居间合同优推4篇
【导读指引】阿拉题库漂亮网友为您分享整理的“居间合同优推4篇”法律文书资料,供您参考学习,希望这篇文档资料对您有所帮助,喜欢就下载分享给朋友吧!
居间合同【第一篇】
甲方(委托人):
乙方(居间人):
工程名称:
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国民法典》,及相关法律法规,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的专业分包合同,取得施工权。
居间成功是指完成甲方与总承包单位签订专业分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订专业分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。
乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后,由甲方自行向总承包方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间服务报酬。
乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成专业分包合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务,向乙方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调。
在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措,并做好签订合同前所需的手续准备。
如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订专业分包合同。甲方履行专业分包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间服务报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第和条的执行,甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。
甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的;
因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行专业分包合同的;
因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方勒令停工、中止专业分包合同;
其它非不可抗力原因导致的停工、中止。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国民法典》第426条关于居间人促成合同成立的,委托人应当按照约定支付报酬的规定,甲方完成签订该工程项目专业分包合同时,本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:
本项目居间服务报酬合同金额为人民币(大写):万元,小写:元(税后),作为甲方支付给乙方的居间服务报酬。
本合同签字生效,甲方与总承包方签订专业分包合同后,总承包方第一次支付甲方工程款的同时,一次性全部支付清乙方的间服务报酬万元,特殊情况延迟支付不得超过____日。
甲方支付乙方居间服务报酬时不需要居间人开具任何,具体账号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。
五、特别约定
甲方承诺向乙方、建设方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
甲方支付给乙方的居间服务报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间服务报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。
甲方取得工程项目专业分包合同后,若恶意逃避或故意拖延支付居间服务报酬,本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务报酬的欠条;追回应兑现的居间服务报酬并按该笔费用总额加收滞纳金3(2日);按所欠居间服务报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
居间服务成功完成后,在工程建设期间,若建设方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
5
本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。
六、保密事项
甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间服务报酬的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄__承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。
保密期为________年。
七、合同终止
本合同签字生效后,本工程项目专业分包合同由
第三方获得,乙方未完成居间任务的,本合同自动终止。
如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地提起诉讼解决。
九、其他事项
乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
本合同一式贰份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
居间合同【第二篇】
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份证号:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其进行承包建筑工程,达成居间合同如下:
一、居间事项:
承包建筑工程:乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。
二、居间任务:
乙方为上述项目,向甲方提供信息、推介服务,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈,并利用自身的社会资源关系开展协调工作,以最终促成甲方与开发商《 》签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。 根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方依法完成签订该工程承包项目合同,甲方同意按如下方式支付居间费:
1、当乙方协助甲方,促成甲方与程项目的专业承包施工合同,甲方愿意支付乙方人民币 万元(税后)居间费;
2、付款时间:在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功,甲方同时支付居间费 万元人民币,剩余的居间费用。
3、付款方式:甲方须以转账的方式支付乙方费用,甲方通过银行转入乙方指定的账户上(乙方指定帐户为:行 户名:),其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。
三、甲方责任和承诺:
本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会 成员—致的、真实的意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始终有效。
乙方促成甲方和何理由单方面终止与乙方的居间(委托)关系,不得私自或另行委托 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生,视为乙方完成代理委托,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整(税后),作为对乙方的补偿;并同 意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功,在半年之内,甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触;如有任何接触该工程施工,皆视为乙方的中介行为成功,甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意 对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
四、甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。
五、本合同—式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。
甲方: 乙方:
法人代表签章:签名:
日期: 日期:
居间合同【第三篇】
甲方:(居间人)________________
联系地址:_______________________
乙方:(委托人)________________
联系地址:_______________________
甲乙为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
甲方接受乙方委托,向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。
二、甲方的义务
1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息,并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。
三、乙方义务
1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的`权利和义务,与甲方无关。
3、如果居间成功或提供工程信息有效,则乙方应按本协议约定,向甲方支付居间报酬。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
1、项目居间费用总额________________
项目信息费__________________________
项目提成____________________________。
A、项目信息费
装修面积________㎡(含)项目,________元项目;装修面积________㎡项目,________元项目。
B、项目提成:净合同额的________%
1)居间人仅提供工程信息,不引荐和建设单位直接洽谈,居间成功提成________%。
2)居间人,引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中,居间成功提成________%。
3)净合同额指除去建设单位等返点,________%税金后的合同额。
4)居间人能协助洽谈,获得较高利润时,可协商项目提成额度。
2、项目信息费发放:乙方参与建设单位报价,且报价后客户可跟踪,报价后两周内发放。
3、项目提成发放:项目签订合同后按照进度款比例逐次发放,每次发放为进度款入账一周内,或项目验收完毕后一次性发放,具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
4、乙方可以转帐或现金的方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
六、协议终止
1、本协议签字生效后,有效期________年。
七、其他事项
1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)________________________乙方:(盖章)________________________
法定代表人或委托代理人:____________________________________________________
联系方式:____________________________联系方式:_____________________________
_______________年_________月________日_______________年_________月________日
居间合同【第四篇】
甲方:
乙方:
甲方欲就其名下矿权进行转让或者融资合作,特委托乙方提供投资人(含受让人)的信息,帮助甲方与受让人签订矿权交易相关合同,并实现矿权转让。经甲、乙双方友好协商,达成如下协议,以兹双方共同遵守。
第一条:转让矿权的基本情况
矿权类别:采矿权
采矿证号:
证照情况:请见附录
第二条:甲方委托事项
1、乙方代为寻找该矿权的投资人。
2、乙方带领有投资意向的人调查矿权情况。
3、乙方向有投资意向的人提供甲方矿权情况的证明文件等。
4、乙方协助甲方与投资人签订矿权交易合同并实现矿权转让,且矿权交易合同实现资金交割到合同金额的80%。
5、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资人未签订矿权交易合同,乙方仅为甲方介绍投资人、提供信息或为甲方提供联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
第三条:甲方义务
1、甲方保证其有权处置该矿权。如基于该矿权发生任何纠纷,均由甲方负责。
2、甲方向乙方提供矿权的权属证书复印件,甲方承诺该复印件与原件一致。甲方承诺所提供证件的真实性、合法性、有效性。
3、甲方可与除乙方以外的其他机构或自然人签订《矿权交易居间合同》。
4、甲方与乙方所引荐的投资认签订矿权交易合同时,应当列明乙方居间人的身份。
第四条:乙方义务
1、乙方应当尽力完成甲方的委托事项,按照甲方提出的`条件为甲方寻找合适的投资人,并促成甲方与投资人达成矿权转让或融资合作。
2、乙方应保证为甲方提供的资料已经事先核实,不提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通,损害甲方利益。
3、乙方应当对甲方矿权不享有任何的权利,对甲方及投资人提供的一切文件资料予以妥善保管。
4、对甲方及投资人的商业秘密等予以保密。
5、在居间期间所产生的一切费用,均由乙方自行承担。
第五条:委托期限
1、本合同委托期限为壹年,自年月日起至年月日止。
2、合同期满乙方未找到投资人或甲方与投资人未能签订矿权交易合同的,本合同终止,乙方向甲方返还或销毁甲方提供的材料。若本合同终止后六个月内,甲方与在本合同居间内由乙方引荐的投资人完成矿权交易等投资行为,则甲方仍需根据本协议规定支付给乙方相应的居间报酬,具体事项由双方另行协商确定。
3、经双方协商一致,可以续定委托合同。
第六条:居间报酬及支付
1、居间报酬
甲方按照甲方与乙方提供的投资人签订的矿权交易合同总额的%向乙方支付居间报酬。若乙方未完成居间委托事项的,不得要求支付居间报酬。
2、支付方式
甲方收到投资人支付的转让款或投资款后10个工作日内,按照已付款项的%向乙方支付居间报酬;投资人支付的转让款或投资款达到矿权交易合同总额的80%时,甲方一次性向乙方付清剩余全部居间报酬。
若双方同意居间报酬直接由投资人在向甲方应付的转让款或投资款中扣除的,则投资人应当在收到甲方同意付款的书面通知后将乙方居间报酬直接汇入乙方指定的银行账户,并将余额及时支付给甲方。乙方指定银行账户信息如下:
户名:
账号:
开户行:
3、甲方付款时,乙方应当出具等额合法税务发票,否则甲方有权拒绝付款且不承担由此所造成的任何责任。
第七条:违约责任
1、甲方不得私下与乙方提供的第三方签订矿权交易相关的合同,否则即构成违约,并应向乙方支付居间报酬。甲方逾期支付居间报酬且经乙方书面催告后仍未在催告期限内支付的,则每逾期一日按照应付居间报酬的%支付违约金。
2、居间期间乙方违反本合同约定泄露甲方或投资人商业秘密的,应当支付违约金元,同时甲方保留进一步追索的权利。
3、乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的,除退还已付居间报酬的,还应当赔偿甲方因此受到的全部损失。
4、本合同任何一方不履行约定义务或者履行不符合约定的,均构成违约,除另有约定外,违约方应当向守约方支付违约金元并赔偿损失。
第八条:补充条款
甲方与乙方推荐的投资人相识后,就甲方相关的其他矿权达成的交易,甲方也需按照本协议规定支付给乙方居间报酬。
第九条:争议解决
双方在履行本合同中的争议应先协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地法院提请诉讼。
第十条:其他
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2份,双方各执1份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
签约代表:签约代表: