2023年灯具采购安装合同 灯具供货安装合同样例最新4篇

【导读预览】此篇优秀范文“2023年灯具采购安装合同 灯具供货安装合同样例最新4篇”由阿拉题库网友为您整理分享，以供您参考学习之用，希望此篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

灯具采购安装合同【第一篇】

甲方：

乙方：

枣庄市山亭区第十八中学led数码管亮化工程，未按照合同要求在20xx年2月10日前完成。现转包给乙方具体施工完善。经双方充分协商，本着互惠互利的原则，双方共同自愿签订如下条款：

一，乙方确保2月22日之前安装、调试完毕，交付建设单位验收和使用。

二，结算方式：

1，乙方安装led灯，综合费用为每米4元。

2、乙方施工完毕，建设单位验收合格后，按实际安装工程量，一次性结清安装费给乙方。

3、乙方在施工过程中，人为损坏灯具及电器设备等，按价赔偿给甲方，造成后果一切由乙方负责。

4、乙方施工所用工具等一切设施及生活费用，乙方自理。

三、乙方转包甲方本合同项下的业务，完全是合同关系，乙方自纠组织人员施工，负责给施工人员支付报酬等。乙方所用的施工人员与甲方、建设单位等无任何劳动上、雇佣上的法律关系。在施工过程中所发生的人身损害和工伤事故等完全由乙方负责任。甲方和建设单位不承担任何责任。

四、违约责任

本合同甲、乙双方共同遵守，甲、乙双方任何一方违约，罚款壹万元人民币。(任何一方违约， 违约金从该方所得利润中扣除。)

五、本合同一式三份，甲、乙双方及见证人各持一份，三方签字盖章后生效。

六、帐清本合同无效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

灯具采购安装合同【第二篇】

合同编号：

签订地点：

发包方： (以下简称“甲方”)

承包方： (以下简称“乙方”)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就 订立此合同，以资共同遵守。

一、 合同内容的金额：见附件清单。

二、 交货时间、地点、方式：

交货安装地点为：

三、 付款方式：

1、合同签订后

2、月天内付款

3、工程全部完工后

四、 工程要求

工程质保期： (从工程完工开始算)不扣质保金。

五、 验收

2、 验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

六、 乙方应履行的责任

1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量;

3、 工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外)，乙方无偿维修。

七、 甲方应履行责任

1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失;

2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;

3、 产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;

4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

八、 违约责任

违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

九、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、 产品所有权

甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

十一、合同附件

经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处，以本附件为准); 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

十二、争议解决

本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果，由原告方所在地法院判决。

十三、合同生效

1、 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效;

2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

代 表 人： 代 表 人：电话号码： 电话号码：

日 期： 日 期：

灯具采购安装合同【第三篇】

从而保证产品能够经受多次搬运、装卸和长途运输而不被损伤、破坏，以保证产品在到达甲方指定地点落地后完好无损。产品未使用前，需保存在原来的包装内或有其他覆盖物保护。在产品未验收前，由于乙方采用不恰当的保护措施或由于包装不良而造成的损坏或任何费用由乙方承担。

2、内包装：乙方需提供产品的内包装方式，以适应甲方的保管和搬运需要。

3、产品包装物归甲方所有。

4、装运清单随产品发送，内容包括装运产品名称/型号/数量/装箱人/装箱日期等，同时提供产品合格证明(应当每份产品及全部产品各提供一份合格证明)、出厂证明、进出口单据等。

5、乙方按合同规定的交货时间通知甲方，如因甲方原因无法交货或者安装，乙方免费为甲方存储产品。

六、交货方式

1、交货时间要求：

2、交货地点要求：

3、安装时间要求：

七、甲乙双方责任

1、甲方责任：

(1)、甲方委派电话：为甲方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。有关产品要求及设计变更等方面的指令、通知、签证、工程联系单等，以甲方代表签章后方有效，并视其为甲方有效意见表达。甲方下达的上述文件由甲方代表本人签章后，以书面形式下达乙方，乙方代表在签收后即行生效。确有必要，甲方代表发出口头指令，并在24小时内予以书面确认，乙方代表应予以执行。如甲方代表24小时内不能予以书面确认的，乙方应于甲方代表下达口头指令后三天内提出书面确认请求。

(2)、乙方应当在合同签订时提供书面形式的安装具体要求，甲方应当据此全面履行合同，需要乙方施工的部位，甲方应组织相关工种完成该作业面。

(3)、及时协助乙方做好有关资料保存。

(4)、督促乙方做好安全管理，文明施工。

(5)、向乙方提供堆场、道路、垂直运输设备等现场设施。

(6)、甲方应为乙方提供产品及施工工具的存放地，布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。

(7)、按时付款。

(8)、及时验收货物。

2、乙方责任：

(1)、乙方委派电话：为乙方负责人，该负责人有与工程项目相适用的资质证书，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章后方为有效，并视其为乙方意见的有效表达。无乙方代表签章的来自乙方的书面文件甲方均不予承认，所涉及的合同价款或费用也概不予支付。若乙方代表易人，须提前七天以书面形式通知甲方并经书面认可，其后任必须承担前任应负的责任。

(2)、全面履行合同，按要求交付符合合同要求的产品，并转移产品所有权;组织施工，严格履行质量、安全、文明施工、工期的合同要求，确保正常施工，并对一切现场作业和施工方法的稳妥性、安全性及工程质量负全责。

(3)、服从甲方、监理、总包方的指挥和管理，服从现场有关部门和职能人员的监督管理。

(4)、负责一切施工测量、放线、绳盒、钢架等及提供甲方足够之测量器材作查核之用。

(5)、负责施工机具、设备和人员调配、施工竣工图纸，乙方保证进场的机具能满足施工和甲方、总包管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方、总包管理的要求。

(6)、全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反上述规定而受到的罚款。

(7)、工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(8)、加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保工程建设顺利进行。自行解决现场施工用棚架、工棚等临时设施，绝对不允许在施工现场住宿。文明施工维护现场清洁，严禁在施工现场随地大小便。

乙方应为其在本工程处的所有工作人员购买社保、类似保险，未购买保险者不得进行工作或作业，否则由此所产生的民事法律责任、行政法律责任、刑事法律责任均由乙方承担。乙方应当为其设备或财产购买足额保险，否则发生毁损时，责任由乙方自负。

(10)、因乙方原因造成的工程质量事故或者工程质量缺陷，乙方必须无条件按甲方和双方合同的要求返工至合格，并承担其费用，乙方违约的应当承担违约责任。乙方拒绝返工或者维修等要求的，甲方可终止合同并要求乙方承担条的违约责任。

(11)、安装完成后交付甲方验收合格之前，乙方负责已完工工程及设备材料的成品保护工作。

(12)、安装完成后，乙方应向甲方递交完善的竣工资料和结算书(一式四份)，甲方收到后30天内完成工程结算。在结算时甲方再次检查乙方所提交的结算资料，如乙方提交的结算资料尚有不完善的地方，乙方须积极配合办理及完善相关资料并提交给甲方，否则，延期结算责任由乙方承担。

(13)、保证第三人不向甲方主张权利，包括但不限于保证产品非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的知识产权等。

八、验收

2、验收标准：与第二条质量标准相同;

3、验收单位：甲方、监理、设计公司等，政府部门如有要求还需通过政府相关部门验收;

5、验收异议：甲方在验收中如发现有产品第二次使用、少于订购数量、产品型号错误的、或有任何产品损失等违约情形，应当在验收产品后日内向乙方提出异议;在异议期间，甲方有权拒付款项而不承担任何责任。

6、乙方对异议处理：乙方应当在接到甲方异议后日内提交处理意见并在甲方指定时间内提供正确合格的产品及安装服务，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

7、对质量认定不一致：甲方可单方面委托拥有鉴定资质的第三方鉴定机构鉴定，鉴定拥有质量问题的，鉴定费由乙方承担，并由乙方承担违约责任;无质量问题，鉴定费由甲方承担。

8、风险转移：产品损失、损害风险以及所有权在所有产品验收合格后转移，全部产品验收合格前的一切风险及费用由乙方承担。

灯具采购安装合同【第四篇】

合同编号：

签订地点：

发包方： (以下简称"甲方") 承包方： (以下简称"乙方") 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就 订立此合同，以资共同遵守。

一、 合同内容的金额：见附件清单。

二、 交货时间、地点、方式：

交货安装地点为：

三、 付款方式：

1、合同签订后

2、月天内付款

3、工程全部完工后

四、 工程要求

工程质保期： (从工程完工开始算)不扣质保金。

五、 验收

2、 验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

六、 乙方应履行的责任

1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量;

3、 工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外)，乙方无偿维修。

七、 甲方应履行责任

1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失;

2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;

3、 产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;

4、 甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的.异议。

5、 产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

八、 违约责任

违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

九、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、 产品所有权

甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

十一、合同附件

经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处，以本附件为准); 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

十二、争议解决

本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果，由原告方所在地法院判决。

十三、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效;

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

代 表 人： 代 表 人：

电话号码： 电话号码：

日 期： 日 期：