：
(1)运输设备及附属设备交叉作业;。
(2)人机混合作业;。
(3)夜间作业;。
(4)运输道路车辆多;。
(5)爆破区域内危险。
(6);作业区内粉尘、雨、雪、雾、风等环境因素;。
(7)边坡滑落。
(8)防治水、防灭火、防雷电;。
(9)高空作业;。
(10)用电安全等因素。
乙方在施工中要采取妥善措施，确保安全施工。
第二条甲乙双方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》等国家和政府有关安全生产的法律、法令、法规及相关规定和企业的规章制度。
第三条甲乙双方在进行生产经营活动中，应紧密配合、相互协作，及时告知作业现场存在的不安全因素、安全隐患及防范措施，避免发生事故。
第四条乙方在作业区进行工程施工时，必须接受甲方安全管理。未经甲方允许，乙方人员和设备不得进入露天作业区进行其他与作业无关活动。
第五条甲方对乙方在施工生产中存在安全隐患和违规现象，有权责令限期改正，有对在规定的整改时间不能解决安全隐患的施工单位处罚的权力，对问题严重的有权责令其停产整顿。
第六条甲方要派现场经验丰富的管理人员对乙方工程安全、生产、质量、进度、文明施工统一协调管理。
第七条甲方安全管理部门对乙方单位的安全情况进行经常性的检查并及时协调，纠正乙方作业区域内存在的安全隐患。
第八条甲方按照《中华人民共和国安全生产法》及新疆天池能源有限责任公司有关安全管理规定，因乙方在工程施工或因安装质量不合格、管理不善、违章作业等原因导致甲方人员人身伤害或财产损失，由乙方全额赔偿。
第九条甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方导致的事故由甲方承担责任。
第十条甲方对安全生产管理突出的施工单位，可用安全管理基金给予奖励。
第十一条乙方必须具备国家、政府和上级主管部门所规定的安全生产条件和相应施工资质，施工单位法人代表对施工生产的安全负全面责任。
第十二条乙方必须接受甲方的管理，按国家和政府部门的规定设置安全管理机构，落实安全责任制，严格执行作业规程、操作规程，做好事故的预防和安全防护工作，确保施工安全。
第十三条乙方应根据甲方的要求和工程实际情况，制定适合工程实施的安全管理制度和安全措施。在施工过程中不得违反甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度。
第十四条乙方须在建立完善安全管理内业工作、安全资质、安全机构、安全教育、安全检查、安全奖惩、特种设备管理、特种设备人员管理的基础上，提供可执行的表格及资料。
第十五条乙方必须指定一名专职安全管理人员进行安全管理与协调，同甲方协调安全管理工作。
第十六条开工前乙方必须对全体作业人员的安全教育(包括临时增补或调换人员)，并将参加安全教育人员名单与考试成绩报给监理方或甲方安全部门备案。施工中的特种作业人员必须持证上岗。
第十七条乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
第十八条乙方进行危险较大的工程施工时，要制定专项安全施工方案，安全技术措施，并附有安全验算结果。经甲方审核修改后方可施工。
第十九条乙方用于本工程的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合规定。
第二十条乙方应为所雇用的员工配备必要的劳动防护用品，并正确的使用安全防护设施和劳动防护用品，并且保证劳动防护用品符合国家规定。
第二十一条乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。乙方要制定安全措施以及做好相关的安全警告标志和安全防护措施。
第二十二条乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与管理部门取得联系，不得私拉乱接。
第二十三条非高危行业施工，乙方应设有专职安监人员(少于30人者可设兼职)负责施工队伍全面安全管理工作。
第二十四条乙方在施工过程中发生人身事故和重大机械事故要及时向技改部安全管理部门汇报。
第二十五条因乙方在工程施工因管理不善、违章指挥、违章作业等原因导致乙方人员人身伤害或财产损失，由乙方承担直接经济损失和间接经济损失。
第二十六条乙方本应向甲方交纳工程造价3%的安全生产保证金，但考虑乙方资金紧张的状况，甲方对施工单位事故、违章、违规安全处罚，双方同意在工程进度款中扣除。
第二十七条甲方安全管理部门对施工单位违章、违规的安全扣款，按《安全生产管理协议》中相关扣款条例，出具扣款通知单，执行对施工单位的扣款，由公司财务部在工程进度款中扣除。如施工单位负责人拒绝在扣款通知单签字，技改部安全负责人有权停止工程进度款的支付。
第二十八条施工单位在施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故及发生安全管理不到位情况、违章指挥、违章行为，违规等现象，扣除相应数额的工程进度款。
1、凡发生一人次轻伤事故扣除事故单位1万元。
2、凡发生一人次重伤事故扣除事故单位5万元。
3、发生一人次生产死亡事故扣除事故单位20万元。
4、严重未遂事故视情节扣除事故单位3000元-5000元。
5、甲方安全部门定期和不定期对施工单位进行安全检查，初次发现存在安全隐患和三违现象的，初次提出警告级通报教育，责令限期整改;以后每发现一处安全隐患和三违现象，扣减200元—3000元;两次通知未整改扣减金额加倍。
6、甲方在安全内业检查中(第十四条内容)乙方不能及时提供的表格及资料，每项扣减200元—1000元。
7、乙方严格执行国家消防相关规定、在动火作业时必须提交《施工现场动火申请》，按监理、项目负责人、甲方安全管理部门批准后，方可工作。如没有《施工现场动火申请》私自动火扣减安1000元。
第二十九条乙方不得私自将工程转包其他施工单位，工程分包需经公司主管部门同意后，安全管理部门对其安全资质审查合格后方可进入施工现场。
第三十条在合同履行中，发现乙方提供的有关安全资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
第三十一条乙方在施工过程中发生重大设备损坏、人身伤亡事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，乙方应承担5000元至10000元的违约责任。
第三十二条技改部在工程施工过程中要执行相关国家法律、法规及规范、规程的安全管理规定、结合本工程的安全特点、做好安全管理。提示安全重点如下。
_______________________________。
第三十三条施工单位是安全责任主体、监理公司全面掌控，技改部统一协调和监督管理。
第三十四条甲方、乙方必须严格执行本协议，在协议执行过程中如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向合同履行地人民法院提起诉讼。
第三十五条甲乙双方必须按协议规定，认真履行各自的权利和义务。
第三十六条此协议一式3份，甲方安全管理部门持1份，乙方安全管理部门持1份，作为合同附件存档1份。
第三十七条未尽事宜，双方协调解决。
第三十八条此协议自签订之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
签订时间：年月日。
安全文明施工管理协议范文【第七篇】
1、未经项目部、施工队、班组安全教育,考试部合格的人员不得进入施工现场作业,一经发现每人处罚50---100元。
2、进入施工现场所有人员未带安全帽,每人/次处罚50元。
4、酒后作业,每人处罚200元。
6、各种脚手架搭设,与结构拉结必须符合安全规范要求与规范相符,按规范设置剪刀撑、水平安全网和密目网,否则罚款500---2000元。
9、水平网架设必须符合有关要求,网内不得有杂物,否则每处处罚100元。
11、施工机械必须固定牢固,按规定搭设防砸防雨棚,安全防护装置齐全,所有电线不得拖地明敷设,漏电开关定期检查如果失灵请专业电工立即更换。否则不合格的每项处罚100--500元。
12、生活区、宿舍、库房、施工现场、木工加工处、木料存放处、电气焊加工处等必须按要求设置消防器材。否则不合格的每项处罚100--500元。
13、使用不合格的小型机具、手持电动工具、机械设备等无安全防护设施。配电箱、开关箱固定不牢固,未做到一机一闸一漏一箱的;用电线路无防护措施、配电箱损坏、无门、不合格的每项处罚100--500元。
14、塔吊施工作业期间、未按规定检测、无运行记录、雨季施工塔吊基础积水、无排水措施、吊运散料捆扎不牢、散落下来未造成人员伤亡的.、碰撞物体、脚手架等未造成后果的处罚200--500元。
15、在施工现场、生活区、出现打架、斗殴造成人员伤害的、寻衅滋事辱骂他人等根据情节轻重处罚500--2000/人处罚(情节严重的或逐出工地或交公安部门处理)。
16、施工道路平整无积水、生活区卫生整洁干净、环境卫生无污染、材料分规格码放整齐、砂石成方。现场渣土、垃圾等时清理的、专人负责、洒水降尘的;保持卫生。施工做到活完料净、场地清理未达到上述要求文明施工的每项处罚200--1000元。
17、明火作业、设施、设备部符合安全规定、无动火证或防火措施不到位、无证上岗作业;施工现场固定消防器材非火灾发生动用、挪用的处罚100--200元。
18、项目部例会迟到者、或无故不参加安全生产例会,班组没有班前安全讲话记录的每次、每次处罚50--100元。
19、使用裸露插座、塑料线、宿舍内私拉乱接电线、电器;使用电褥子、电炉、有长明灯、长流水现象;卫生、脏乱差等每项处罚100--200元。
20、脚手架基础未夯实、未垫通板、不坚固、不平整、雨季下沉悬空、有积水、无排水沟措施,处罚500--1000元/处。
21、物料提升机、卸料平台搭设与安全技术交底、施工方案不符、防护不到位、无限重标识、机械设备等进场未经有关单位验收,投入使用的处罚500--1000/天。
22、脚手架、楼层、屋面等不得集中存放超出安全规定的物料和零散材料一经发现每处处罚200--500元。
23、施工队无管理制度、没有建立安全责任制、没有按要求设置安全管理人员的处罚100--500元/天。
24、施工队没有安全教育台账、特种工作登记台账、及施工人员花名册、身份证复印件等处罚200元。
25、施工现场各种材料码放不齐、不符合文明施工安全要求的每处处罚100--500元。
26、违反安全、质量、消防、环境卫生、文明施工要求,经安全管理监督部门、监理、甲方、项目部发给安全隐患整改通知书和造成严重后果停工的由施工方承担主要责任。项目部处罚1000--5000元。
27、恶意损坏公共财产、不合理使用原材料、有浪费现象发生的根据情节轻重处罚200--5000元。
28、施工现场施工时施工队没有专职安全员巡视现场,安全管理不到位、施工人员不听从项目部管理人员管理的,处罚100--500元或清除出工地。
29、如存在以上问题被处罚的分包单位,由公司财务部门在劳务费中扣除。
安全文明施工管理协议范文【第八篇】
发包人、承包人就________________工程，为达到安全文明施工的要求。经双方协商，现达成如下协议。
一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
2.在合同签订后支付给承包方措施费的________，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3.安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任。
1.承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2.施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式____份，双方各执____份，质监站____份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：__________________。
法定代表人（签字或盖章）：________。
____________年________月________日。
承包人（公章）：__________________。
法定代表人（签字或盖章）：________。
____________年________月________日。