建设工程施工协议书【精选5篇】
【导读预览】此篇优秀范文“建设工程施工协议书【精选5篇】”由阿拉题库网友为您整理分享，以供您参考学习之用，希望此篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！
建设工程施工协议书【第一篇】
甲方：__________
详细地址：______
邮政编码：______
联系人：________
联系电话：______
住所：__________
乙方：_________
详细地址：______
邮政编码：______
法定代表人：____
联系电话：______
住所：__________
甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：
第一条工程项目概况
（一）项目名称：机房建设合同
（二）施工地址：____________________
（三）双方委派的工程代表：
甲方代表：__________联系电话：__________
乙方代表：__________联系电话：__________
第二条工程项目的运作方式
（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容
（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。
（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）
（四）配合甲方进行设备的调试、调测。
（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。
（六）其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算
（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
（二）付款方式：
1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。
2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限
（一）工程开工日期为：__________；
（二）施工最后期限：____________；
（三）完工时间预计：______________
第六条双方的权利和义务
（一）甲方的权利与义务
（二）乙方的权利与义务
2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：
（
1）施工单位的营业执照及法人证明书；
（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；
7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条工程质量与验收
（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。
（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。
（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。
（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条违约责任
（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。
（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。
（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。
第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。
第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：（章）_________乙方（章）___________
代表人：（签字）_____代表人：（签字）_____
委托代理人：_________委托代理人：_________
联系电话：___________联系电话：___________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
建设工程施工合同范文
建设工程施工上诉状
建设工程施工合同范本
建设工程施工刑事上诉状
建设工程施工合同司法解释
网站建设协议书
最新建设工程施工合同纠纷诉状
建设工程施工协议书【第二篇】
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
甲方现将二期土建工程内的 主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款：
1、工程承包范围：悠山郡二期土建工程内的 主体砌体主工程。
2、工程承包方式：清工
3、工程承包内容： 楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。
4、工程承包价格：按建筑面积 元/平方米 ，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。
5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按 50元/ 天 支付，在不超支的前提下按己完成的70%，经项目部审核批准后允许借支。完工后付10%，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。
6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。
7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80%结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。
8、乙方必须有固定在施工现场工人20人(其中技工12人，普工8人)，遇工期紧张时需增加临时工人，人员数量必须及时上报项目部，临时工人工资按 60元/天 支付，算在月进度款内。
9、安全文明施工：
乙方施工人员进场施工后，乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守项目部规定的各项规章制度，协助甲方做好员工三级安全教育，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化管理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进行文明施工，场容管理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项：
对自班中的落手清工作，必须保证工完场清。
对当日施工段的施工道路每天清扫一次。
如砖、砼、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。
对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。
(5)宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。
(6)遵守执行公司及项目部的各项规章制度。
10、其他：
乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。
因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。
混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。
乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。
1l、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。
注：13#、15#从一层算起。
发 包 人： 承 包 人：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
建设工程施工协议书【第三篇】
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。
1、工程名称：_____________________________
2、工程地点：_____________________________
3、工程内容：_____________________________
4、工程范围：_____________________________
5、工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。
6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。
7、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
（1）乙方包工、包料。
（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。
1、工程造价：总承包价为____________元，大写人民币__________，装修工程包含的项目详见《工程预（结）算表》。
2、任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整：
（1）甲方提出设计变更、材料变更和项目变更；
（2）双方书面确认的其他因素。
1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
开工日期：_____________________________
竣工日期：_____________________________
合同工期：____________________________。
2、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。
（1）因发包方原因影响开工。
（2）不可抗力。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。
2、保修期限：按工程通过竣工验收合格之次日算起，保修期为壹年。保修期内，乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内，乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到场勘查，并在_______天内维修完毕。
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：
（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。
1、甲乙双方签订合同后，乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________，大写人民币__________________。
2、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________，大写人民币_____________。
3、乙方指定收款账号信息为：
若收款账号发生变更的，乙方应及时通过书面方式通知甲方，否则甲方将款项转账至上述账号，即视为乙方收到相应款项。
1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。
2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见和建议。
3、甲方有权根据实际情况，对工程内容进行增加或者修改，乙方应积极配合。
4、乙方提供的材料应符合相关质量要求，并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责赔偿。
5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质，并应按相关要求及标准进行施工，保质保量，按期完成工程任务。
6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定，严格按照双方约定及甲方要求进行施工，做好各项质量检查并留存施工记录。
7、施工过程中，乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备，保证施工现场整洁，工程完成后负责清扫施工现场。
乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。
1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约，守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。
2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延_______天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价_______的违约金；迟延超过_______天的，甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价_______%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。
本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除，协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。
1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式________份，双方各执________份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_________________________
乙方：_________________________
_________年________月________日
_________年________月________日
建设工程施工协议书【第四篇】
总承包单位：__________
为保证施工进度、保质保量、安全顺利的完成馨景花园工程施工任务，特与各分包单位订立本协议书。
负责全面管理、协调关系，依据合同约定对工程计划任务和工程进度、技术质量、安全生产、现场文明等进行全方位管理，确保总体计划目标按时完成。
1、为保证按期完成施工任务，各分包方施工方必须严格按总承包方总体施工进度编制本施工单位的施工进度计划。
2、各分包方必须按工程量交付3‰的进度保证金。各分包相互配合，合理穿插工序，不得无故拖延、互相推广诿扯皮。否则，总承包方将有权单方终止合同，并追究其违约责任扣除违约金。
（一）、项目公司在招用外包队伍时，必须由生产安全部严格审查其安全资质，未经安全资质审查或审查不合格的分包单位，严禁录用。
（二）、安全资质审查应在每年初及新工程开工前进行。资质审查不得善自降低标准、简化手续，不得逾期补办。对于管理混乱或上发生过人身死亡事故的外包单位，不得继续使用。
（三）、外包单位资质审查内容：
1. 有关部门颁发的营业执照和施工资质证书。
2. 经过公证的法人代表资格证书。
3. 由劳动部门颁发的"安全施工合格证"；施工简历和近三年安全施工记录。
4. 安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员取证情况
5. 安全施工管理机构及其人员配备（30人以上的分包单位必须配有专职安全员，设有二级机构的分包单位必须有专职的安全管理机构）。
6. 取证施工机械、工器具及安全防护设施、用具的配备。
7. 安全施工管理制度及办法。
（四）、外包单位组织职工在进场前和每年年初进行体检，项目公司生产安全科对其进行监督，凡体检不合格以及老、弱、病、残、童工坚决清退，严禁录用。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。
（五）、项目公司生产安全科在开工前，组织外包单位职工进行安全培训和考试，考试合格后方可进入施工现场。凡增补、调换和更换工种的人员，在上岗前必须经生产安全科安全培训和考试，合格后方可上岗。
（六）、外包单位进入施工现场和全部手续审查合格后，项目公司给外包单位职工办理"胸卡证"并在上岗时佩戴。"胸卡证"严禁转借他人。服装应按项目公司要求统一。
（七）、外包单位对所承担的施工项目必须编制安全施工措施，大型独立项目还应编制施工组织设计，经项目施工、技术、安监等部门审查合格后执行，并作为外包合同的附件。
（八）、外包单位必须认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和电力建设安全工作规程，安全施工管理规定，遵守项目公司有关安全施工、文明施工的管理规定，服从项目公司在安全、文明施工方面的管理、监督和指导，并定期向生产安全科汇报工作。
（九）、外包单位行政负责人是安全施工第一责任人，对本单位的安全施工负责。外包单位的专职安监员应佩戴明显标志。外包单位应将划分的班组名单报项目公司生产安全科备案，班组长即班组兼职安全员。
（十）、项目公司生产安全科根据有关制度组织外包单位参加安全检查和安全工作例会，并及时向外包单位传达上级有关安全工作的文件及通报，并监督学习与贯彻执行。
（十一）、对《安规》附录b中的施工项目，外包单位应填写安全施工作业票，经审批合格后严格执行。
（十二）、生产安全科有权对外包单位按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具的情况进行监督。
新录用。
（十四）、项目公司与外包单位鉴订合同时，必须明确各自的安全施工责任。凡由外包单位责任造成的伤亡事故，应由外包单位承担全部经济损失。发生的事故项目公司生产安全科应参与调查，并按规定统计上报。
（十五）、项目公司预扣外包单位施工管理费的百分之三十作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除全部保证金，发生重伤事故扣除保证金的百分之五十。
（十六）、对安全工作有突出贡献的外包单位和个人，项目公司将按规定给予奖励。
（十七）、施工现场安全要求：
1、分包人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带正确佩戴好各自的安全防护用品。遵守施工现场的劳动纪律和现场的各项管理规定。
2、分包施工人员上岗前，必须通过安全培训，合格后方可上岗。如果特殊作业人员未取得上岗证，私自操作，发生的一切事故由本人负责全部责任，并对本班组罚款1000—5000元。
3、每天由有班组长进行安全知识学习，开好班前会。认真传达规范、规程和文件，责任落实到人，提高全员的安全意识。
4、现场专业操作人员必须熟知本工种的安全操作规程和安全生产知识，严格按照操作规程和安全技术交底的内容进行施工。
5、禁止酒后操作。高空作业必须具备可靠安全保证措施，方准施工。
6、进场的易燃易爆物品，必须安排专人管理，隔离存放。禁止在施工现场内吸烟、动火。若因工作需要需要动火时，应认真填写三级动火申请书，经工程负责人签字批准后方可在指定的地点动火。因不服从管理或私自动火发生火灾由乙方承担全部经济损失，并追究相关的法律责任。
7、本着不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害的“三不伤害”的原则操作。在操作中违章或故意造成他人伤害和自身伤害的，其工资、医疗费由当事人或操作本人（班组）进行承担，总承包方概不负任何连带责任。
8、现场内的安全标志牌、警示牌、操作规程、安全防护等未经工程安全管理人员批准严禁私自拆除挪动。并由此造成的任何伤害和损失由所在班组承担责任。
9、在施工中不得违章作业、野蛮施工。分包单位必须服从甲方的安全管理，对甲方在检查中提出的隐患必须在当天整改完毕，分包单位不服从总包管理而导致生产安全事故时，由承包单位承担全部责任，甲方概不负任何连带责任。
10、用电管理。临时用电作业必须由总承包方人员提供电源，分包单位不得私自接电。宿舍用电必须符合总承包方的安全管理要求，严禁私拉乱扯。施工机械有偿服务 ，在交一定费用后，方准使用。在使用过程中严格按照总承包方的管理规定使用。如有违章现象发生立即停用。
11、加强对班组人员的管理。杜绝偷盗、赌博等现象的发生。如发生偷盗现象按照偷盗物品金额的100倍罚款。情节严重的将移交给公安机关处理。
12、分包方如违反操作规程发生的人身伤害、机械损坏等事故，因分包方对善后事故处理不当，而发生的诉讼、索赔等不良影响，分包方承担由此产生的全部费用和全部责任。
1、认真贯彻执行《山东省建筑施工文明工地管理规定》及当地有关建筑施工安全文明卫生管理规定。
2、必须严格遵守现场文明管理规定，做到工完料净场地清。施工中产生的各种废料、垃圾随时清理干净（严禁在施工现场焚烧废弃物），否则每处罚款100元。对清理不彻底的由总承包方安排他人清理，其转运费用由产生垃圾的分包方承担。
3、注意加强对现场所有成品的保护。若发现有故意破坏的，其产生的成品维修费用由所在班组承担。
4、和分包方必须加强保护成品意识。禁止污染破坏成品，如有随意乱涂乱画污染破坏墙地面者每次罚款200元。在楼内大小便，否则每发现一次罚所在施工单位（小便500元，大便1000元）。
1、严格按照规范规定和行业标准进行施工。
2、严格按照操作规程施工，确保工程质量优良标准。
1、所有出场的材料均必须有材料员现场验证，并携带出门证出入。
2、现场材料存放应严格按照总承包的要求存放在制定地点，严禁随意存放。做到文明施工。
1、甲方履行安全监督和协调的责任。如拒不合作，将中止一切合作关系，清理出场。
2、乙方要遵守总承包方、监理、建设单位的一切安全管理规定和制度。
3、所涉及费用及罚款由甲方业主在工程款中拨付给总承包方。
本协议一式三份与工程施工合同具有同等的法律效力。建设单位、总承包单位、分承包单位各持一份，盖章后生效。协议书自工程完工时结束。
建设单位：____________（公章）
总承包单位：____________（公章）
_________年_________月_________日
建设工程施工协议书【第五篇】
工程名称：__________________
工程地点：__________________
工程内容：__________________
资金来源：__________________
二、施工工期
开工日期：__________________
竣工日期：__________________
合同工期总日历天数_________天
三、质量标准
工程质量标准：_________
四、合同价款金额_________（大写）_________（小写）
五、协议生效
合同订立时间：_________年_________月_________日
合同订立地点：__________________
本协议双方约定：_________后生效。
六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：_________
七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。
八、本工程双方约定质量保修金金额为_________。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。
九、合同份数
双方约定合同副本份数：_________
十、补充条款
略
十一、其他
双方约定的其他工程质量维修事项：
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签）：_________
法定代表人（签）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日