首页 > 工作范文 > 范文大全 >

设计授权委托书通用5篇

网友发表时间 2244440

【请您参阅】下面供您参考的“设计授权委托书通用5篇”是由阿拉网友精心整理分享的,供您阅读参考之用,希望此例范文对您有所帮助,喜欢就复制下载支持一下小编了!

设计授权委托书【第一篇】

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。

1、建设单位:xxx

2、项目名称: 总建筑面积约为xxx。

3、建设地点:xxxxx

1、规划建设用地为 xx。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

1、单体类型及结构类型:

1)、1厂房,采用 xx结构;

2)、2厂房,采用 xx结构;

3)、3厂房,采用 xx结构;

4)、宿舍楼,采用xx 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

委托单位: (盖章)

日 期:20xx 年xx 月xx 日

设计授权委托书【第二篇】

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托, 就设计事项,双方经协商一致,签订本委托书,信守执行:

甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米(25米的两跨);2号车间平面尺寸为长80米、宽20米(两层)。

设计费用按建筑面积6元/㎡收取,2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80x50+80x20x2),设计费用共计为:人民币 元,(大写:肆万叁仟贰佰圆整)。

1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币 元,(大写: 壹万圆整)。

2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付人民币 元,(大写:壹万伍仟圆整)。

3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付余款人民币元,(大写:壹万捌仟贰佰圆整)。

1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起,7天之内完成2号车间的施工图设计任务,14天之内完成成品库的施工图设计任务。

2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸,蓝图要有设计院盖章,交付数量4份,图幅大小a2。

1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸:土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求,要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

3、当本委托书执行完,甲方以后进行项目报审和施工图审查时,乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

六、甲方的责任:

1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告,以便进行准确的基础设计。

3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备,以免乙方设计条件错误。

4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图,要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

七、施工图知识产权的约定:

1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有;

甲方权利和义务:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

乙方权利和义务:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计,并设计修改至甲方满意为止。

5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

1、甲方如无正当理由提前终止委托的,甲方所付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止委托的,所收取的费用应当全部退回给甲方。

本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。

户名:帐号:开户行:

甲 方: 乙 方:

甲方签字: 乙方签字:

签订日期: 签订日期:

年 月 日 年 月 日

设计授权委托书【第三篇】

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人:____________________________________________________________________________________

设计人:____________________________________________________________________________________

发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订论据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第二条设计依据

发包人给设计人的委托书或设计中标文件

发包人提交的基础资料

设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

合同书

中标函(文件)

发包人要求及委托书

投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条费用

双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

发包人责任

发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

装备。

设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

设计人责任

设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

设计合理使用年限为_______________年。

负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称:___________设计人名称:___________

(盖章)(盖章)

法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

住所:___________住所:___________

邮政编码:___________邮政编码:___________

电话:___________电话:___________

传真:___________传真:___________

开户银行:___________开户银行:___________

银行帐号:___________银行帐号:___________

建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

(盖章)(盖章)

备案号:___________经办人:___________

备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

设计授权委托书【第四篇】

甲方:______________ (以下简称:甲方)

乙方:______________ (以下简称:乙方)

经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目

单体楼工程 工程 施工图 设计,乙方应按照甲方的要求进行设计工作,具体委托设计要点如下:

1、±的绝对标高为: 按总平面图竖向标高图确定 。

2、进户单元门门厅与室外道路高差为

①建议改为+80 mm。

②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 -15 mm

3、地下室采光:半地下室采用高窗采光。

4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准,相关要求为

户型细节:户内门只预留洞口,不做门框,入户门统一安装钢制安全门,安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门,预留电源。

5、电梯:电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。

6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。

7、空调板及相关:空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求,空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理,客厅空调洞离地面高度,其余房间 (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。

8、衣帽间要求:墙厚100mm (轻质隔墙)。

9、管道及相关:供水尽可能从管道井内穿行,管道井设置时,尺寸尽量缩小,尽最大可能占用公共部位,少影响室内使用,尤其厨房 。

10、窗:不同尺寸的窗户须做窗型大样,形式要统一,相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些,窗户材料彩色铝合金,颜色为甲方待定,增加立面效果 ,开启方式为推拉 。

11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。

12、楼地面做法:

(1)、楼地面做法为

①地下室(自下而上)20厚1:3水泥砂浆找平+sbc防水+ 40厚c25细石砼面层随打随压光。

②户内楼地面为3cm厚1:水泥沙浆找平压纹 。

(2)、预留业主装修做法厚度 2cm 。

13、顶棚做法:不抹灰,白水泥刮腻子一遍 ,普通腻子一遍 。

14、内墙面做法:混合砂浆墙面,刮普通腻子两遍卫生间、厨房1:3水泥砂浆打底拉毛。

15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1:水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。

16、楼梯间内墙面:混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。

17、楼梯间地面做法:一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩,三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光,电梯前室为花岗岩楼(地)面,贴花岗岩的楼(地)面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线,宽度、高度均为150mm,电梯门做大理石门套,门套宽度120mm。

18、屋面做法:屋面采用坡屋面,每户留一个南休息平台。平屋面做法: 刚柔结合防水 ,(20厚1:3水泥砂浆找平+fsg保温砖保温并找坡+20厚1:3水泥砂浆找平+sbc卷才防水+40厚c25细石砼刚性防水(配φ4@250双向网片,上任屋面面层贴面砖)。斜屋面做法:青灰色

瓦(瓦的品种由甲方确定)、1:水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1:水泥砂浆找平压光,50厚fsg保温,5厚 1:水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一,不得破坏整体效果。

19、屋面保温: fsg防水珍珠岩保温砖保温 。

20、地下室及外墙防水: sbc卷材防水2cm水泥砂浆保护层 (地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施)。

21、卫生间防水做法: 聚胺脂涂膜防水两遍 。

22、层高: 错层高度为450mm,标准层层高米(根据结构调整)。

23、墙体材料:多层墙体材料为240mm厚kp1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ,内墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ,厨房、卫生间隔墙材料(非承重)为120 mm厚 粘土空心砖 (墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施)。

24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。

25、落地窗护栏设于 室内 ,采用 铁艺 材料,式样由设计单位设计图样,并经甲方确认。高度应满足规范要求,落地窗台的高度及节点做法需统一。

26、执行节能设计标准,进行节能设计。

27、其他要求:

①门窗玻璃采用中空玻璃,规格及性能符合有关规定。

②厨房设置排烟道,厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。

28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。

29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3m2的公共自行车停车位置,并考虑到地面上下的方便。

30、结合南京地区的实际情况,应详细明确地下室防水的具体要求和做法。

1、结构形式:多层砖混结构,小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。(基础及桩基类型要与甲方商定)

2、结构含钢量多层:30~35kg/o。小高层45~50kg/o

3、①满足规范和抗震构造要求,合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;

②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求,进行质量通病防治的设计。

4、其他要求:

①设置卫生间砼防水导墙,并注明施工工艺。

②在阳台主次梁、挑檐板设计时,设计要注意其美观,结构安全。

③结构设计注明所使用国家标准设计图集,图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。

1、给水系统分区:多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。

2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。

3、给水、热水管材为:分别为冷、热ppr管,采暖管为热ppr管。小高层排水管为pvc螺旋消音管。

4、井道设置:

①管道井:消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管(pvc40管)。

②弱电井:电视、电话宽带、可视对讲,均采用pvc 75管。电梯三方对讲穿线立管采用pvc50管。

5、水表设置:分水表设置在每层管道井内处,采用插卡式ic卡水表。

6、给排水立管安装形式:供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式:暗装 。

7、室外排水部分:(设计后需要由甲方确认后出图),排水管出户预留钢套管,管中标高为室外地平- 。

8、生活用热水源为: 采暖炉 。

9、其他要求:

①燃气系统由燃气公司进行设计。

②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口,并按防臭要求设计 。

③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房,加压泵房设在步行街地下室部位(泵房由地下车库设计单位设计,全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计)。

10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。

11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表:

附表:

套内卫生设备给水五金安装高度

大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房

洗涤池 热水器预留接口 燃气炉

阀门高度(____)以楼层地面高度计算

冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水

250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250

1、热源形式为: 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。

2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。

3、各房间采暖温度要求: 客户自行调节 。

4、采暖方式为: 散热气采暖(水暖) 。

5、室内散热及供、回水材料要求:散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。

6、管道安装形式:室内供暖管道采用采暖铝塑管,地板面层内暗装,建筑考虑面层走管厚度。

7、其他要求: 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联,各房间的散热器可以自由关闭和开启 。

1、每户用电量: 住宅8kw ,130o以上及商业用户12 kw(商业:三项四线)。

2、表箱设置: 集中设置(放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间)电表类型根据供电部门的具体要求选用。

3、各房间插座、开关设置要求:

⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。

②次卧室设空调、床灯、插座。

③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。

④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。

⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。

⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。

⑦书房设空调、电脑等插座

⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。

5、户开关箱设计要求:按七回路设计,位置合理、操作方便。

7、消防应急灯系统设置要求: 根据国家消防部门的具体要求设置。

8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关,40w白炽灯,接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。

9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱,分别与分户电表相连。

10、其他要求:表箱至户外的供电只设计管道预留,供电线路由供电部门设计,出户标高为使外地坪-300。

1、视讯系统:在进户门门侧设多媒体配电箱,箱体尺寸:200×300×150,其他房间视讯由业主自行根据需求设置。

2、对讲系统: 设计可视对讲系统 。

3、电梯三方对讲系统:做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。

4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。

5、主线路由室外地坪-处采用φ50钢管敷设至弱电井内。

(一)建施图应至少但不仅包括以下设计内容:

1)资料图纸目录。

2)防火专篇。

3)建筑设计总说明。

4)工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。

5)总平面位置图。

6)地下室平面图。

7、首层平面图。

8、标准层平面图。

9、阁楼层及机房平面图。

10、屋面排水平面图。

11、立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸)。

12、具有代表性部位的剖面图(如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容)。

13、详图

包括:

a、内外墙节点(包括八角窗与墙体连接处)、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。

b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。

c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。

d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。

e、对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。

(二)结施图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。

4、基础平面图。

5、基础梁配筋图。

6、各层柱、墙布置图(包括阁楼层、屋面)。

7、柱、墙配筋图。

8、各层板配筋图。

9、各层梁配筋图。

10、楼梯配筋几构造详图。

11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。

(三)水施图至少但不仅包括以下设计内容:

1)资料图纸目录。

2)给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。

3)各层给排水及消防平面图(包括阁楼层及电梯机房层)。

4)排水系统图。

5)给水系统图。

6)消防系统图。

7)热水系统图。

8)消防水箱间布置详图。

(五)电气施工图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。

4、单元供电系统图。

5、接线图及消防系统图。

6、弱电系统图及材料表。

7、地下室电气平面图。

8、各层照明平面图(应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等)。

9、各层插座平面图。

10、各层消防及弱电平面图。

11、电气局部平面图。

12、屋顶防雷平面图。

13、单体工程接地平面图。

(五)弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录。

2、引用图集汇总表。

3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。

4、弱电系统图及材料表。

5、各层消防及弱电平面图。

6、弱电局部平面图。

乙方若对以上有异议,应先与甲方协商解决,不应擅自违背以上设计要点。

以上如有变动,以甲方书面通知为准。

乙方所有设计,必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。

如有其它异议、双方协商解决。

相关业务甲方联系部门: 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。

甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________

甲方代表 :__________ 乙方代表:__________

_____年___月___日 _____年___月___日

设计授权委托书【第五篇】

工程名称:

编写单位负责人:

编写单位:

(签字)(签章)年月日

精心设计,精心施工。

委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项:

1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。

2.根据工程项目实际情况,按照合理从优原则,结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

3.在满足常压给水的前提下,最大限度的降低工程造价,使投资效益最大化。

4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷,可靠。

5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本,便于运行管理。

6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

示意图或其他说明:

示意图见附件

审批意见:(主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等)

审批单位:

经办人:

联系人:

电话:

审批单位(签章)

年月日

相关推荐

热门文档

48 2244440