生态停车场建设合同【优质8篇】
【请您参阅】下面供您参考的“生态停车场建设合同【优质8篇】”是由阿拉网友精心整理分享的，供您阅读参考之用，希望此例范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持一下小编了！
生态停车场建设合同【第一篇】
乙方应依照所有适用法律法规和建设程序以及本合同的要求，负责本项目设施的建设工程，并承担建设工程中应承担的费用和风险，包括:。
(a)进行施工前准备，及时提供所有必要的施工设施；
(d)在工程建设完成后，乙方需向甲方交付该项目有关的施工图纸和技术资料。
甲方的主要义务。
（a）在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保。
持批准有效；
(b)给予乙方属于甲方批准权限内的批准并保持批准有效；
生态停车场建设合同【第二篇】
双方应根据本项目的总体进度计划履行其在本合同项下的建设义务，如果出现下列情况，进度计划日期的最后期限将延长或修改：
(a)本合同中所述的不可抗力事件；
(b)由于甲方的违约而造成乙方的延误；
(c)由于乙方的违的而造成甲方的延误。
(2)进度日期的延长
当本合同中所述不可抗力事件发生后，一方应在实际发生延误的5个工作日之内，向另一方提出书面的廷期要求，并说明该期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期。
收到延期要求的一方应积极同提出要求的一方就延期事项进行协商，并达成书面意见。如提出书面要求的一方在巨5个工作日之内没有收到另一方对延期表示异议的书面意见，将被视为另一方对延期的要求已表示同意。
(3)由于甲方的原因导致进度日期的延长
如果由于甲方的违约造成进度日期的任何廷误，乙方应：
(a)提出本项目的进度计划日期作适当延长；
(b)提出调整运营期开始日；
(4)乙方导致的延误。
如果因乙方的原因导致建设期或开始运营日的延误，则乙方应:。
(a)自行承担延误导致的一切经济损失；
(b)仍需支付该延误期内应该纳的相关费用；
(c)采取措施缩短延误期限；
(d)因乙方的原因导致建设期或开始运营日的延误超过3个月的，甲方有权解除合同，由此造成的损失乙方承担相应责任。
(5)进度报告。
乙方每月应向甲方提交工程建设进度月报，该月报应反映已完成的和在建的建设工程进度和质量、预计完成工程的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。
生态停车场建设合同【第三篇】
承担单位：_______________________。
项目负责人：_____________________。
一、考核目标。
二、技术经济指标。
三、主要研究内容。
四、年度计划及经费预算。
计划内容。
经费预算。
五、项目经费。
投入经费。
支出预算。
金额（万元）。
金额（万元）。
中央财政性拨款。
土建费。
其它拨款。
仪器、设备购置费。
银行贷款。
材料、燃动费。
资助经费。
研究开发费。
乙方自筹。
试验费。
依托工程配套经费。
加工费。
劳务费。
调研费。
软、硬件引进费。
不可预见费。
六、共同条款。
签约各方应共同遵守下列规定：
1．共同遵守《_科技项目管理办法》的有关规定。
2．乙方必须定期向甲方提交项目执行情况报告，逾期不报，甲方有权停止拨款。
3．合同执行过程中，乙方如需变更合同条款，应向甲方书面提出变更内容和理由，经甲方审核同意后实施。未经甲方同意，乙方仍须按原合同执行。
4．甲方负责监督乙方合同的执行，拨付合同经费并监督经费的使用，协助解决合同执行过程中出现的有关问题。
5．本合同所协议的其它条款如下：_________。
6．合同签约各方均负有相应的法律责任。若有争议和纠纷时，按国家科研项目管理办法有关条款处理。
7．合同正式文本分存甲方四份、乙方各单位及丙方各一份。
8．本合同在各方签章后生效，规定内容执行完成，进行甲方验收后自然失效。
9．合同附件。
（1）《_科技项目可行性研究报告》。
（2）《_科技项目可行性研究报告》评审意见。
（3）评审专家名单。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
负责人（签字）：_______负责人（签字）：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
主持单位（丙方）（公章）：_________。
负责人（签字）：___________________。
___________年_________月_________日。
1．本合同文本适用于_立项的科学研究与技术开发项目；
3．主持单位为项目承担单位的上级主管单位；
4．考核目标、技术经济指标必须简明、全面，可作为合同验收的依据；
6．合同编号由甲方统一编写；
7．合同乙方为两个以上的单位时，应同时并列签署；
8．合同丙方为本合同的保证方，一般为乙方的上级主管单位，协调督促乙方完成合同任务。
生态停车场建设合同【第四篇】
若双方对本合同条款的解释或执行(包括关于其存在、有效或终止的任何问题)产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。
争议及解决。
双方同意本合同引起的或与本合同有关的所有争议，可提交给提起诉讼方所在地有管辖权的法院起诉。
结果的执行。
双方应自觉履行相应法律文书规定义务，逾期不履行的，依法处理。
争议期间的合同履行。
在争议、分歧或索赔做出最终解决前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，任何一方不得以发生争议为由停止项目运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施，在最终判决或判决后按裁决或判决进行最终调整。
生态停车场建设合同【第五篇】
下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力所致。如果有允许的纠正期限而乙方在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，经甲乙双方协商仍无法达成一致意见的，甲方有权立即发出终止意向通知:。
(a)乙方未按本合同的约定进行分成；
(b)乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故。
(c)乙方擅自停业，严重影响到社会公共利益；
(f)根据中国法律乙方进行清算的。
乙方的终止。
下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而甲方在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：
(b)甲方未行其在本协议项下的任何其它义务构成对本协议的实质性违约。
终止的一般后果。
如果本合同提前终止，则任何一方发出终止通知起，至双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本合同下的权利和义务。
本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但根据本合同中可能到期应付的任何款项，以及本合同到期或终止之前发生的而在本合同到期或终止之日尚未支付的付款义务除外。本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其它条款。
终止后的补偿。
(1)乙方违约事件导致的终止。
在生效日期后，如果甲方因乙方违约的事件而终止本合同，则甲方应有权收回乙方对该项目的相关权益。乙方对该项目的相关权益将无偿转归甲方所有。
(2)甲方违约事件导致的终止。
在生效日期后，如果乙方因甲方违约的事件终止本合同，则乙方有权要求收回甲方在该项目的相关权益。甲方在向乙方支付经双方协商确认的补偿金额后，乙方在该项目中的相关权益将转归甲方所有。
补偿金额的确定应由甲乙双方从合作经营年限、乙方已运营年限、乙方在项目中的总投资、乙方已获取的收益、该项目的预期收益等方面进行综合考虑。
（3）不可抗力事件和/或法律变更导致的终止。
如因不可抗力事件或法律变更导致合同履行或双方不能就合同。
变更达成一致的，双方均可提出终止本合同，确定终止本合同的，甲方应向乙方支付经双方协商确认的补偿金额。甲方支付该项目的补偿金额后，乙方将该项目中的相关权益转让给甲方。
补偿金额的确定应由甲乙双方从合作经营、乙方已运营年限、
乙方在项目中的总投资、乙方已获取的收益、该项目的预期收益以及各方对此等事件承担的能力等方面进行综合考虑。
终止后的移交。
(1)乙方应向甲方移交本合同中规定的项目所有设施的权利和权益。
(2)乙方应于提前终止日起10个工作日内向甲方移交项目的占有权和运营权。如因乙方不按期移交并退场、甲方不按期接受移交并维持正常运营，则由违约方承担相应损失。
生态停车场建设合同【第六篇】
甲方：_________房地产开发公司。
法定代表人：_________。
住址：_________。
邮编：_________。
联系电话：_________。
乙方：_________。
法定代表人：_________。
住址：_________。
邮编：_________。
联系电话：_________。
鉴于：
1．乙方因公司的业务增长、车人扩大，增加了运输量，特向甲方租用停车用地。
2．根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房屋出租条例》及其他有关法律、法规之规定，出租方和租借方在平等、自愿、协商一致的'基础上就停车场租用事宜，双方经协商一致，达成停车场租用合同，合同如下：
第一条租借方向出租方租借停车用地为_________平方米，地点：_________。
第二条交租方式由银行办理转账入户，账户为：_________。
第三条出租金额应按月计算，而每月_________日定为交租日期，租金为每月_________元人民币，交租期限不得超于每月的_________日。
第四条租借方逾期付款，每逾期一日按_________计算利息。
第五条乙方对其车辆自己行使保管责任。
第六条乙方除了停放其车队的车辆外，还有权对外经营车辆保管业务。
第七条乙方自行办理消防、公安、工商、税务等一切相关的法律手续。
第八条乙方延迟两个月末交清租金，合同自动解除，甲方收回场地。
第九条水电费由乙方自理。
第十条租借方对该土地仅作停车用地使用，并没有出售权，在使用期间不得擅自改变土地用途。出租方不得在租借途中擅自改变土地使用或违约，否则要负责租借方的一切经济损失。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______。
法定代表人（签字）：_______法定代表人（签字）：_______。
_______年___月___日______年___月___日。
签订地点：______签订地点：_________。
生态停车场建设合同【第七篇】
根据《^v^合同法》等法律规定的有关规定，双方在平等自愿的基础上经充分协商就汽车租赁事宜达成如下协议，供双方共同格守：
第一条车辆状况。
承租方所租的车型为_________，车牌号为_________，必须使用_________号汽油(柴油)。租赁车辆的车况以发车的双方签字确认的《租赁车辆交接单》为准。
第二条租赁期限及租金。
出租方自_____年_____月______日______时起，将所租车辆交付给承租方使用，至______年_____月______日______时收回，应承租方要求，由出租方派人至承租方指定地点送，接车辆，出租方将另行收取费用_____元。租金及其他情况祥见本合同的附件《汽车租赁登记表》。租赁方续交租金应在预付租金到期前两天办理。
第三条出租方的权利和义务。
1、不承担租赁车辆在租赁期间内所发生交通事故或其他事故造成的一切后果，包括有关部门的罚款等。
2、不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。
3、依照法律、法规的规定出租方应有的权利。
4、想承租方提供性能良好，证件齐全有效的车辆。
5、在收到承租方租金及足额押金之后，将所租车辆交付承租方。
6、如车辆属于非承租方使用不当所产生的无法投入正常行驶时，出租方可向承租方提供临时替换车辆。
第四条承租方的权利和义务。
1、租赁期间拥有所租车辆的使用权。
2、租赁期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
3、不得把所租车辆转借给任何第三者使用，不得用租赁车辆进行盈利性经营，以及参加竞赛、测试、实验、教练等活动。
4、承担车辆租赁期间的油料费用。在租赁期间应对水箱水位、制动液、冷却液负有每日检查的责任，在车辆正常使用中出现故障或异常，承租方应立即通知出租方或将车辆开至出租方指定维修厂，承租方不得自行折卸、更换愿车设备及零件;因非正常使用造成的事故责任及损失费用均由承租方承担。
5、按期如数交纳租金、租金。
6、应按时归还车辆，归还时的车况与《租车车辆交接单》中的车况登记相一致，并经出租方指定的专业人员验收。验收时发现车辆有所就的划痕、刮伤、碰撞、损坏、设备折损、证件丢失等现象承租方应按实际损失交纳车损费及其他相应的费用。
7、如许续租车辆，须提前24小时到出租方办理续租手续。
8、必须承担因承租方的行为而带来的其他经济损失。
第五条租期的计算。
租赁期间以车辆发车时为始，以车辆收车时为止，每日以24小时计算，超过6小时(含6小时)按全日计算，6小时以内按半日或小时计算。
第六条车辆行驶里程限制。
承租方多租车辆每日行驶里程为____________公里，超出部分按每公里1元计算，租期在三日以上(含三日)免去里程限制。
第七条租车押金。
1、承租方在本合同签定时一次性向出租方交付足额押金(以《汽车租赁登记表》上所示为准)。
2、在本合同期满或双方协议解除合同时，如承租方无违约行为，出租方将押金归还给承租方。
3、承租方还车时须交纳交通违章保证金800元人民币，在十五个工作日后，经确定在租赁期间无违章记录即退还。
第八条车辆保险。
1、出租方为租赁车辆办理了车辆损失险，盗抢险、自燃险、第三责任险。承租方可自愿购买其他险种，费用由承担方自理。
2、车辆在租赁期间内如发生保险事故，承租方应立即通知交通管理部门的出租方，出租方届时应协助承租方向保险公司报案，承租方必须协助出租方办理此事故的相关事宜，并支付因此产生的一切费用。如属于保险赔付范围的费用有保险公司承担;属于保险责任免赔或其他原因导致保险公司拒赔的损失由承租方承担。
第九条违约责任。
1、出租方未能按合同多约定的交车时间向承租方提供所租车辆，需向承租方赔偿该日租金的倍做为违约赔偿金。
2、承租方未经出租方同意逾期返还车辆的，逾期租金以原租金标准的倍计收。
3、承租方在租赁期间发生操作不当或其他外部原因引起的车辆损伤，如可办理保险索赔的，承租方应向出租方支付总维修费用(以保证公司评估为准)30%的加速折旧费和停驶损失;如属于保险责任免除范围的，由承租方承担全部的维修费用和停驶损失。
第十条担保条款。
担保方：_____________________(个人签字、单位盖章)愿为承租方提供担保，如承租方发生违约行为，担保方愿承担连带责任。
第十一条合同解除。
1、因车辆状况原因导致车辆无法正常行驶时，承租方有权解除合同。
2、未经出租方许可承租方拖欠租金超过3日，出租方有权随时随地收回车辆并解除合同。
3、在下述任何一种情况发生时，出租方有权解除合同收回车辆，并不返还租金和押金，由此造成的一切法律责任和经济损失由承租方承担：
(1)、承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动。
(2)、承租方将所租车辆转让、转租、出售、抵押、质押。
(3)、承租方擅自将车辆开出海南省区域。
(4)、从事其他有损出租方车辆合法权益的活动。
第十二条合同的效力。
1、本合同自出租方、承租方签字(盖章)后生效。本合同一式两份，由出租方、承租方各执一份，具有同等法律效力。
2、《汽车租赁登记表》，《租赁车辆交接单》是合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
第十三条争议的解决。
有关合同的一切争议，双方经协商解决未能达到一致的，任何一方可向出租方所在地的法院提出起诉。
生态停车场建设合同【第八篇】
合同签订方：出租方：(甲方)。
承租方：(乙方)。
依照《^v^合同法》、《北京市汽车租赁管理办法》相关法律法规的规定，经车辆出租方(甲方)、承租方(乙方)充分协商一致，就租赁汽车事宜订立本合同。
租赁物：华晨宝马520li型(或豪华型)颜色_________车辆号牌________________。
租赁合同期限：自20__年__月__日至20__年__月__日。租赁费用：每月租金人民币壹万贰仟元整(不含汽油费，车辆保养费，驾驶员工资)租车押金一辆：陆万元整。押金、租金的支付方法：租车租金每月预付结算一次。租车押金一次付清。租金以现金、支票或托收方式支付到甲方银行账号：银行账号：户名：账号：开户行：
一、甲方的权利：
1、拥有车辆的所有权。且保证无第三方主张权利，保证乙方在租赁期间对车辆的使用没有障碍。
2、按期、足额收取双方认定的租赁费和相关押金。
二、甲方义务：
1、负担出租车辆的保险费、车船使用税、年度检验、车辆丢失车辆现值损失。
2、向乙方提供不低于一级技术状况的车辆，并提供齐全的行驶证件。
(1)接到救援电话后视救援地点远近2--4小时到达现场场。
(2)如故障2小时可以排除的现场排出故障，如2小时不能排除的安排同档次车型替换。
(3)救援内容不含更换轮胎、忘带钥匙、钥匙忘在车内。如确实需要救援五环内按每次100元收费。
4、负有对事故车辆及丢失车辆直接向保险公司理赔的责任。
5、协助乙方对交通事故的处理。
6、租赁前，甲方除了要保证车辆的发动机、仪表盘等技术状况良好外，还需保证车辆随车物件配备齐全，车内应该备有随车工具、备胎、灭火器、防盗装置等。
7、甲方负责车辆正常上路行驶一切手续.办-理.及费用、并承但车辆六种主险的费用(车损险、划痕险、玻璃破碎险、不计免赔、三者20万、司乘险2万)。
8、承担不低于70%的因交通事故或盗抢造成的租赁车辆现值损失。
9、承担保险公司相关条款范围内的第三者责任险。
10、对所获得的承租方信息负有保密义务。
三、乙方的权利：
1、按合同约定拥有车辆使用权。
2、有权获知保证安全驾驶所需车辆技术状况及性能信息。
四、乙方义务：
1、如实向甲方提供身份证、户口本、驾驶执照。或营业执照、代码证等身份证明。
2、按合同约定缴纳租金。
3、自行加注燃油料，且必须加注与车辆使用说明牌号一致的燃油料，(97#油料)。
4、按车辆使用说明对车辆进行日常的检查、保养，特别对机油、刹车油、冷却液、电解液、轮胎气压的检查，对制动、转向、灯光、刮水器、喇叭性能的监控。如发现异常，通知甲方后应即刻去华晨宝马4s店进行维修及保养。
5、乙方承担租赁车辆使用期内的车辆保养费用。保养地点按车辆购车地点4s店为准。或乙方就近的华晨宝马4s。