工地不锈钢施工合同8篇
【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“工地不锈钢施工合同8篇”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！
工地不锈钢施工合同【第一篇】
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
甲乙双方经平等协商，甲方就不锈钢工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下合同条款：
包工包料防盗窗/平方，护栏/米以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用，即成品费用。
按工程总价款的5%，留取质量保证金，质保期为三个月，待质保期满，甲方将此款一次性付给乙方。
1、甲方提供水、电源、场地等。
2、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。
甲方：乙方：
__年__月__日__年__月__日。
工地不锈钢施工合同【第二篇】
甲方：
乙方：
一、项目名称和地点:。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程内容：
1、大型不锈钢广告牌依据甲乙双方确认的附表内容施工，不铁钢采用槽钢结构加工包括结构表面采用不锈钢拆板，尺寸为主体画面部分为。委托加工数量为1块。其它二块宣传栏均采用不锈钢及铝塑板制作，车间二侧墙体宣传标语采用铝塑板表面帖反光字，规格为,共块。
三、工程价款支付、结算方式：
四、双方责任。
1、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内。甲方协助乙方选好材料堆放场地。
2、材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关。
3、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
4、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
乙方责任。
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害或停电原因，工期顺延。
6、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，以后的设施维护由甲方按使用情况定期检修和维护。
五、本合同一式二份，甲乙各持一份。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
工地不锈钢施工合同【第三篇】
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
第一条劳动合同类型与期限。
(一)甲、乙双方选择合同类型为。
a、固定期限，自年月日起至年月日止。
b、无固定期限，自年月日起至本合同第八条、第九条的终止情形出现即行终止。
c、以完成一定的工作任务为期限：自年月日起至工作任务完成时即行终止。
(二)试用期。
双方约定试用期自年月日起至年月日止，共个月。
第二条工作内容和要求。
(一)乙方同意根据甲方工作需要，安排在岗位(工种)工作。
(二)乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量安城其本职工作;未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。
第三条工作时间和休息、休假。
(一)甲方安排乙方执行工时制度。
(二)执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。
(三)执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。
(四)执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务的情况下，乙方自行安排工作和休息时间。
(五)甲方应执行国家法定休息休假制度，保证乙方休息休假的权利。
第四条劳动报酬。
(一)甲方每月日前以货币形式支付乙方工资。
(二)甲方对乙方实行计时、计件或其他工资制度。
(三)乙方工资标准为每月元，其中基本工资每月元。
(四)乙方在试用期间的工资每月元。
(五)甲乙双方对工资的其他约定：
第五条保险福利。
(一)双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费。
(二)乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。
(三)女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。
第六条规章制度。
(一)甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，并对职工进行教育。
(二)乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，甚至解除本合同。
第七条劳动保护和劳动条件。
(一)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。
(二)甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。
(三)甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。
(四)乙方在生产(工作)过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。
(五)甲方安排乙方从事特殊作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特殊作业资格或者一方已经过专门培训取得特种作业资格。
第八条劳动合同的变更。
(一)甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。
(二)《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。
九、劳动合同的解除、终止及经济赔偿。
本劳动合同的解除、终止及经济赔偿依照《^v^劳动合同法》第四章的规定执行。
第十条赔偿责任。
甲乙双方同意按照《^v^劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。
第十一条甲乙双方约定的其他事项。
(一)乙方同意，在其处于联系障碍状态(包括但不限于乙方因病住院、丧失人身自由等情形)时，委托合同首部的“紧急状态联系人”作为一方的受委托人，该受委托人享有接受和解与调解，代领、签收相关文书的权限。
(二)另约条款：
第十二条劳动争议处理。
甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方或行业性、区域性劳动争议调解组织申请调解;调解不成的，应当自劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十三条本合同未尽事宜或预定条款与今后国家和省、市地方有关规定相悖的，按有关规定执行。
第十四条本合同签订之日即为劳动用工备案之时。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
(代签无效)。
日期：年月日日期：年月日
由()方提出()方同意解除、终止本合同。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
(代签无效)。
日期：年月日日期：年月日
工地不锈钢施工合同【第四篇】
甲方：地址：乙方：地址：甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备壹台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况。
1、工程项目名称：。
2、安装地点：。
3、设备名称：施工升降机。
4、设备型号、规格：。
5、设备制造单位：。
6、安装总高度：69米。
二、承包方式；由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用。
1、安装的费用为每台18000。00元整）安装到69米（含人工费及检测费等费用）。
2、附着费用为每道。
元整。
四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付13000。00元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为5000。00元整。
五、甲方责任。
1、负责施工现场的“二通一平”（通路，通电，场地平整）。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务。
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：
（1）工程概况。
（2）作业前准备。
（3）安装施工方法和步骤。
（4）安全技术措施。
（5）其他有关内容。
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具（如安全帽、安全带等）。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料（设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供）。经本地施工安全监督站核准后方能开工（工程未报建除外）。
6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、补充条款。
八、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。
九、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：有限公司。
甲方代表（签章）：
乙方代表（签章）：
合同订立日期
工地不锈钢施工合同【第五篇】
甲方：
乙方：
合同签订地：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
工程量：
承包形式：
1、开工日期：
2、竣工日期：
3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
1、工程质量达到省优至鲁班奖;。
2、工程质量评定等级为优良;。
3、符合国家质量验收标准;。
4、双方约定的标准、具体为：
本合同工程价款结算采用下列种方式：
1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：
(1)工程预算价：(工程结束后按实结算)。
工程单价:(含外运等其他一切费用)。
(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。
(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。
(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。
1、本工程预算款为：
扣回工程预付款的方式为:。
2、工程款按方式支付，具体为：
(1)本工程无预付款;。
(5)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
___________。
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。
8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。
3、项目经理：现场代表(乙方)：
监理：现场代表(甲方)：
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责。
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于年月日在签署。
3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定代表人：法定代表人：
授权代表(签字)：授权代表(签字)：
年月日年月日。
工地不锈钢施工合同【第六篇】
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：金。
工程内容：小区全部配电工程。
1、小区所有箱变的安装调试。
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000a箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款。
承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000a箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。
三、合同工期。
合同工期总日历天数天，自开工至竣工。
如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求。
担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。
乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。
五、工程施工要求。
工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。
隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
竣工资料。
乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。
六、双方责任。
甲方责任。
甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
6.
甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。
乙方责任。
乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。
乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。
乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工地不锈钢施工合同【第七篇】
法人代表：________________。
身份证号：________________。
乙方：________________。
法人代表：________________。
身份证号：________________。
甲乙双方就不锈钢贸易合作事宜，在双方自愿、平等互利，合作共赢的基础上，达成一致协议。协议内容如下：
一、合作方式：甲乙双方各出______万元，共计______万元作为贸易的启动资金。此项资金不得挪作他用，实行一方管卡，便于经营收入，支出。一方管卡的信息，便于掌握资金的进出。
二、经营方式：甲乙任一方操作经营，一方与客户谈好的价格，报给另一方，双方共同确定。重量，以过磅单为准的净重;发生的运费，卸车费等须双方知晓而确定。
三、利润的分成：按月或双方确定日期为准，以净收入的______%提出，供双方平均分配。另______%的净收入作为经营资金。
四、合作期限：双方合作为______年。在此经营过程中，任何一方不得退出合作，若退出合作，经另一方同意后，以出资额的______%作为支付给退出方。若无现金支付，只能按欠款处理给退出方。
五、经营过程中，首月一方操作经营，按____________元/月工资支付，以后月份按经营状况而定;若违反国家法律、法规等造成的损失，由当事人全部承当。
六、本合作协议未尽事宜，待双方协商，以书面的形式补充。补充协议与原协议具有同等效力。
七、本合作协议书一式______份，双方各执______份，签字生效。
甲方：________________(签章)。
地址：________________。
联系方式：________________。
签约日期：________________
乙方：________________(签章)。
地址：________________。
联系方式：________________。
签约日期：________________
工地不锈钢施工合同【第八篇】
工程名称：
甲方：
乙方：
一、施工范围和施工材料。
(一)施工范围：
(二)施工材料：
二、施工方案和验收标准。
三、施工现场管理。
(一)乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工;若施工过程中发生安全事故，乙方负全部责任。
(二)乙方要对施工人员进行全员安全教育，制定周密安全措施后方可施工。
(三)甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
(四)施工用水、用电由甲方提供。
四、工程造价和结算方式。
该工程实际安装面积为平方米，结算价格为元/平方米，工程总价为元(大写：)。
五、施工工期。
按照甲方要求工期施工，以不耽误单位正常工作为原则。
六、质量保证。