实用建筑工程材料供应合同优质4篇
【请您参阅】下面供您参考的“实用建筑工程材料供应合同优质4篇”是由阿拉网友精心整理分享的，供您阅读参考之用，希望此例范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持一下小编了！
建筑工程材料供应合同【第一篇】
甲方(买方):____________________________________
地址:_____邮政编码:_____电话:________。
法定代表人:_____________。
乙方(供应商):_____________。
地址:_____邮政编码:_____电话:________。
法定代表人:_____________。
第一条甲方向乙方发出的订单总额为人民币元。表中列出了产品名称、规格、质量(技术指标)、单价和总价材料名称和颜色|规格(mm)和型号|质量标准或技术指标|计量单位|单价(元)|合计(元)省略了上述项目的表格
第二条产品包装规格及费用___________________。
第三条验收方式为___________________。
第四条货款和费用的支付结算方式为__________。
第五条交付规则
1.交货方式:___________________。
2.交货地点:______________________________________
3.交货日期:______________________________________________
4.运输费:______________________________________
第六条经济责任
(1)乙方的责任:
1.如产品的花色、品种、规格、质量与本合同规定不符，甲方同意使用，并按质量计价。如不能使用，乙方负责保修、退货和更换。如因上述原因延误交货时间，乙方应按逾期交货总值的__%向甲方支付逾期交货违约金。
2.如乙方未按本合同规定的数量交货，必要时甲方应按数量补足差额。如果甲方不需要，可以退货。退货造成的损失由乙方承担..如果甲方需要而乙方未能交货，乙方应向甲方支付不能交货货物总值5%的罚款。
3.如果产品包装不符合本合同的规定，乙方应负责修理或重新包装，并承担修理或重新包装的费用。如果甲方要求不进行修理或重新包装，乙方应按合同规定向甲方支付包装价值__%的罚款。
4.如果产品的交货时间与合同规定不符，乙方应向甲方支付延期交货总价的百分之___的违约金。
(二)甲方的责任:
1.如甲方中途变更产品的颜色、品种、规格、质量或包装规格，则应支付变更部分货款总额(或包装价值)的_%的违约金。
2.如果甲方中途退货，应提前与乙方协商。如果乙方同意退货，甲方应向乙方支付退货总额的__%的罚款。如果乙方不同意退货，甲方仍应按合同规定接收货物。
3.如果甲方未能按规定的时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装材料，每延迟一天，甲方应向乙方支付被延迟产品总价值的百分之___的罚款。如甲方未能提供上述应一直提交的材料，则视为中途退货。
4.对于甲方提交的材料，如果甲方未能在规定的日期提货，应就货物的延期部分向乙方支付总货款的__%的罚款。
5.如甲方未能按规定日期支付乙方，每延期一天，甲方应向乙方支付延期付款总额的__%,并支付延期违约金。
6.如果甲方拒绝接收乙方交付或运输的产品，甲方应承担由此造成的损失、运输费用和罚款。帝国新闻。第-]页第七条产品价格需要调整的，必须经双方协商，报物价部门批准后，方可变更价格。在价格主管部门批准前，仍按原合同价格执行。如因乙方价格问题影响交货，每延期一天，乙方应向甲方支付延期交货部分总价的百分之___的罚款。
第八条甲乙双方任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，与双方协商，并报上级主管部门备案。提出解除合同的一方应向另一方支付解除合同总额的__%。
第九条乙方因生产材料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、颜色、规格、质量和包装的，应提前__天与甲方协商。
第十条甲乙双方不得擅自变更或修改本合同规定的全部条款。如果一方独立变更或修改本合同，另一方有权拒绝生产或接收货物，并要求独立变更或修改本合同的一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知另一方不履行或延迟或部分履行合同的原因。取得对方主管部门的证明后，本合同不得履行、延迟履行或部分履行，并免除违约责任。
第十二条因执行本合同发生的任何争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，采取下列第____种方式:(一)向仲裁机构申请仲裁；(2)向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签字之日起生效，所有订单均由乙方交付并由甲方无误地接受，付款按本合同规定结算后作废。
第十四条在本合同执行过程中，如有本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决，并在本合同后附加章程。所有章程与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并向双方主管部门报告。
第十六条本合同有效期自__________起。
承包商:
甲方:_________(盖章)
处理人:________
负责人:_______
电:_______
开户银行账号:_____________________________________。
乙方:_________(盖章)
处理人:________
负责人:_______
电:_______
开户银行账号:_____________________________________。
建筑工程材料供应合同【第二篇】
以下简称甲方
以下简称乙方
乙方被确定为喷嘴方工程材料的供应商，经双方协商同意，签订并履行本合同。
一、供应材料的数量和价格:
二.质量要求:。
三.验收标准和方法:
四、供货地点及运输、装卸费用:
动词（verb的缩写）现场居住工作要求:
不及物动词结算和支付方式:
七.双方违约责任:
八.合同终止:双方履行各自的权利和义务后，本合同自行终止。任何一方违反合同规定，另一方可以解除合同，不承担责任。
九.合同争议的解决:因履行本合同发生争议时，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式三份，经双方签字后生效，其中甲方两份，乙方一份，具有同等效力。
乙方(公章):____________________。
法定代表人(签名):_________________________________________________________________________________
在______________________________________________________________________________
建筑工程材料供应合同【第三篇】
发包人：
承包人：
______小区安置房建设项目是区政府20__年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称： ______小区材料供应分包工程
工程地点： ______小区
二、工程承包范围
承包范围： ______小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期：20__年 08月 01 日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间：20__年08月1日
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
二○一四 年 八月 一 日
建筑工程材料供应合同【第四篇】
甲方：
法定代表人：
住所地：
乙方：
法定代表人：
住所地：
甲、乙双方就建筑材料供货一事，经友好平等协商，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。
第一条 甲方供给乙方 等建筑材料确保质量，产地不限。所供物资见附页明细表。（单价按现行市场价）
第二条 甲方供给乙方的物资，货到经乙方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付，甲方立刻停止再供货，且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的 元 天的违约金，直到乙方付清甲方货款为止。
第三条 方所供物资，价格随行就市。
第四条 乙方在甲方所供物资入场后，乙方必须先检验合格后，方能加工使用，否则，乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责（若乙方检验后，物资不合格，乙方必须通知甲方到乙方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未加工的物资，甲方负责退货，并负责工地来回运费）。
第五条 甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方（电话或书面形式通知），乙方必须把提货计划 天前通知给甲方，甲方组织车辆供货，直发或库提。凡在甲方提供的物资短运费一律由甲方自行负责。
第六条 乙方在未付清甲方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经甲方发现乙方到其它地方提货一次，甲方要求乙方立即付清所欠货款，并视乙方行为违约，应向甲方支付违约金 元并赔偿由此造成的经济损失。
第七条 违约责任
1、违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。
2、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
3、违约金的计算方法：（略）。
第八条 保密责任
甲方对乙方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第九条 合同终止
1、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2、合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十条 补充与变更
本合同可根据双方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第十一条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条争议的解决
本合同双方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。
第十三条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
第十四条 其他
本合同—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。
甲方： 乙方：
法定代表人（或授权代表）：（签字） 法定代表人（或授权代表）：（签字）