热选合同的附属协议样例优推5篇

【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“热选合同的附属协议样例优推5篇”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

热门合同的附属协议【第一篇】

身份证号：_______________。

地址：_______________。

联系方式：_______________。

乙方(抵押权人)：_______________。

身份证号：_______________。

地址：_______________。

联系方式：_______________。

鉴于：_______________。

甲方与乙方签订了编号为________的《借款合同》，为确保乙方债权的实现，甲方自愿将其名下的轿车一辆抵押于乙方，上述《借款合同》项下债务履行的担保，甲乙双方经友好协商，达成以下协议，以咨双方共同遵守：

第一条 抵押物标的信息。

品牌：____________，车牌号：_______________ ，车架号：_______________ ，发动机号：_______________ 。

第二条抵押物担保范围。

1、双方确认本次担保的主债权本金为人民币________元整，抵押物评估价值为人民币________元。

2、本次抵押担保的范围为主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及诉讼费、律师费、评估拍卖费、过户费、公证费等甲方实现债权、担保权的一切费用。

第三条 抵押权担保期间。

抵押权的存续期间与主债权诉讼时效一致，即从抵押权生效之日起到被担保的主债权诉讼时效届满之日止。

第四条 抵押登记。

本合同项下的抵押物必须依法办理抵押登记，甲乙双方应自本合同签订后持本合同及有关资料到抵押物所在地相关登记机构办理抵押登记。

第五条 甲方的权利和义务。

1、甲方应保证抵押物上的权利没有瑕疵，并保证提供的有关抵押物的全部产权及其他有效证明文件合法、真实、有效。若发生产权纠纷或债权债务，一概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。

2、抵押期间，甲方不得擅自转让、租赁抵押物，不得重复设定抵押，未经乙方书面同意，发生上述行为均属无效。

3、抵押物在抵押期间被采取查封、扣押等财产保全或执行措施的，抵押物的权属发生争议或受到第三人的侵害，或者抵押物发生其他不利于抵押权人抵押权实现的情形的，抵押人应当在情形发生后日内及时通知乙方。

第六条 乙方的权利和义务。

在本合同抵押担保范围内的全部债权得到清偿后，乙方应协助甲方办理注销抵押登记。乙方保管的抵押物产权或使用权凭证和其他有效证明文件，应及时退还给甲方。

第七条 违约责任。

1、甲方因隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被扣押、已经设定过抵押权等情况或提供的资料不实，采取欺诈手段取得登记而给乙方造成经济损失的，甲方应当承担赔偿责任。

2、在抵押合同履行过程中，甲、乙任何一方违反合同约定的义务，不履行或不完全履行合同，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任，并应当赔偿对方由此遭受的全部损失。

第八条 成立与生效。

本合同自甲、乙双方或其授权的代表签字盖章时生效。

第九条 争议解决方式。

与本合同有关的或因执行本合同而产生的一切争议，双方应该通过友好协商解决。如无法友好协商解决的，应向合同签订地的人民法院起诉。

第十条 合同文本。

本合同一式份，甲乙双方、抵押登记机构各一份，均具有相同的法律效力。

(以下无正文)。

甲方：_______________ 乙方：_______________。

热门合同的附属协议【第二篇】

甲方：

乙方：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：

一、工程概况。

1、工程名称：星河城小区一期工程。

2、工程地点：滁州市来安县。

3、工程内容：

1)检查井施工，浇筑垫层、砌筑检查井、检查井内粉刷、井盖安装等(检查井砌筑高度按照设计要求，)。

2)管道井预埋施工，管下面铺设细砂、管顶面铺设细砂。

3)雨水排水路边水口，包括铺设过水横管。

注：如有设计变更需按照设计变更后图纸施工。

二、合同价款及支付方法。

1、工程计量单价：

1)检查井砌筑150元/个。

2)管道井预埋12元/米。

3)雨水排水路边水口60元/个。

2、工程款支付：

本工程不付预付款，年底付工程量的40%，工程竣工验收合格后，甲方于一个月内一次性付给乙方剩余的款项。

三、承包方式。

乙方采取半包方式承包，负责全部工程范围内的人工、质量、工期、安全。

四、工程质量。

乙方需安排技术负责人在现场管理施工的质量、安全及进度并配合好甲方的工作，服从甲方的管理制度;所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。

五、双方责任和义务。

1、甲方负责与其他各施工方协调工作。

2、负责及时组织对以上工程的验收工作。

3、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。

4、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。

5、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。

六、其它。

1、本合同一式两份，双方各执一份，合同自签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。

甲方：乙方：

年月日年月日。

热门合同的附属协议【第三篇】

____（以下简称甲方）

____（以下简称乙方）

乙方租赁甲方房屋及相关附属设施设备，经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

第一条房屋位置：

坐落于____区____街23号。

第二条房屋租赁范围：

（1）前楼；

（2）后楼除壹间外其余由乙方承租；

（3）前院、后院；

（4）门房。

第三条附属设施设备：以甲乙双方签字认可的清单为准。

第四条租赁期限：拾年，从20____年11月15日至____年11月14日止。

第五条租金总额：贰佰捌拾万元整，即壹年租金为贰拾捌万元整。

第六条合同履行顺序：乙方先予履行。

第七条租金交纳时间，合同双方签字后，乙方在三日内一次性向甲方付清两年租金，即伍拾陆万元整，从第三年，每年8月15日前一次性付清当年租金。

第八条租赁物交付时间：20____年8月15日至20____年11月15日为租赁物交付期间。

第九条租赁房屋用途：乙方可用于合法经营。

第十条房产税：在租赁期间，房产税乙方每年承担贰仟元整。

第十一条租赁物转租：乙方经甲方书面同意可以对租赁物转租。

第十二条房屋装修及费用：甲方同意乙方对房屋进行装修，但不得改变房屋主体结构，其装修费用由乙方承担。

第十三条租赁物的保护：乙方有义务保护租赁物的完整性、整体性、功能性，不得损毁，否则承担赔偿责任。

第十四条租赁物的安全：乙方要特别注意防火，杜绝事故发生，甲方有权对安全进行检查、监督。

第十五条水、电、暖、税等费用的承担：乙方承担水、电、暖、税等费用。

第十六条设施设备的购置：在租赁期间乙方可购置新设施设备，其费用由乙方承担。

第十七条装修费及新购置的设施设备费用补偿问题：租赁期届满后，甲方对乙方的装修费及新购置的设施设备费不予补偿。乙方购置的新设施设备在租赁期届满后，可移动的乙方带走，但不得影响原来的整体性、完整性、功能性，不可移动的，影响原来的完整性、整体性、功能性的设施设备不得拆除。

第十八条特别约定：租赁期届满后，在同等条件下，乙方可优先承租。

第十九条违约责任：甲方违约，承担叁拾万元违约金并赔偿由此造成的损失，乙方可解除合同；乙方违约，承担叁拾万元的违约金，并赔偿由此造成的损失，甲方可解除合同。解除合同后，甲方对乙方的装修费及新购置的设施设备费用不予补偿。

第二十条约定管辖：若进行诉讼，酒泉市肃州区人民法院为管辖法院。

第二十一条本合同双方签字生效。

第二十二条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

20____年____月____日

20____年____月____日

热门合同的附属协议【第四篇】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。

2、工程地点：

3、建设单位：

4、承包范围：

1、承包方式：

2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。

（一）、结算方法。

1、工程预算编制依据：同总合同条款。

2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。

（二）、付款方式及形式。

1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。

2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。

本工程施工工期要求为：工程年月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按元/天处罚。

1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。

2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。

3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。

（一）、甲方职责。

1、参与质量、进度等管理监督工作；

2、参与资料整理验收、盖章工作；

3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作；

（二）、乙方职责。

1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。

2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。

3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。

1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。

2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。

3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。

甲方（盖章）：

代表（签字）：

乙方：

代表（签字）：

签订日期：年月日

热门合同的附属协议【第五篇】

联系方式：_____________________________。

地址：_________________________________。

乙方(车牌被使用人)：__________________。

联系方式：_____________________________。

地址：_________________________________。

风险告知：填写完整的信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

第一条“车牌租赁”定义。

1、本协议中的车牌租赁，定义为下列第______种：

(1)购车指标租赁：乙方取得____________小客车购置指标，甲方利用该指标自行购车，并将该车辆以乙方名义上牌：

(2)车牌租赁：乙方提供现有的乙方名下车牌(车牌号为：__________________)，甲方自行购车，并将该车辆登记在乙方车牌名下，继续使用乙方原车牌号：

(3)车牌租赁：乙方现有车牌，甲方自行购车，并将该车辆登记在乙方名下，是否继续使用乙方原车牌号均不影响本协议履行。

2、本协议中的车牌租赁，数量为：______个(即可用于一辆车登记的指标或牌照)。

第二条租期。

双方同意租赁期限自______年______月______日至______年______月______日止，共计______年______个月。

第三条费用。

1、租金为______元/月。

(1)现金支付。

(2)以银行转账方式向甲方支付费用。

开户行：__________________________________。

户名：____________________________________。

银行账号：_______________________________。

3、如车辆实际上牌时间与租期不一致的，按下列第________种方式处理：

(1)以本合同第二条约定的租期起算租金。但因为乙方不配合办理车辆登记手续，导致车辆实际上牌时间延后的，起算租期相应延后。

(2)以车辆实际上牌时间为准起算租金。

风险告知：租金、押金的金额及支付方式等需明确约定，否则极易产生争议甚至诉讼纠纷。在支付租金及押金时，应当在合同中约定支付方式。最好是用银行转账方式，以确保纠纷发生时候有充足的支付依据。如果采用现金支付的方式，应注意保管好有效的收款凭证，在纠纷发生时才能有效保护自己的合法权益。

第四条双方权利与义务。

1。乙方保证向甲方提供真实有效证件与小客车指标书，配合办理购车、落户、上牌手续。在此过程中如需相关费用，均由甲方承担。

2。车辆登记在乙方名下，但车辆所有权、使用权、处分权等均属于甲方，机动车登记证书、行驶证等相关证书均由甲方自行保管。

3。乙方及其利害关系人不享有该车任何权利，无权以任何方式使用、抵押该车：如因乙方债务导致该车辆被债权人强制执行的，乙方应赔偿甲方损失。

4。租赁期内，甲方不得转让、转借出租或抵押该车等。

5。租赁期内，车辆产生的一切费用及债务、违法罚款均由甲方承担。如因此导致乙方损失或赔偿的，乙方可以向甲方要求赔偿。

6。在租赁的使用过程当中，甲方如出现造成人员伤亡或财产重大损失的事故，应立即通知乙方。

7。租赁期内甲方应为车辆购置不低于下列要求的保险：

8。商业第三者责任险不低于________万元。

9。租赁解除或终止时，甲方应向乙方支付保证金________元。________个月内，车辆名下无违章罚款或甲方已经处理完毕时，乙方归还保证金。如甲方未能处理，则乙方有权相应扣除保证金。扣除标准为：按罚款金额的________%扣款：同时违章每扣一分扣款________元。保证金不足的，甲方应予补足。

第五条解除与终止。

1、下列情形之一时，本协议可解除：

(1)任何一方，均可提前______个月通知对方解除，就解除事宜，无需向对方承担赔偿责任：

(2)甲方如将车辆出售，且不再使用乙方指标或车牌的，可解除：

2、本协议解除或终止时，双方应配合将车辆办理变更登记。甲方有权要求变更至甲方或甲方指定的第三方名下。任何一方不予配合的，应按下列标准向对方承担违约责任，且仍应配合办理手续。

3、甲方不予配合的，违约期间，应按正常租金的______%向乙方支付违约金，直至车辆变更登记手续办妥：且仍应正常支付租金：

4、乙方不予配合办理的，违约期间，应按正常租金的______%向甲方支付违约金，且甲方有权不再支付租金。

5、本协议解除或终止时的变更登记费用，由乙方承担：但车辆本身的税费、成本，由车辆实际所有人承担。

第六条不可抗力。

1、不可抗力是指本合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后______日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度说明。

3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

第七条其他约定。

1。本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时，以国家、法规、政策为准。

第八条争议解决。

甲乙双方因履行本合同发生争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向_____________仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向_____________仲裁委员会申请仲裁或向____________人民法院提起诉讼。

风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

第九条合同生效。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，其中甲方执________份，乙方执________份，具有同等效力。

合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

租赁合同注意事项。

一、承租方需要了解出租人和出租物的基本情况。

1、作为承租方，应先审查租赁物是否存在法律法规禁止出租的情形，包括以下情形等：

(1)未依法取得租赁物的相关证件：

(2)共有租赁物未取得共有人同意的：

(3)权属有争议的。

2、作为承租方，为了预防欺诈，在合同中约定，如果承租方是租赁物的所有人，必须提供相关的证明文件：如果承租方不是租赁物的所有人，必须具有转租权。

3、为了避免争议，在合同中对租赁物的基本信息应进行明确约定，如租赁物的规格、质量、数量等。

二、租赁合同之租期条款在合同中，约定租赁物的租赁期限，明确租赁的具体起止日期，如承租方超过租赁期使用租赁物，应支付给出租方超时使用的租金。

三、租赁合同之租金条款。

1、在合同中，明确约定租金的支付方式，以现金支付或是通过银行转账的方式(采用银行转账需写上户名、银行账号)，实行按月支付、按季还是年支付等。

2、在合同中，明确约定租金支付时间，应于每月的具体日期支付租金。如果承租方在一定宽限期内没有按期支付，应支付迟延租金或违约金或出租方可解除合同。

四、租赁合同之保证金条款在租赁物租赁合同订立时，合同双方当事人都尽量避免风险，预防欺诈，承租方应在合同订立前交给出租方一定的保证金或押金，应根据实际情况在租赁物价值范围内决定押金的数额。同时对于保证金退还的条件，应进行明确约定。

五、租赁合同之转租条款在合同中明确约定承租方是否可以转租。

1、作为承租方，经过出租方的同意，可以将租赁物转租给第三人，出租方和承租方原有的租赁关系不因转租而影响。

2、承租方未经出租方同意，擅自将租赁物转租给第三人的，出租方可以解除租赁合同，因转租造成租赁物损坏的，承租方还应承担赔偿责任。

六、租赁合同之妥善保管责任条款在合同中明确约定，承租方在租赁期间，应妥善保管租赁物，如果未尽妥善保管义务，造成租赁物及配套设施损毁、灭失的，应承担赔偿责任。如，应爱护并合理使用租赁物，造成损坏的还应承担修复或赔偿责任。

七、租赁合同之维修责任条款在合同中，对维修责任进行明确约定，出租方应确保租赁物符合约定用途，但也可以约定由承租方承担维修义务。

八、其他事项在合同中，建议根据实际情况对双方权利义务、违约责任、诉讼管辖地等约定清楚，以降低风险和顺利履行，并尽可能保障双方的合法、合理利益。