室外施工合同（最新8篇）
【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“室外施工合同（最新8篇）”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！
室外施工合同【第一篇】
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：
1、施工内容：工程(包工包料)。
2、工程类别结算方式：
3、本工程包干价万元。
4、乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。
5、设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。
1、_____年11月8日开工;。
2、室外给排水工程____年10月20日竣工交付甲方。
合同包干价：____万元。合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的`70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。
该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。
工程质量：一次性验收合格。若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。
工程验收依据建筑工程质量检验评定标准、建筑工程施工质量验收统一标准、砌筑工程施工质量验收规范等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司20________年8月8日关于规范使用小型供水工程材料的通告的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。
1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。
2、乙方应按照甲方的要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。
3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失的，由乙方承担。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
室外施工合同【第二篇】
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
甲方将____小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：
一、工程内容：__相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造价：以最终结算为准。
四、合同工期：
五、质量标准。
工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：
工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：
工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的.%计算。
八、工程质量、安全控制。
工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行"谁破坏""谁修复"的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：
工程结算办法：
工程按实结算，结算依据：执行20____《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20____年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20____年)》。
工程类别按照三类，土建、安装人工工日单价36元/工日，装饰工程人工工日单价38元/工日。
材料价格：地材价格、议价材料及安装材料价格按市场价双方约定执行。
工程施工过程中如因甲方原因或甲方要求乙方额外协助而产生的不能套取相关定额费用的零星用工，按110元/工日计取。
社会保障费结算时不计取，措施费中的总承包服务费不计取。
工程竣工验收合格后付款至工程结算价的80%，与物业办理完交接手续后(十日内)付至结算价的95%，保修金为5%，保修期为二年，满一年后(14日内)付50%，其余部分保修期满付清。
十、预算审核：
十一、违约责任。
工程施工中如果发生争议，双方应协商解决，如协商不成，依法向胶州市人民法院诉讼。
十二、其他。
1.本工程保修期为两年，保修期内出现质量问题，乙方接到通知后应三日内到场，七日内修完，若乙方在规定期限内不履行保修义务，甲方有权扣留保修金，另行安排维修。
2.本合同自签订之日起执行，工程完工价款结清保修期满后自行失效。
3.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
4.合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：乙方：
日期：
室外施工合同【第三篇】
发包人(全称)：（以下简称甲方）。
承包人(全称)：（以下简称乙方）。
本补充协议书和珠海公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。
1.工程概况。
工程名称：珠海公司厂房工程增加工程。
工程地点：市区富山工业园。
工程内容：厂区室外给排水和消防工程。
具体内容见附件1。
2.工程承包范围。
承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。
承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
3.工期。
双方约定工期必保200年月日交工投入使用。
因乙方原因，每推迟一天按1500元天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。
工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。
验收：执行厂房施工合同相关条款。
要求达到市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。
本合同价款采用固定价格合同方式确定。
元。
双方约定的工程款(进度款)支付的.方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。
7.承包人采购材料设备。
承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。
大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。
8.争议。
双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。
10.合同份数双方约定份数：陆份，双方各执叁份。
11.增加工程项目名称。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
室外施工合同【第四篇】
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
一、工程简介。
、工程名称：
、工程位置：
、承包范围：甲方提供图纸内的给水、排水全部内容，但不保护洁具、太阳能、出墙软管及淋浴安装。
、承包方式：乙方清包工。
、施工天数：本工程自签订合同之日起为15天。如因不可抗力因素造成的例如停水、停电累计超过8小时的则工期顺延。
二、合同价款及付款方式。
、本工程共计安装费为：
、付款方式：合同签订甲方付乙方合同订金人民币1000元整，给水、排水主管安装完成付给乙方总价的30%，给水安装完毕付乙方总价的30%，排水安装完毕付乙方总价的20%，余款待打压完成并经甲方或甲方指定的第三方(监理单位)验收通过后3天内一次性付清。
三、双方责任。
、甲方责任：办理施工中的有关手续，做好与小区物业的沟通，做到水、电、路三通，免费供乙方使用，并监督乙方的施工进度及按进度拨付工程款。确保所购材料按期及合格，如因甲方所购买的材料质量问题造成的停工、停产、返工，甲方应承担由此带给乙方的损失。
、乙方责任：严格按照图纸施工，合理计算材料，严禁浪费，并接受甲方监督，遵守小区内的各项规章指定。由于乙方施工原因造成的质量损失由乙方自行承担，对材料浪费严重的，应赔付甲方材料损失。
、如在施工中涉及到隐蔽工程的应提前12小时内通知甲方验收，验收通过方可进行下道工序，如甲方接到通知超过12小时不进行验收的，乙方可视为验收通过仍进行下道工序，如甲方对已经隐蔽的隐秘工程有疑义的可要求进行复查，如复查合格造成的返工由甲方承担，工期相应顺延。如不合格则乙方承担由此造成的返工且工期不顺延。
四、质量等级及验收依据。
五、合同争议。
在本合同发生期间双方应严格遵守本合同的各项条款，如发生争议则双方协商解决，协商不成的可诉讼至当地的劳动仲裁机构解决。
六、合同终止。
、自乙方收到甲方剩余尾款后合同即行终止，如甲方需乙方保修的双方可另行签订合同。
、如遇国家法律法规调整造成的工程停止、停建、改建则甲方须根据乙方已完成的工程量结算后终止。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
室外施工合同【第五篇】
发包人(以下简称甲方)。
承包人(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工，按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。
綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。
文龙街道新街子社区马桑岩。
围墙外侧排水沟。
1、水沟底板混凝土浇筑。
2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。
3、模板拆除转运。
本工程所有工序按现场实收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度150mm进行计算，及150mm×800mm、沟壁200mm×600mm)，以每个立方385元包干计价。
1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。
2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。
3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。
4、混凝土原材料转运到现有料场。
5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利。
1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。
2、进入施工区必须戴安全帽，严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场，严禁在高空向下抛投任何物品。
3、乙方施工质量必须达到合格要求;如不合格，返工或修补，返工或修补费用全部由乙方负责。
本工程质量为合格。
乙方必须满足甲方工期进度要求，不得中途无故停工。
1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准，按实计算。
2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商不成可向綦江区人民法院起诉。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
现场负责：现场负责：
联系电话：联系电话：
室外施工合同【第六篇】
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
甲方将__小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：
一、工程内容：x相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造价：以最终结算为准。
四、合同工期：
五、质量标准。
工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：
工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：
工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的%计算。
八、工程质量、安全控制。
工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则；隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：
工程结算办法：
工程按实结算，结算依据：执行20__《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20__年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20__年)》。
工程类别按照三类，土建、安装人工工日单价36元/工日，装饰工程人工工日单价38元/工日。
材料价格：地材价格、议价材料及安装材料价格按市场价双方约定执行。
工程施工过程中如因甲方原因或甲方要求乙方额外协助而产生的不能套取相关定额费用的零星用工，按110元/工日计取。
社会保障费结算时不计取，措施费中的总承包服务费不计取。
工程竣工验收合格后付款至工程结算价的80%，与物业办理完交接手续后(十日内)付至结算价的95%，保修金为5%，保修期为二年，满一年后(14日内)付50%，其余部分保修期满付清。
十、预算审核：
工程完工后，经甲、乙双方验收合格后28天内，乙方编制工程预算报甲方由甲方委托有资质的审计部门或经承发包双方核实工程造价，决算审减额超出5%部分的审计费，按审减额的5%计费且由承包人承担，并经发包人代扣承包人工程款于审核完毕后十日内一次性支付给咨询单位。
[计算公式：审减额审计费=(送审造价—审定造价)5%]。
十一、违约责任。
工程施工中如果发生争议，双方应协商解决，如协商不成，依法向胶州市人民法院诉讼。
十二、其他。
1.本工程保修期为两年，保修期内出现质量问题，乙方接到通知后应三日内到场，七日内修完，若乙方在规定期限内不履行保修义务，甲方有权扣留保修金，另行安排维修。
2.本合同自签订之日起执行，工程完工价款结清保修期满后自行失效。
3.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
4.合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：乙方：
年月日年月日。
室外施工合同【第七篇】
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
一、工程简介。
、工程名称：
、工程位置：
、承包范围：甲方提供图纸内的给水、排水全部内容，但不保护洁具、太阳能、出墙软管及淋浴安装。
、承包方式：乙方清包工。
、施工天数：本工程自签订合同之日起为15天。如因不可抗力因素造成的例如停水、停电累计超过8小时的则工期顺延。
二、合同价款及付款方式。
、本工程共计安装费为：
、付款方式：合同签订甲方付乙方合同订金人民币1000元整，给水、排水主管安装完成付给乙方总价的30%，给水安装完毕付乙方总价的30%，排水安装完毕付乙方总价的20%，余款待打压完成并经甲方或甲方指定的第三方(监理单位)验收通过后3天内一次性付清。
三、双方责任。
、甲方责任：办理施工中的有关手续，做好与小区物业的沟通，做到水、电、路三通，免费供乙方使用，并监督乙方的施工进度及按进度拨付工程款。确保所购材料按期及合格，如因甲方所购买的材料质量问题造成的停工、停产、返工，甲方应承担由此带给乙方的损失。
、乙方责任：严格按照图纸施工，合理计算材料，严禁浪费，并接受甲方监督，遵守小区内的各项规章指定。由于乙方施工原因造成的质量损失由乙方自行承担，对材料浪费严重的，应赔付甲方材料损失。
、如在施工中涉及到隐蔽工程的应提前12小时内通知甲方验收，验收通过方可进行下道工序，如甲方接到通知超过12小时不进行验收的，乙方可视为验收通过仍进行下道工序，如甲方对已经隐蔽的隐秘工程有疑义的可要求进行复查，如复查合格造成的返工由甲方承担，工期相应顺延。如不合格则乙方承担由此造成的返工且工期不顺延。
四、质量等级及验收依据。
五、合同争议。
在本合同发生期间双方应严格遵守本合同的各项条款，如发生争议则双方协商解决，协商不成的可诉讼至当地的劳动仲裁机构解决。
六、合同终止。
、自乙方收到甲方剩余尾款后合同即行终止，如甲方需乙方保修的双方可另行签订合同。
、如遇国家法律法规调整造成的工程停止、停建、改建则甲方须根据乙方已完成的工程量结算后终止。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
室外施工合同【第八篇】
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
签约日期：
第一章合同协议书
发包人(又称甲方)：
承包人(又称乙方)：
为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于年月日在发包人所在地签署本室外排水工程施工合同。
1.工程概况
工程名称：室外管网工程
工程地点：
工程内容：给水消防、雨污排水、强弱电路灯监控管网(详见图纸)。
承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。
发包人有权根据实际情况的'需要调整承包人的工程内容(包括但不限于增加或减少工程范围等)，由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。
甲方：
年月日
乙方：
年月日