工期延期报告【参考8篇】

网友发表时间 2024-02-15 23:21:56 1680257

【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“工期延期报告【参考8篇】”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

工期延期报告【第一篇】

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。(4)设计变更和工程量增加的。(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。(6)发生不可抗力。(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。

工期按合同条款规定办理，应顺延工期，办个工期顺延签证，再办一个费用损失索赔签证，一定要分开办啊，这是关键!

如果合同约定停水停电费用一次包死，则只能办工期顺延了。

在司法实践中，就建设工程工期违约金纠纷的举证责任的分配尚没有统一的标准，笔者通过认真研究代理的众多涉及建设工程工期逾期的案件，认为发包人只要证明承包人的实际工期超出合同约定的工期即可，而作为承包人而言，其若主张自身不承担工期逾期的违约责任，则必须举证证明自身有工期顺延的正当理由，且工期顺延的天数不少于发包人主张的工期逾期的天数。

谈到举证责任分配，就不得不提到证明标准。何谓证明标准?证明标准是指负担证明责任的人提供证据加以证明所要达到的程度。在建设工程工期违约金纠纷中，承包人的证明标准是比较严格的，作为承包人而言，其必须要证明确实存在顺延的`事项、实际延误的天数，且在关键线路上有因果关系。这对于通常没有严格管理制度和能力的承包人而言，在诉讼中其提起的证明工期顺延的证据也往往很难达到如此的证明标准。

就发包人而言，当其向承包人主张工期违约金时，只要证明承包人的实际工期超出合同约定的工期即可;而就承包人而言，在施工过程中必须做好工期顺延证据的搜集和整理工作，笔者认为可通过两个途径实现：一是事前防范，如在《建设工程施工合同》专用条款中明确约定，因设计变更导致工程量增加后工期顺延的计算方式;二是事中控制，若合同没有明确约定，应及时向发包人提出报告，并争取获得发包人同意顺延工期的签证。

工程建设是需要承发包双方共同努力的，是一个互赢的过程，如果承包人提出的工期顺延的签证的确符合合同约定及客观事实的，发包人也不应无故拒绝签字确认，这样有利于工程进度及工程最终的顺利竣工，否则，承包人因此而采取停工等措施，对于双方而言都是有弊无利的。

工期延期报告【第二篇】

我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的10月10日延期至5月25日,请予以核准为盼。

一.申请延期的理由。

1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。

2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。

3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。

4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。

5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。

二.延期后的研究工作-------------。

1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强nmet的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。

2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。

3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。

三.延期后的工作目标。

1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。

2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。

3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。

4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。

5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。

------------------。

原申报20预结题的课题主持人:。

请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划,将结题安排电子稿发到科研处邮箱。

因各种原因无法年按时结题,需要延期结题的课题主持人,按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》,并按照要求认真填写,在9月28日前将填好的电子版发送到,并打印一式三份上交科研处陶慧老师处,由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。

在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续。

填表说明:。

1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。

2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。

此致

敬礼!

申请人：

20**年**月**日。

工期延期报告【第三篇】

协议编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的.服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：____________________。

乙方：____________________。

_____年_____月_____日。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

工期延期报告【第四篇】

广州广骏工程监理有限公司：

我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于20xx年4月9日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月9日，工程合同总工期为548日历天。

然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：

一、征地拆迁问题。

总体施工进度计划cfg桩软基处理计划施工时间20xx年3月1日至20xx年12月31日，共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延)，但由于本工程分三次征地：第一次于20xx年3月26日进行k1+080~k1+880段征地，第二次于20xx年8月10日进行k0+560~k1+080段征地，第三次于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地(其中k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付使用)，因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段k0+560~k1+880于20xx年4月12日—20xx年1月1日完成，第二阶段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、cfg桩现场施工工程量确认表)。

二、征地后遗留问题。

本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅沥青路面，于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决：

1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的问题主要是k0+460~k0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、k0+460~k0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和k0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。

2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的问题主要是：k0+000~k0+030段树木(绿化)未征地迁移;k0+030~k0+080左幅养鸡场未征地拆迁;k0+080~k0+180段坟墓若干个未征地拆迁;k0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;k0+060~k0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。

三、施工图变更问题。

本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工，造成工期延误共184天，(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。

四、海仔明渠改造工程问题。

因清远市春节后雨季天气较多，造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。

综合上述因素，累计延误工期共507天，现根据合同条款第31条，进行工期顺延申请，使竣工日期从原来的20xx年10月9日延迟到20xx年2月27日。请贵公司予以批复。

广州市恒盛建设工程有限公司。

20xx年5月15日。

工期延期报告【第五篇】

关于山货市场、红旗贸易城消防安全工作汇报市商务局：

一、山货市场消防工作现状；

1、消防硬件设施：山货市场根据消防工作要求，经过多次消防工程改造，在市场内均布设了消防自动喷淋系统、消防自动监控系统，消火栓系统、配备了干粉灭火器、建有一支具有27人的义务消防队队伍，具有消防专业资质的专业消防员5人。这些消防硬件设施和消防专业人员有效保证市场的消防安全。

2、由于山货市场在1992年投入使用之初对市场内的格局划分摊位格局不合理市场内的通道过窄影响疏散，这个问题在2010年12月份，在市商务局、市消防支队的监督下将山货市场停业整改，利用15个工作日，公司出资150多万元从产权户当中回购市场面积，用于消防通道的拓宽，现山货市场的1-3楼的消防应急疏散通道已经基本达到消防规范要求。

3、山货市场所存在的问题：（1）、市场建设较早建筑工。

程在建设、设计当初忽略消防安全工作，主要是建筑设计格局不合理，市场东侧的疏散楼梯间按照消防技术要求应该是封闭式，现在属于敞开式楼梯间，公司现在正与产权户协商进行封闭。

（2）、该市场火灾荷载量较大，由于是批发零售市场，业户储存货物量较多，该工作于2011年1月份在市消防支队、区大队的消防人员亲自到市场与企业共同研究整治方案，按照减掉三分之二的货物标准来减少火灾荷载，现在整治工作已见成效。

二、红旗贸易城消防工作现状。

1、消防硬件设施：红旗贸易城市场与山货市场消防安全环境基本类似，都是由工商局“管办”分离出来的市场。建于1992年，1994年投入使用，消防欠账较多，经过企业十余年多次投资进行消防工程改造，为市场增设了消防自动喷淋系统、消防自动监控系统，消火栓系统、配备了干粉灭火器、建有一支具有37人的义务消防队，具有消防专业资质的专业消防员5人。2010年12份和山货市场一并进行了停业整改，公司出资100余万元回购产权面积，将1—5楼的消防通道进行了拓宽并达到消防要求。

2、主要存在的问题。

业户进行整改。

三、

两处市场的日常消防安全管理工作。

白山市恒基市场管理股份公司在日常消防安全管理的工作上，制订了严密的消防安全保卫工作管理体系，保卫干部队伍在市场内实行全天候24小时巡逻值班制度。以此为基础，公司在市场内建立了两支灭火力量，即：1分钟内由火灾发生附近的工作人员、业户组成的第一灭火力量，利用身边的消防器材投入灭火和疏散；第二支灭火力量是由市场消防保卫人员、专业技术人员在3分钟之内组成并到达火灾事故现场进行灭火救援。公司结合市场实际情况制定完善了一套有效的《灭火应急疏散预案》按照应急预案每年在春季和秋季定期组织企业工作人员、市场业户参与的灭火应急演练，这项工作已经形成制度化有效的提高市场抗御火灾的风险的能力。

二0一一年九月二十九日。

1、红旗贸易城所涉及到的发电机连接，五楼库房的整改，及窗口阻挡影响救援等工作，这些工作公司在短期内整改完毕。

2、红旗贸易城中间扶梯口封堵工作现在面临的困难是涉及到产权户较多，公司正在与该位置的业主进行商谈，因为封堵时需要该区域停产停业，等一系列赔偿问题，所以公司需要时间做业主的工作，在短期内不能完成整改工作，特申请支队给予延期至2012年1月31日整改完成此项工作。综上所述，公司、业户首先感谢市、区两级公安消防部门多年来对市场消防安全工作的大力支持，从而保证了市场的安全运营。由于山货市场、红旗贸易城两处市场在建设之初在消防工作方面存在先天不足，今后白山市恒基市场经营管理股份公司将严格按照消防法律规定，认真整改消防安全隐患，不断加大消防整改资金投入力度，确保消防安全工作万无一失。

二0一一年九月二十六日。

工期延期报告【第六篇】

编号：

工程名称：

日期：20xx-11-5

致__恩施州同欣监理公司建始分公司__(监理单位)。

根据合同条款/条的规定，由于施工用水的原因，申请工程延期，请批准。

工程延期的依据及工期计算：

由于阳光公司未将市政用水及时引至施工现场，导致我项目部未能按预定进度施工，进而影响到整个工程的施工工期，临时围墙无法砌筑，经协商后先进行土方开挖的工作2天，开挖完成后也未能进行基础分部的工作。我部于20xx年10月12日开工至今已25天，特申请将原竣工日期20xx年5月30日向后推迟23天，即20xx年6月22日竣工。施工进度分析见附图。

合同竣工日期：20xx年5月30日

申请延长竣工日期：20xx年6月22日

附：5#、6#楼10月施工进度横道图施工总进度横道图。

承包单位名称：

项目经理(签字)：

更多。

工期延期报告【第七篇】

尊敬的领导：

您好！

由临汾xxx园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20xx年10月20日，望批准！

此致

敬礼！

临汾xx园林绿化有限公司。

20xx年5月25日。

工期延期报告【第八篇】

湖州市社会保险管理局：

本公司承建＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目，工程编号为：＿＿＿＿＿＿。原工期为＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日，共＿＿天。现由于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿导致工程延期，工程造价按原来投保时不变，请求湖州市社会保险管理局顺延合同期至＿＿年＿＿月＿＿日，共＿＿天。

施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）。

建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）。

监理单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）。

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿。

审核人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日。

温馨提示：延期报告需原工期到期前30天提供，同时请携带该工程农民工工伤保险登记证！