2024年爆破施工安全协议大全(优推4篇)
【导读预览】此篇优秀范文“2024年爆破施工安全协议大全(优推4篇)”由阿拉题库网友为您整理分享,以供您参考学习之用,希望此篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!
爆破施工安全协议【第一篇】
乙方:_________
甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_________
二、工程量:_________
三、工程造价:_________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1.负责_________,以方便乙方_________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________ _
________年____月____日 _________年____月____日
爆破施工安全协议【第二篇】
发包人(全称):xxx(以下简称“甲方”)
承包人(全称):xxx(以下简称“乙方”)
签订时间:20_年____月____日
签订地点:
经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;
爆破工艺:岩石松动爆破。
2、承包范围
指定范围内的露天土石方爆破施工;
四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;
爆破后土碴挖运由发包人自行处理;
爆破总量为:以双方实测量为准;
3、合同工期
合同工期总日历天数为:壹年;
计划开工日期:以发包人发布的开工通知为准;
计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒立方以上乙方负责改小,块粒立方以下乙方不负责。
发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。
5、合同价款及支付方式
合同价款:
本合同为单价价款合同,合同单价为元/立方米(不含任何税费)。
(大写:玖元伍角/立方米)
合同价款支付:
发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:
在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。
甲、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、双方责仸与义务
发包人责任义务
发包人向承包人提供以下资料:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)
发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。
向承包人提供施工场地,协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。
及时向承包人移交爆破场地,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。
做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。
发包人负责办理相关爆破许可证手续。
确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。
地下需保护的各类管线,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。
发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。
爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。
承包人责任义务
承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。
承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。
采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。
承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。
承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。
承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。
承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。
在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。
承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。
当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险
在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。
作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。
当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。
非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。
妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。
在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。
7、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:
施工合同书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、违约责仸
如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。
施工过程中,承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责
9、其它约定:未尽事宜,协商解决。
10、合同生效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
11、其他事项
本合同一式四份,双方各执二份。
违约方赔偿另一方的一切损失。
因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。
发包人(盖章):
承包人(盖章)
现场负责人:
现场负责人:
联系电话:
联系电话:
帐号:
帐号:
20xx年xx月xx日
爆破施工安全协议【第三篇】
甲方:_________乙方:_________
甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_________
二、工程量:_________
三、工程造价:_________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1.负责_________,以方便乙方_________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
年____月____日_________年____月____日
爆破施工安全协议【第四篇】
发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。
爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。
承包人责任义务
承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。
承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。
采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。
承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。
承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。
承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。
承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。
在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。
承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。
当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时,承包人必须采取相应的保护措施,并对周边人员进行撤离安置。
在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。
作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。
当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。
非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。
妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地公安部门出面处理。
在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。
7、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:
施工合同书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、违约责仸
如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。
施工过程中,承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工,必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故,责任由发包人承担。
9、其它约定:未尽事宜,协商解决。
10、合同生效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
11、其他事项
本合同一式四份,双方各执二份。
违约方赔偿另一方的一切损失。
因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。
发包人(盖章):承包人(盖章)
现场负责人:现场负责人:
联系电话:联系电话:
帐号:帐号:
年月日年月日
爆破施工合同范文3
甲方:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司
乙方:张桂林
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
1、钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司
代表:
乙方:
签订日期:4月25日
看过爆破施工合同的人还看了:
3.最新施工承包合同模板
4.开挖承包合同模板
5.建筑施工总承包合同范本
7.采石场承包合同范本
8.工程建设承包合同模板
10.施工合同委托模板