挡土墙施工承包合同实用版精选4篇

【导言】此例“挡土墙施工承包合同实用版精选4篇”的文书资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

挡土墙施工承包合同【第一篇】

甲方：

乙方：

为了明确甲、乙双方在具体施工过程中的责、权、利，甲乙双方经过平等协商，同意签订本合同。

承包工作内容：

1. 大通县长宁东村至什家工程(k0+000接宁大公路k18+300处，终点接大通县山城村至世家村工公路，路线全长公里，完全利用段为公里，项目建设里程为

公里

2. 挡墙(路肩墙和护肩墙)施工的所有工序及台背回填。具体工序如下：清理开挖后的基础，基础砂砾换填、夯实，搭移跳板，挂线找平，运修石料，搭拆脚手架，铺浆安砌，填缝及勾缝和50米内材料转运等以及其它相关工序。

3.工程量：具体桩号k + ,k + .其中路肩墙 米，护肩墙 米，共计 方。

4. 验收标准：结合现行规范、质评标准要求达到监理、项目部技术人员，业主的挡土墙成型验收标准和台背回填的验收标准。

5. 以上工程涉及的变更不予考虑经济补偿。

工程工期；

开工日期：年 月 日

交工日期；年 月 日

合同价款和支付方式：

本合同为总价合同，合同总价为 元，大写 元。

支付方式；

乙方全部施工机械进场后挡墙施工开始7天后支付 万元，挡墙施工完成一半工程量后支付 万元，挡墙全部完工后，经上级部门验收合格后，第二次业主支付工程款后支付 万元，其余款项等本工程竣工验收合格后支付剩余的 万元。

甲方职责；

1， 对所承包工程进行测量放样，原材试验和技术交底。

2， 按工序进行工程报验和验收。

3， 协调业主和监理关系。

4， 提供施工图纸一份。

乙方 职责：

1， 根据施工图纸指定的征地和拆迁以及采石场以及临时用地的手续办理以及涉及本程同范围工程施工需要协调的地方关系的处理。以上发生的费用乙方自理，甲方给予配合。由与以上协调不到位引起的乙方窝工，机械人员等闲置由乙方自行解决，甲方不承担任何经济补偿。

2， 本工程涉及的施工过程控制(高程测量和砂浆标号的自检等等)，以及所需仪器和相关自检资料乙方应根据工程进度同步进行。

3， 每道工序开工前三天要通知甲方技术人员。

4， 提供本合同承包工程所需的工程机械和施工设备和符合设计和规范要求的砌筑原材(水泥，砂子，片石或块石)应满足本工程的需要。

5， 食宿自理，水电费由乙方承担。

6， 本合同承包工程涉及的安全和各类保 险由乙方自行负责，费用自理。

其他

1，. 乙方在签订合同之日起3天之内，保证施工机具进入大通县施工工地。

2. 施工期间严禁喝酒、闹事、打架、斗殴。 3遵守甲方工作制度，注意安全，购买个人意外伤害保险。

4本合同未尽事宜，可由双方共同协商或签订补充协议。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日

年 月 日

挡土墙工程承包合同【第二篇】

甲方：_____________

乙方：_____________

本着平等自愿，互惠互利的原则。经双方协商，甲方将现有的巴东经济开发区外环路k1+550—k1+574。1处挡土墙施工承包给乙方。

一、承包内容：

单包工

二、承包价格：

元/m3

三、结算方式：

实做实收，此段施工完成后，甲方支付已完成工程量的50%，待两个月内再付40%，余下工程款待外环路工程完工后一个月内付清。

四、质量要求：

按设计图纸施工，达到合格

五、合同约定：

1、甲方负责将各种材料组织到施工现场，水电安装到位。

2、乙方自行安排工人的食宿，自带搅拌机，材料上墙乙方自带挖掘机（费用自理）。乙方施工过程中必须听从甲方安排，接受业主及监理的监督，如果因施工质量达不到要求出现拆除返工等问题，拆除返工的费用由乙方负责赔偿。

3、目前k1+550—k1+施工段，乙方必须在15个工作日内完成，根据此段施工中的表现再决定后续施工。

4、墙面勾缝，勾缝用的跳架由乙方自行负责置办。

5、无论何种原因在施工过程中出现乙方不听甲方安排发生争议，乙方自愿自行退场，甲方按乙方实际完成有效工程量据实结算费用。如果此作业面挡土墙施工未达到设计要求，则费用结算按挡土墙

4、5米以内单价为45元/m3，每增加一米单价增加5元/m3方式来结算工程款。

6、施工过程中乙方必须加强安全管理，对进场工人进行，牢记“安全第一”的方针。杜绝安全事故发生，若有安全事故发生，甲方只负责公司理赔部分，差额部分由乙方自行承担。

7、此合同一式两份，双方签字生效，若有不能协商的纠纷，将交由法院调解。

甲方（公章）：_________

____年____月____日

乙方（公章）：_________

____年____月____日

挡土墙施工承包合同【第三篇】

发包人： (简称甲方) 承包方： (简称乙方)

本工程甲方愿意将石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方，为了确保工程能如期顺利完成，明确甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款：

1 工程内容

1、工程名称：石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地的石挡土墙工程。

2、工程地点：石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地。

3、工作内容：挡土墙基坑土方开挖、土方清除(挖机开挖剩余土)，挡土墙基础砼工程，挡土墙人工支砌，包括面石打凿、支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。

2 承包方式：包工、包料方式

3 承包单价：上述工程内容按江西省《04》清单计价结算，人工、材料按工程所在地造价管理中心的信息价计算。

4 计算方法：

乙方完成工作量据实计算。

5 付款方式：

1、本工程按进度分阶段付款。挡土墙基础完成后，支付基础工程价款的80%，挡土墙主体完成一半后，支付完成工程量价款的80%，挡土墙全部完成后，支付完成工程量价款的80%。

2、结算工程量以乙方经监理签证的并经甲方代表认可的合格工程量为准。

3、工程验收合格后付造价的95%，余款留做工程质量保证金。待工程验收合格运行一年后无质量问题付清。

6 工 期：45天

7 质量标准

按规范要求达到验收合格标准。

8 双方的权利及义务

1、甲方负责协调设计、地勘、监理关系。

2、乙方必需按照相关技术规范要求进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。

3、乙方施工期内，甲方有权利随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不不整改的，甲方有权要求其退场，所产生的一切费用甲方概不负责。

4、乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故，及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。

9 本合同自有同等的法律效力，希甲、乙双方共同遵守；

10 本合同一式三份，自签订日起生效挡土墙完工验收后，付清工程款自行失效；

甲方： 乙方：

(代表人或委托代表人) (代表人或委托代表人)

年 月 日

挡土墙工程承包合同【第四篇】

甲方：

乙方：

根据合同的有关规定，为加快工程的进度，结合本工程的具体情况，甲方将浆砌片石挡土墙砌筑的劳务委托给乙方施工，经双方实地踏勘，本着自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则，双方达成以下各项条款的共识，依照执行。

一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（浆砌片石挡土墙）

二、工程范围和内容：

1 、工程范围：本工程内的所有浆砌片石挡土墙（甲方必须确保乙方施工片石挡墙总方量不得低于立方）；

2 、工作内容：挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝（平缝）、泄水孔（材料甲供）、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的劳务施工；

3 、承包方式： 本工程实行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及相应辅材（小型发电机、电线/电缆、搅拌机、配电箱、夜间照明灯具及雨天防护用具、水泵等）由甲方供应，乙方负责工程施工事宜；

4 、工程价款 ：按实际量测砌筑工程量，单价 xx 元 /m 3，若施工期间发生计时工杂工按150元/工日、技工按300元/工日进行结算。

5 、劳务款项结算及支付：

1）、甲方每月10日前支付乙方上月所完工程量造价的80%劳务进度款；剩余20%劳务工程款在乙方所有挡墙完工，甲方项目组织验收合格后30日内全部支付。

2）、工程结算为甲乙双方共同收方认可的工程量×75元/m3+合同增减工程=工程结算价。

3）、施工期间甲方未在约定的时间内向乙方支付工程款，乙方可以单方面停工，由甲方未按时支付工程而造成的停工损失由甲方承担；并在恢复施工后7个工作日支付给乙方。

4）、结算后甲方未在约定的时间内向乙方支付工程款，视为甲方违约，甲方按工程款总价的3%月息计算违约金；同时结算后3个月内支付工程款及违约金，若未按期支付乙方有权向法院诉讼。

6、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场，同时乙方必须保证最低进场人数，并按甲方进度要求增减施工人员，以确保工程进度。

7、施工期间若发生乙方自身原因造成的停工或变相停工，在停工期间每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款当月在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。施工期间若出现因甲方协调或材料缺供原因造成的乙方停工，由甲方按5000元/天支付乙方停工损失（停工损失在当月支付进度款时一并支付），若因甲方协调或材料缺供原因造成乙方连续停工7天时，乙方从第8天起有权单方退场给乙方造成的损失由甲方承担。

三、管理要求及质量标准

凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的调配、安排，服从甲方对制度、质量和安全的管理。

2、乙方必须服从监理及业主等相关人员的监管 。

3、乙方施工的挡土墙必须灰缝饱满，严格按照砂浆配合比拌制砂浆，砂浆需存放于铁皮上，严禁存放在地上，以杜绝材料浪费；砂浆需随拌随用，已玲姐的砂浆严禁使用。

4、砌筑前应将基底表面风化、松软土石清除，坑内积水应随时排干。砌体采用挤浆法分层分段进行砌筑。每一工作层大致找平，选用较整齐的表面尺寸砌块作为角隅石及镶面石，相对长和短的石块交错铺在同一层。并和帮衬石或腹石交错锁结。各砌块的砌缝应互相错开最少8㎝，不能产生通缝，砌缝应饱满，完全充满砂浆，不能有空洞存在。

5、各砌层先砌外圈定位砌块，并与里层砌块交错连成一体。定位砌块用表面较平整尺寸较大的石料，定位砌缝满铺砂浆，不得镶嵌小石块。

6、定位砌块砌完后，先在圈内底部铺一层砂浆，其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接，且砌缝砂浆密实饱满。砌筑腹石时，石料间的砌缝要互相交错、咬搭，砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触，也不得干填石料后铺灌砂浆；石料要大小搭配，较大的石料以大面为底，较宽的砌缝可用小石块挤塞。挤浆时可用小锤敲打石料，将砌缝挤紧，不得留有孔隙。

7、石块松动或砌缝开裂，应将砌块提撬起，将垫层与砌缝砂浆清扫干净，然后将砌块重铺在新砂浆上。

8、浆砌片石时，应利用片石的自然形状，相互交错的衔接在一起。因此，除最下一层石块应大面朝下外，上面的石块不一定必须大面朝下，做到犬牙交错，搭接紧密即可。同时在砌下层石块时，即应考虑上层石块如何接砌。砌筑过程中还要将石料的缝子留开，保证2cm的深度，以利于勾缝。

9、定位砌块表面砌缝的宽度不得大于4cm。砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于7cm，两层间的错缝不得小于8cm，每砌筑120cm高度以内应找平一次

四、安全生产、文明施工管理要求

1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施工规章制度，服从甲方相关人员的管理。

2、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故，单次事故经济损失在元以（含元）由乙方自行负责，若单次事故经济损失超过元以上的超出部分由甲方负责承担。