项目计划承诺书【推荐10篇】
【阅览】优质的范文能让您的写作方便快捷，远离加班，以下这篇“项目计划承诺书【推荐10篇】”是由阿拉题库网友整理分享的，供您参考之用，希望对您有些帮助，喜欢就复制下载吧。
项目部承诺书【第一篇】
****建设工程实施安全监督站：
因电力浅沟修建红线穿越已建人行道，我单位需要临时占用、挖掘城市道路。实施按照《成都市城市道路挖掘管理办法》、《关于规范市政工程文明施工围蔽设施的通知》的要求执行，在施工期间维护城市市容市貌及不影响正常交通通行。承诺严格遵循下列事项，如果违反下列任何一款条款并造成不良社会影响或严重后果的，将自行承担相应的责任。
一、在施工现场的显著位置，悬挂《城市道路挖掘许可证》或《城市道路临时占用许可证》。
二、按照文明施工管理的有关规定，对施工范围采用标准的围蔽设施围蔽作业。
三、严格按照经批准的施工期限、施工方案和交通组织方案实施。合理配置人力机具，避免在交通高峰和繁忙期间进行施工。
四、施工现场设置明确的交通导向标志、标线，夜间设置警示灯具。对车辆和行人影响较大的工程施工，做好交通疏导措施和保障行人通行安全，并派专人协助公安交通管理部门疏导交通。及时对施工范围的道路进行检修，确保施工范围的交通安全和畅通。
五、施工材料、机具摆放不超出施工围蔽范围，施工现场不设置与施工无关的生活配套设施。大型施工现场确需设置临时仓库、办公室成设施时，在不影响交通和行人的前提下，按照批准的位置设置，但不设置竹、木结构等影响城市景观的`临时设施。
六、施工大型机械施工作业安排在晚上10点前完成，并采取有效措施降低施工嗓音和施工产生的粉尘。
七、施工产生的垃圾及时清运，垃圾堆放最长不超过24小时，重点路段立即清运，保证路面整洁。运载散件物料、施工废料的车辆经过资质审查合格，持有效准运证件，不沿途撒漏。施工产生的泥浆水，经沉淀处理后排入市政排水管道，不向路面排放，避免影响城市市容和交通安全。施工期间和施工范围内损坏的其他设施，由本单位自行承担恢复原状或赔偿责任。
八、以上施工措施，做到每天自检，如有违反，除迅速纠正外，主动接受相关处罚，因措施不当或管理不到位所产生的责任事故纠纷等，由本单位自行承担。
施工单位：（盖章）。
监理单位：（盖章）。
建设单位：（盖章）。
项目保密承诺书【第二篇】
为参加_____局的__________项目招投标，_____局向我公司提供有关_____相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅对本项目的招投标项目之实施之目的而使用，我公司同意进一步做出以下承诺：本承诺书所称的“相关信息和资料”是指基于_____局_____招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息。
1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。
2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标提供的工程相关信息和资料进行保密，严格非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和资料。
有描述和概括该相关信息和资料的文件，我公司在交回以上有关材料前未经_____局的允许不得采取抄写、复印、拷贝等方式留存相关信息和资料。
4、没有_____局书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。
二、相关信息和资料的交回。
当贵局以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵局的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。
没有贵局的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。
三、违约责任。
1、我公司如违约泄露本次项目招投标提供的工程相关信息和资料，应当按照_____局的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取一切方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。
2、我公司应当赔偿_____局因我公司违约而造成的所有损失。
1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。
2、除非_____局书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有限期限的限制。
五、其他。
1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。
2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。
法定代表人或委托代理人签字：__________。
单位公章。
为参与_____科技有限公司__________工程安装项目系统工程项目的招投标，_____控股集团_____项目部同意向我公司提供有关_____科技有限公司_____工程安装项目系统工程的相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。我公司同意并进一步做出以下承诺：
一、相关信息和资料的定义。
本承诺书所称的"相关信息和资料"是指基于_____科技有限公司_____工程安装项目系统工程项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。
1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。
2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。
3、未经_____控股集团_____项目部书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。由于法律、法规、判决、裁定的要求，或者审核审批的需要，我公司必须透露的，我公司应当事先尽快通知_____控股集团_____项目部拟进行透露及拟透露的内容，其透露内容必须经_____控股集团_____项目部事先认可。同时，我公司应当尽最大的努力帮助_____控股集团_____项目部有效地防止或限制该等透露带来的不利影响。
三、使用方式和不使用的义务。
目招投标所提供的工程相关信息和资料用于其它任何目的。
2、除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料透露给其它任何人；未经_____控股集团_____项目部的事先书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。
3、我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了_____控股集团_____项目部所提供的工程相关信息和资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。
四、相关信息和资料的交回。
1、当_____控股集团_____项目部以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经_____控股集团_____项目部的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。
2、没有_____控股集团_____项目部的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。
五、违约责任。
1、我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料，应当按照_____控股集团_____项目部的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。
2、我公司应当赔偿_____控股集团_____项目部因我公司违约而造成的所有损失。
六、保密期限。
1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。
2、除非_____控股集团_____项目部通过书面通知明确说明。
本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。
七、其他。
1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。
2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。
法定代表人或委托代理人签字：___________。
单位盖章：__________。
项目名称：武警黄金指挥部发电设备采购项目。
项目编号：____________。
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
六、不向招标人或者评标委员会成员贿赂以牟取中标；
八、保证企业及所属人员无贿赂犯罪记录；
九、保证投标方在“三包“范围内无偿提供该物资的技术培训和技术支持；
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
承诺人：
身份证号：
___________公司（以下简称“公司”）：
本人已经阅读并知悉公司的《员工劳动合同》《保密协议》等与知识产权和保密相关的各项制度，鉴于本人因参与项目而可能：
1、在职务工作中做出一些研究、开发结果；
2、接触到或知悉公司和客户拥有的各项研究、开发结果以及有关技术、市场、经营管理等方面的商业秘密。
为保护公司与客户的相关权益，本人自愿对如下事项做出承诺：
漏、公开披露等。
第二条本人在项目执行期间，不能直接或间接从事同公司经营业务具有竞争性的业务，不能同时接受其他公司的聘用尤其是有竞争关系的公司的聘用，不对公司的竞争对手提供（无论是直接或间接的）咨询性、顾问性、技术性服务。
第三条本人承诺在执行项目任务时，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或者其他保密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。
第四条本人承诺在项目主体工作完成前不主动向公司提出离职申请，如果本人因工作需要或其它原因被动调离本项目或离开公司，应在离开项目岗位前30天内，将个人手中的公司文件、咨询（评估）报告、客户资料、项目档案、访谈记录、统计数据、程序清单、存有商业秘密的软盘及其他媒介形式的资料，如数交给公司指定的接收人员，并不得以任何方式留存。
第五条当发现公司知识产权受到侵害或商业秘密被非法使用或泄漏时，本人有义务通知公司并采取合理措施协助公司，防止侵害的扩大或商业秘密的.进一步散失。
第六条违约责任。
本人若有违反上述条款的行为，将赔偿公司因此所遭受的一切损失，包括但不限于因本人违反本承诺函而导致公司在经营上所遭受的损失及公司向其负有保密义务的第三方支付的全部赔偿额及诉讼费、律师费、及其他因该诉讼和索赔支出的相关费用。并且不论本人的违约行为是否给公司造成实际经济损失，必须在损失之外一次性向公司支付违约金人民币壹万元，本人因违约行为所获得的全部收益应当归还公司。上述赔偿可从本人的工资报酬中扣除，不足部分公司有权向本人追偿。
公司除有权要求本人承担相应的经济责任外，有权请求有关行政、司法机关追究本人的行政或刑事责任。
第七条本承诺函与本人和贵公司签订的《员工劳动合同》等劳动服务协议构成不可分割的整体。如果本人违反本承诺函，应视为违反劳动合同，公司有权提前与本人解除劳动合同。本承诺函不因双方《员工劳动合同》的解除而自动失效。
第八条本人承认，已仔细阅读过本承诺函，并确切了解和明白承诺函条款的法律含义。
第九条本人如因履行本承诺函与贵公司发生争议，首先应协商解决，如果协商不成，任何一方都有权向人民法院提起诉讼。
承诺人（签字）：
鉴于：
1、本人受雇于xxx公司(以下简称“公司”)并从公司获得报酬;。
2、本人正在参与xxxxx项目(以下简称“项目”)谈判并从事xxxxx。
具体工作;。
4、公司及我本人均希望对本承诺书所述保密信息予以有效保护。
第一条本承诺书所指保密信息是指：
公司向我提供：
上述保密信息可以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听方式传递。
我保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。我保证不利用保密信息进行本项目以外的其他项目。除为执行项目目的外，我保证不对保密信息进行复制。未经公司同意，我也保证不利用保密信息进行新的研究或者开发。
我保证对公司所提供保密信息予以妥善保存，并对保密信息在我掌握期间发生的以下事项承担包括赔偿在内的相应责任：
保密信息被盗、不慎被泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失。
对保密信息未经授权的披露。
我保证对公司所提供的保密信息按本承诺书约定予以保密。
公司基于项目而提供的有关商业信息及技术信息均是保密信。
息。
我保证为执行项目的目的仅可向有知悉必要的人员披露保密信息，且对保密信息的利用符合公司的利益。在上述人员知悉该保密信息之前，应向其提示保密信息的保密性和应当承担的义务，并保证上述人员同意接受本承诺书条款的约束。我如发现保密信息被泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知公司。
项目终止后，我应及时将保密信息交还公司，最迟不得超过公司发出交还通知之日起日。
如果我得知有无关第三方获得任何保密信息，则应及时书面通知公司，并向公司提供掌握的所有相关情况。
第三条项目研究开发成果的权利归属。
第四条违约责任。
我对本承诺书的任何违反都将给公司造成无法挽回的损失，公司应有权通过司法程序或有关政府部门的行政程序获得赔偿。
如果不需要通过法院或者行政程序强制执行承诺书的任何条。
款，胜诉方应有权被判定获得合理和必要的诉讼费用的赔偿，包括合理的律师费。
第五条其他。
本承诺书受中国法院管辖。
如果本承诺书任何条款被宣布无效不影响本承诺书其余条款的效力。
本承诺书的条款和条件在我受雇于公司及不再受雇于公司的所有时间内都有效。
我已阅读和全面理解了本承诺书。
签字：
为保护公司、合作方及项目参与人员的合法利益，保证合作双方实现顺利合作，避免因信息泄露而给合作双方造成损失，参与本项目的所有公司员工应承诺遵守本保密书内容。
1.保密信息。
本书所示保密信息为合作双方就合作项目中涉及各方或各自关联方公司尚未公开的信息。包括：
以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片或其它可存取的方式记载的有关财。
务或商业信息数据及资料；或。
以口头方式说明需要保密的财务或商业信息；或。
以软件代码、文字图像、分析注释、备忘录、图纸、研究报告、编辑数据等。
各种方式出现的财务或商业信息；或。
公司与合作方之间的交易进程及所有信息、数据及资料。
合作双方在讨论合作过程中，包括但不限于在对方处参观、考察的过程中以。
其它形式获得的财务信息或商业信息。
承诺人始终对保密资料保密，不在项目之外使用对方提供的保密信息及掌握的公司保密信息。
未经同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表。
只向项目相关人员（包括各自的董事﹑顾问﹑代理人和雇员等）为商讨合作。
项目而有需要知悉保密信息的人士披露保密信息；并保证，上述各相关人员的行为将会符合本守则的规定。
在商讨合作项目的过程中，若需向第三方披露对方的保密信息，应事先取得。
书面许可，并要求该第三方不得向任何其它人士泄露保密信息。
特此承诺！
上文是关于项目保密承诺书，感谢您的阅读，希望对您有帮助，谢谢。
项目经理承诺书【第三篇】
xxx：
我公司承诺如果我方中标，参加本工程投标的项目经理。
只承担本工程，每周驻工地时间不少于5个工作日，未经发包人允许，我方不要更换项目经理或其他管理人员，如项目经理每周驻现场不足5个工作日，愿意接受2万元/周的罚款，连续三周均不足5个工作日发包人可单方面终止施工合同，由此带来的损失由我方负责。
若因不可抗力因素，需要更换项目经理时：
（3）至少提前7天以书面形式通知发包人，并将拟更换的项目经理个人资料上报，经发包人面试合格、书面同意后方可更换，否则我公司须向发包人支付合同总价款2%的违约金。（此承诺中必须有以上内容，可以增加）。
xxx。
20xx年x月x日。
项目经理承诺书【第四篇】
我方在此声明，我方拟派往（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）身份证号码：注册证书号码：现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺。
申请人：（盖单位章）。
法定代表人或其委托代理人：（签字）。
20xx年x月x日。
项目承诺书【第五篇】
工程项目我单位一旦中标，在实施阶段中，我单位承诺履行下述条款：
1、在实施阶段中无转包行为，无非法分包行为；除经发包人审核，报招标人允许分包的除外。
2、投标文件中所列主要管理人员和主要机械设备在施工期间均能全部到位，并发挥相应作用。
3、我方主要管理人员在工程实施过程中，将积极主动配合发包人，服从监理，尊重设计。
4、若有不符合上述条件之一者，视其情节，甲方有如下权利：
罚款直至没收履约保证金。
终止承包合同。
责令停工整顿并按中标合同价的1-2%处以违约罚金。
投标人：（盖单位章）。
法定代表人（或委托代理人）：（签名）。
项目承诺书【第六篇】
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，赣州区新墩镇华尔村民委员会俱乐部网架工程经协商一致，签订工程质量承诺书。
在质量保修期内，承包人应按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方的约定，对本工程的质量承担保修责任。(主要包括本工程施工图的设计和安装)。
保修范围包括:格栅钢结构、屋顶彩钢围护结构、玻璃钢照明带。
根据《建设工程质量管理条例》及相关规定，双方约定本工程质量保修期为:。
1.电网钢结构保证50年。
2.屋顶彩钢围护结构应保证5年。
3.玻璃钢照明带的保修期为3年。
除上述三种因不可抗拒的外部因素造成的质量问题外，质量保修期自工程竣工验收之日起计算。
1、属于质量保修范围和内容的工程，承包人应领取保修金。
保修应在通知后7天内实施。
2、紧急抢修事故时，承包人应在接到事故通知后立即进行。
到达事故现场进行紧急抢修。
3.涉及结构安全的质量问题，应按照《房屋建筑工程质量保修办法》采取安全防范措施。设计单位或具有相应资质等级的`设计单位提出保修方案，承包人实施保修。四、保修费用，保修费用由造成质量缺陷的一方承担。
本工程质量保证书由发包人、承包人和施工合同制造商在竣工验收时签署，有效期至保修期满。
本工程质量保证书一式三份，发包人、承包人和生产厂家(设计单位)各执一份。附；设计单位的设计资质证书和安装资质证书复印件。
业主(公章):签字:xxx。
承包商(公章):签字:xxx。
设计单位和制造商(公章):签字:xxx。
日期：xxxx年xx月xx日
采购项目承诺书【第七篇】
xxx采购中心：
我公司自愿参与贵中心组织的_________项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。
(一)提供虚假材料谋取中标的;。
(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;。
(三)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;。
(四)向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的;。
(七)中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的;。
(八)将中标项目转让给他人或非法分包他人的;。
(九)无正当理由，拒绝履行合同义务的;。
(十)无正当理由放弃中标(成交)项目的;。
(十二)与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的;。
(十四)开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的;。
(十五)恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的;。
(十六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;。
(十七)财政、监察部门认定的其他不诚信行为。
公司名称：(盖章)。
法人代表或授权委托人签字：
____年____月____日。
项目承诺书【第八篇】
工程概况：______。
工程类型：房建工程；市政工程；水利水电工程；土石方工程；钢结构工程；建筑智能化工程；电力工程；环保工程其；其他。
质量目标：工程一次性验收合格；认真做好is09001质量体系认证贯标工作。创"长沙市优良工程"（长沙地区范围）。
创"长沙市建设工程结构质量评优工程"（长沙地区范围）创"湖南省优质工程"。
创"芙蓉奖"。
创"鲁班奖"。
安全目标：工伤死亡事故为0，重大安全事故为0；重伤率控制在1。
项目部承诺书【第九篇】
我部为圆满完成所承建合同标段工作的施工任务，现郑重向公司承诺如下：
1、保证遵守公司规章制度，履行合同义务，愿意承担因工作失误造成经济损失和法律责任。
履约保证金：合同价格的％；
质量保证金：合同价格的缺陷处理费：合同价格的％；
民工工资备用金：合同价格的％，并保证监督不拖欠民工工资；
税金：按国家规定代扣代缴；
完工时间：月。
保修期：签发完工验收证书之日起12个月；
价格调整：。
2、保证工程质量：
我们的工程质量目标为：单元工程合格率100%，优良率85%以上；分部工程合格率100%，优良率80%以上；单位工程外观得分率85%以上。合同工程质量等级达到优良标准。
3、保证施工安全及现场文明施工：
我们将严格按照安全、环保认证体系进行作业，建立健全安全生产及现场文明施工管理责任制度，完善各项管理措施，确保实现工程安全目标；施工过程中主动接受公司领导、项目巡查人员及监理人的监督检查，对于我部责任引起安全事故及有悖于安全生产、文明施工管理的行为等接受违约处罚，并承担责任。
4、保证按期完成工程：
我部保证按合同条款限定的完工日期完成合同的全部工程；我部将在合同签定5日内，提供符合《技术部分》规定的详细施工组织设计，我部同意保证按公司意见修改此施工组织设计并在公司（业主）审批后，才能付诸实施。如果我部落后于规定的施工进度要求，我部将在接到公司通知后的7天内提出可行的赶工措施，包括为了按时完成工程所追加的技术措施、施工设备、劳力和资料，所引起的费用由我部负责。
5、及时提供工程信息：
我部保证按合同规定和公司、监理人指示及时、准确地提供工程施工信息，填报各类报表，并保证其真实性、可靠性、准确性。
6、对本合同工程业主提供的设计图纸和材料，我部同意按发业主的供图计划及材料设备供应计划执行。
7、通过现场踏勘并详细阅读了相关技术文件，我部已充分理解本项工程在实施过程中的困难程度以及与其他的工作相互影响和干扰，在此，我部承诺在施工过程中由我部承担全部责任，并服从公司的协调、指示，或公司要求的其他支持条件，并按技术文件要求完成合同工程。
8、我部确认工程量清单上的单价和合价包括了《合同条款》和《技术条款》内的要求与规定有关的费用。
9、我部决定按公司的要求确保专用施工机械按时到位投入使用，保证工程的施工进度。
10、我部保证按合同规定向业主按时报送施工计划、施工监测等各种资料或文件。
11、在本合同工程实施期间我们采取可靠措施保证：
（3）做好本标范围内施工排水与水流控制工作，防汛工作，服从防洪抢险调遣、指标；
（5）其他相关承包人内外的支持性配合、辅助性、协调性的工作；
对这些工作，我部理解为是执行好本项合同的必要的组成部分，也在合同报价中给予了充分考虑，因此不再提出增加金额的要求。
12、我部理解，在合同期、其他标段承包人也将同时进行施工，我部与他们的相互联系、配合施工、友好合作对圆满完成本合同工程是十分重要的。我部保证按照监理人和发包人的指示和协调，提供通道与配合及支援，特别是提供本合同工程与其他标段工程的分界面施工程序与进度步骤方面的协作，按时提供工作面。
13、进场通行权、施工道路、供水、供电、共用施工设备、场地占用等，均由我方负责。但随时可能使我部受到很多的限制，我部将采取措施解决，确保合同目标的执行，不提出增加合同金额的要求。
14、为顺利完成合同工程，提出如下建议，但无论此建议是否被甲方接受，我部仍将履行本合同规定和上述承诺：
（1）按时向我部支付工程预付款。
（2）按时向我部支付进度款。
项目（经理）负责人：
月
项目部承诺书【第十篇】
为了顺利的完成×××××工程的施工任务，我单位特承诺如下:。
第一条施工现场围挡整齐，沿街及重要部位按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。
第三条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
第四条现场消防器材配备齐全、位置合理，有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
第五条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。
第六条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降机等大型机械安装必须有公司安全检查部和工程技术部审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。
第七条工人食堂干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。
第八条施工现场有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对公司安全检查部、建设单位、监理单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。
以上条款如有违反，我单位甘愿接受公司安全检查部和公司领导对我单位的任何处罚，并且承担由此引起的全部民事或刑事责任。
承诺单位：×××××××。
单位负责人（签字）：
日期：