任丘市电力施工合同实用精编8篇
任丘市电力施工合同涉及电力设施建设、工程进度、质量标准及安全管理，明确双方权利义务，确保项目顺利实施与验收。以下是阿拉网友为您整理的任丘市电力施工合同实用精编8篇优秀范例，供您学习参考，希望对您有帮助。
任丘市电力施工合同【第一篇】
1.工程名称：_________________。
2.工程地点：_________________永泰县。
3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。
1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3~110kv高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________15280155698),负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。
1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。
2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。
工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。
甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。
1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。
3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
代表：_________________。
代表：_________________。
开户银行：_________________。
账号：_________________。
签订日期：_________________
签订地点：_________________。
任丘市电力施工合同【第二篇】
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：承包形式：
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)。
第二条工程总价。
合同总价为(b)：xx元整含税(大写壹佰万元整)。
第三条付款方式。
2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50，0000元整(大写伍拾万元整)。
3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币)10，0000元整(大写拾整)。
4、双方盖章后合同开始生效。
1、合同范围为配电房内的设备。
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条甲方职责。
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付；
3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电；
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助；
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责。
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；
3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续；
4、自柜体到厂日起履行保固条款；
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范。
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
第九条解约。
2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款。
自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复；乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。
甲签字：__。
乙签字：__。
__年__月__日。
任丘市电力施工合同【第三篇】
金额：__________________________。
备注：________________。
二.由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下：
1.合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施上门改造，如需更换零件甲方应承担零件费用，且甲方不再拥有更换下来的旧零件的所有权。
2.如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。
3.合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。
4.除乙方的节假日外，每周星期______至星期_______________：_____________---______：_____________，是乙方执行该合同时间，乙方在接到甲方维修要求电话的第二个工作日是本合同的标准响应时间。
5.本合同不涉及有关软件或网络支持服务，凡涉及软件或网络支持问题的维修服务，均按照乙方收费服务标准收费。
6.乙方实施上门维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在(合同签字日)使用所在地。
7.甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。
三.合同生效及合同期限：_________________本合同经甲乙双方签字，盖章确认，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是_____________本合同生效日起一年整。
四.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。乙方拥有对本合同的解释权。
未尽事宜双方协商解决。
甲方签字：_____________。
甲方章：_____________。
签字日期：_____________
乙方签字：_____________。
乙方章：_____________。
签字日期：_____________
任丘市电力施工合同【第四篇】
甲方：_________(以下简称_________)。
乙方：_________。
一、工程名称：_________。
二、工程地点：_________。
三、承包形式：包工包料。
四、工程内容_________。
五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
仲裁。
开户银行：_________帐号：_________。
帐号：_________电话：_________。
任丘市电力施工合同【第五篇】
根据《中华人民共和国经济合同法》和《国家有关安全条例》的原则，结合本工程具体情况，双方友好协商达成协议，希共同遵守。
第一条工程名称、地点、范围及合同期限。
工程名称：通讯工程。
工程地点：市内。
工程范围：安装通讯的配套设备等项目。
合同期限:根据施工段另行议定。
第二条工程施工要求。
按国家通讯施工的有关验收规范要求及甲方的相关要求，产品均为：合格产品,(须提供产品检验证书、合格证已及相关资料)。
乙方在施工中发生质量问题，未经甲方现场技术负责人研究做出处理方案前，乙方不得擅自处理，如因乙方原因出现的工程质量问题，一切整改全部由乙方承担。
乙方施工质量达不到甲方的要求，质量低劣，且在整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方立即退场，并无权要求支付任何附加费用。
工程在验收前乙方必须提供详细的竣工图纸及相关资料以便甲方制作竣工验收文件，验收后甲方必须1个月内进行工程送审计;如甲方资料不完整造成无法审计，乙方有权要求甲方按设计工日支付所有工程款。
第三条现场材料的提供、保管及施工后的成品保护。
现场材料由甲方提供领料单给乙方，乙方自行在电信部门指定点领取施工材料。如甲方的材料造成乙方延期及超期及自购材料，均于甲方负责。
乙方领到材料后必需清点数量、保管好现场材料、防止材料的损坏、被盗、浪费。施工时，在保证质量的前提下，认真计算材料的配比及用量。不得浪费，做到成品清洁卫生，直止交工为止,剩余的一切材料,由乙方负责人清点后交给甲方材料(库管)员核实后入库统一保管并开收料清单给乙方。
第四条甲方责任。
工程在验收时主业提出竣工资料不完整，所有事项由甲方负责。
负责整个工程施工生产技术、质量、安全进度，管理施工过程中的质量检查及。
甲方必须保证乙方在施工材料调配供应，不得无故拖延。
负责办理工程结算，支付工程款。
第五条乙方责任。
按照电信施工规范进行施工，施工完毕后提供的图纸准确明了。
对施工器具自行准备。如施工车辆、光缆熔接设备及其它相关测试设备。
在工期内做到保质保量施工完毕。如无特殊原因不得耽误工期。
在验收时必须有具体施工人员参与验收。
第六条付款方式。
施工费按审计后综合工日元/个工日计算;。
生活费按乙方施工量的%计算支借;。
在过春节时为结清乙方工程款，甲方需保证工人工资回家过年;。
质保金待工程质量缺陷责任期满后，支付给乙方。
第七条施工安全条例。
乙方应配穿安全背心，配戴安全帽、上岗工作证及安高空作业时的安全带。
乙方必须按照“国家安全法”之规定安全文明施工，不得违反安全规定，如(酒。
如在施工中违反规范的施工人员，一经发现罚款50—100元，造成他人，自己。
第八条违约条例。
甲方必须遵守本合同协议的有关条款，如违返条例之规定，按合同金额的3%。
乙方必须遵守本合同协议的有关条款，违返条例规定，按合同金额的3%违约金付给甲方作赔偿费，同时甲方可谁时终止合同。
若其中一方违约另一方可向人民法院申诉调解决。
第九条其他事项。
在施工中，如遇自然灾害，人力不可抗拒下等,甲、乙双方及有关部门应共同。
乙方如提出与甲方终止施工，乙方需在三个月前提出，以便甲方安排后期工作。
乙方在签合同期一周后向甲方提供人员清单及身份证复印件。
以上合同协议希望双方共同遵守，甲、乙方不得无故终止合同。
未尽事宜，经双方共同协商，协商条文、作本合同补充协议具有同等法律效力。
本合同责任期满后，结清工程价款后自行失效。
本合同自双方签字盖章后生效，合同协议共壹式___份，甲方份，乙方___份，各执为凭。
合同订立时间：年月日。
发包方(盖章)：承包方(盖章)：
地址：地址：
法定人或代表人：法定人或代表人：
电话：电话：
任丘市电力施工合同【第六篇】
第一条：工程概况。
1.工程名称：_________________。
2.工程地点：_________________永泰县。
3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币xx元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。
第二条：双方职责。
1.甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责，施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3~110kv高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________15280155698)，负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发生。若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中，若遇自然灾害等不可抗力因素影响，造成的经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。
第三条：工程质量及验收办法。
第四条：工程工期。
1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。
2.因甲方赔青问题造成乙方误工，工期应顺延，并承担相应损失。
第五条：付款方式。
工程施工合同签订后，甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。
第六条：在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。
第七条：解决争议的方式。
甲乙双方在协议履行中发生纠纷，应协商解决；协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。
第八条：其它。
1、本协议未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。
3、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
签订日期：_________________
任丘市电力施工合同【第七篇】
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：_________。
3、工程内容：_________。
4、承包方式：_________。
二、合同工期。
1、工期：自签订合同之日起60天。
三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式：
1、合同价款：_________。
2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。
五、其他约定：
1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款%向甲方支付违约金。
第一条甲方代表。
甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。
第二条乙方代表。
乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条甲方工作。
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。
6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。
1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。
3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。
5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。
7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第五条隐蔽工程和中间验收。
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。
第六条竣工验收。
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
第七条设计变更。
甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
第八条质量保修。
保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。
第九条争议。
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。
二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。
第十条违约。
任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。
第十一条安全施工。
一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。
二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。
第十二条工程停建和缓建。
一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。
二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。
第十三条合同的生效与终止。
一、合同自双方签字盖章之日起生效。
二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止保修期满，有关保修条款终止。
合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。
甲方：_________乙方：__________________。
任丘市电力施工合同【第八篇】
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。
1、工程名称：
2、工程地点：
乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)。
1.本工程合同总工期为15天；
2.本工程开工日期为_____年____月____日
竣工日期为_____年____月____日；
本工程合同价为人民币___元。
1、甲方。
(1)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。
(2)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。
(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。
2、乙方。
(1)按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。
(2)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。
(3)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。
(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。
(5)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。
(6)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担工程质量保修责任。
1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求(见材料明细表)，并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。
2.乙方负责进行运输到施工现场。
3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。
4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。
工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的35%工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。
1.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。
2.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)。
乙方：(盖章)。
_____年____月____日。