首页 > 法律文档 > 合同范本 >

广告制作合同(优质4篇)

网友发表时间 1236881

【导言】此例“广告制作合同(优质4篇)”的文书资料由阿拉题库网友为您分享整理,以供您学习参考之用,希望这篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

广告制作合同【第一篇】

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

经双方充分协商,根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,特签署本合同。

一、 合同内容:

1.___________________________ 质量要求:

2.___________________________ 质量要求:

3. 质量要求:

二、合同金额:

共计人民币( 大写 )_____________________ (小写 )

三、付款方式:

1、本合同签订后,甲方支付合同总额的50%,即人民币¥___________元( 大写:

_____________________ 元整)。

2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款, 即人民币¥______________元整(大写:

_____________________ 元整)。

四、责任与义务:

1. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。

2. 乙方需在规定时间(______年____月____日前)完成,并送交甲方签字认可。

3. 甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。

五、产权约定:

甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,否则,乙方设计的作品著作权归乙方,

甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作

品而导致的'侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六、违约责任:

因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,

乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方

不予退还。

七、其他事项:

八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。

本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表签名:代表签名:

地址: 地址:

电话: 电话:

传真:

日期:

传真: 日期:

广告制作合同【第二篇】

室内广告制作合同

甲方:

乙方:

甲乙双方本着公平、公正、公开的原则,就XXX馆内科室牌及宣传栏制作安装事宜,特订立本合同,以便同共遵守。

一、项目概况:

XXXX位于XXXX,是XXXX单位。馆内设有舞蹈、书法、绘画、图书等科室,是XXX文化、科技、教育发展培训基地。经现场采集,馆内共需设立科室牌19个,普通宣传栏6-8个,楼梯间宣传栏5个。乙方在熟悉了解馆内情况,了解制作工艺后,愿以全额预先制作,竣工后统一结帐的形式完成该项目的制作安装工作。

二、合同期限:

自本合同签订之日起合同生效,乙方在签订本合同起3日内,安排人员材料进场制作。制作期间,乙方应保证办公区内的安全文明,做到文明施工。广告的设计由甲方提供设计所需素材给乙方,乙方安排人员设计和与甲方协商沟通。乙方应在开工之日起计,在20个工作日内完成馆内的制作安装,交付甲方使用。甲方在接到乙方竣工通知后3日内对所有制作产品进行验收,达到验收标准合格后,告知乙方在2日内出具正式发票,甲方在收到乙方正式发票的5日内将制作款全额支付给乙方。

四、甲方的责任:

合同签订后,甲方应及时将设计所需素材提供给乙方设计。现场制作期间甲方要负责给乙方的施工提供方便,及时将门锁打开,确应有事不能及时开门时,应与乙方取得联系,如因制作工艺方面有疑问,也应与乙方及时联系,双方协商一致后方可继续施工,在收到乙方竣工通知后,甲方应在规定的时间内组织验收人员对制作产品验收,验收不合格后要求乙方改进。验收合格后,及时向乙方索取正式发票,在规定的时间内向乙方支付工程款。若甲方有违上述责任,则属甲方违约,须承担相应违约责任。

五、乙方的责任:

乙方在合同签订后,及时组织设计与制作人员进行设计制作,对设计及制作中的疑问可与甲方联系,不得擅自做主。乙方应在规定的时间内完成该制作项目的工作,不贪工,不窝工,不延误工期。制作人员必须熟悉开料、焊接、美化工艺,以保证按期按要求完成施工。施工期间乙方人员应做到不打扰周边民众休息生活,不乱扔制作废料,施工完成后要对施工场地清扫。制作后验收不合的情况,乙方及时组织人员进行改进。验收合同后,乙方应主动配合甲方,提供正式发票以便甲方备帐。若乙方有违上述责任,则属乙方违约,须承担相应违约责任。

六、不可抗力因素:

若遇上恶劣天气,或上级领导检查、馆内变更需要等,造成工期延误,双方无违约责任,所延误工期顺延。

七、未尽事宜:

本合同未尽事宜,甲乙双方可根据合作需要另行订立补充合同,补充合同经双方签字盖章后,与本合同具同等法律效力。

八、其它:

本合同一式两份,双方各执一分,若因该合同产生的争议,双方可自行协商解决。双方协商无法解决,本合同作为合作依据,可交由当地执法机关裁定,当地执法机关无法裁定,可交由当地法院处理。

附:1、制作预算表

甲方(盖章):

单位负责人(签字):

签字日期: 年 月 日

乙方(盖章):

单位负责人(签字):

签字日期: 年 月 日

广告制作及安装合同【第三篇】

发包方(甲方):

负责人:

承包人(乙方):

负责人:

根据《_____》及相关法律规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包,就相关事宜达成如下协议:

一、工程概况

1、工程地点:

2、工程内容:

3、承包方式:

4、工程期限:

计划开工时间:________年________月________日,计划完工时间:________年________月________日,共_______个工作日。

5、合同价款:本合同工程造价预算为人民币_________________元。

二、甲方权利义务

1、开工前,确定建筑物(或构筑物)、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点,负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系;

2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物(也可委托乙方承担);

3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作;

4、按时支付工程款和结算,参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及竣工验收,乙方所进材料进场通知甲方,乙方应在接到通知后的8小时内验收,超过八小时没有验收的视为验收合格;

5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认,所有图纸一经签认不得随意更改,如需更改需提前协商,工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失,延误的工期顺延;

6、派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜;

7、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

三、乙方权利义务

1、编制施工方案,做好各项施工准备工作,施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

2、按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,严格执行有关施工现场管理的规定;

3、保护好原房内的水、电、气管道,保证管道的畅通;

4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;

5、严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

6、按照有关规定提出竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

7、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

8、在合同规定的保修期内,对属于承包责任的工程质量问题,负责无偿修理。

四、工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

五、工期延误

对以下原因造成的工期延误,工期顺延;

1、工程变化和设计变更,停水、停电;

2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;

3、甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延;

4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延;

5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。

六、质量标准

1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行,并按双方合同约定履行。

2、施工过程中双方对工程质量发生争议,由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方承担。

七、工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收,对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收,分项验收合格后应填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续。

2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后,填写工程保修单。

八、工程款支付方式

1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%,即___________元整;完成工程的50%时,支付工程款的30%,即___________元整;全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%,即___________元整,剩余工程尾款5%,即____________元在质保期结束付清。

2、如施工工程发生变更,按甲方的变更图纸为结算依据。

九、违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

2、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。

3、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同,给对方造成的实际损失超过违约金的,应对超过部分进行补偿。

4、因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决,协商不成,交由工程所在地人民法院裁判。

十一、附则

1、本合同一式________份,双方各执________份,具有同等法律效力;

2、本合同双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止;

3、本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

地址:

负责人:

身份证号:

签订地点:

签订时间:________年________月________日

乙方:

地址:

负责人:

身份证号:

签订地点:

签订时间:________年________月________日

制作广告合同【第四篇】

甲方:_____________________(以下简称甲方) 乙方:镇江惊鸿传媒文化有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据相关法律、法规之规定,现就乙方承揽甲方广告的制作及安装事宜达成如下一致协议。

一:工程概况:

1、门头、吊顶铝塑板安装。

2、发光字制作安装。

3、广告显示屏。

4、水晶字制作安装。

5、写真覆KT板包金边。

6、A4单页

7、名片

8、60X90LED广告牌

二:规格与报价

制作规格要求和报价,依照双方的约定附件《万永汇广告制作报价单》为准。

三:工程造价及支付方式

1、合同总金额___依照双方的约定确认签字附件《万永汇广告制作报价单》为准。

2、支付方式:自协议签订起,甲方预付给乙方6000元(大写陆仟元)整工程款定金。以上广告制作安装完成后,经甲方验收合格,乙方出具收据,甲方7日内即付清所有工程款项。

四、双方权利、义务

A、甲方:

1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。如因店招的相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。

2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见,以使乙方的施工更符合甲方公司要求。

3、负责提供施工现场的施工场地和时间,以及相关的水电等事宜。

4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

B、乙方:

1、 自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

2、 严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。如现场条件与施工要求不符,应及时报请甲方协商修改确定。

3、按照双方约定的。服务提满意的服务与技术支持。

五:关于验收

乙方全部制作安装完工后三天内,甲方必须组织正式验收。

六、违约责任:

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间30日内仍未付款,乙方可拆除甲方已安装的广告牌并做自行处理,同时追究甲方相应的法律责任。

2、乙方应保证甲方委托所要求的工程质量。如未达到相关规定,乙方应承担返工及相应损失。

七、售后服务:

1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目中灯具光源保修半年。铝塑板颜色按甲方提供之品牌品种,按厂家质保为准,人为损毁乙方不负责保修。

2、如出现保修之范围,在接到甲方通知后1天内作出维修安排答复,双方协商时间维修处理。

八、其他:

1、 本合同一经签字即生效,并对双方具有约束力。

2、 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

3、 本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:______(盖章) 乙方: ______(盖章)

法人/授权代表(签字):______法人/授权代表(签字):______

联系电话: ______联系电话:______

签订日期:_______签订日期:_______

相关推荐

热门文档

50 1236881