2024年工程标准合同 标准工程合同8篇

工程标准合同【第一篇】

湖北xx。

业主：湖北xx（以下称“业主”）监理单位：工程建设监理公司黄石xx司（以下简称“监理”）。

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。

1、工程名称：湖北xx____区支行装饰工程。

3、工程造价：____区支行装饰工程合同价。

湖北中南工程建设监理公司黄石xx司派驻毕xx监理工程师为驻工地代表。

派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）。

76%计算工程监理费。

2、进场____日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后____日内支付监理费至95％，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。

1、监理的义务：

3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分。

部和竣工验收整理存档工作；

7、出具工程监理评估报告。

2、监理的权力：

1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建议权；

3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告；

4、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；

6、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。

1、业主的义务。

2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

4、业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。

2、业主的权利。

2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。

1、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。

2、监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。

2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。

3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

4、监理单位（派出监理人员）不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。

1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。

3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。

4、本合同依据《合同法》、《____省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《____省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。

本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

业主：（签章）湖北xx。

甲方代表：（签章）。

监理单位：（签章）工程建设监理公司黄石xx司。

乙方代表：（签章）。

工程标准合同【第二篇】

2、装修范围：

(1)7楼联排别墅1套(四卫一厨、三室二厅)，建筑面积223㎡;。

(2)6楼叠加别墅1套(三卫一厨、四室二厅)，建筑面积190㎡;。

(3)17楼会所。

一、二层，建筑面积㎡。

二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供应。

三、工程造价及结算方式。

1、清包工费：按照不同工种类别协商确定不同单价(见附件。

一)，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。

四、付款方式。

五、施工。

1、甲方须向乙方提供图纸壹套,并负责交底工作;。

2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;。

二);。

4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准》中规定的内容进行验收。

六、材料。

4、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性;。

5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场;。

6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作;。

七、工期。

2、按照甲方总工期要求，由乙方编报分部工程进度表。

八、材料损耗及搬运。

2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。

九、垃圾清运。

1、垃圾袋装化;。

2、垃圾应日日清;。

3、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。

十、劳动力管理。

1、乙方指定施为工地现场负责人;。

2、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料;。

4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十。

一、施工机具。

二、工地现场管理。

1、现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担;。

2、现场禁止吸烟;。

3、油漆材料必须和其他材料分开放置;。

三、维修。

四、合同争议。

1、出现争议甲乙双方应先协商;。

工程标准合同【第三篇】

乙方：___________。

监证方：___________。

根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，构成如下合同：

一、工程名称：___________。

二、工程位置：___________。

三、建设资料：

1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作;。

2、安装井壁管米，滤水管米及滤料回填;。

3、配套安装型潜水电泵一台;。

4、34米井房一座;。

5、设低压线路米。

四、承包方式及合同价：

实行总价承包方式。合同总价。

五、各方职责：

(一)甲方职责。

1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案;。

2、负责工程监督检查及有关协调工作;。

3、负责组织工程的验收工作;。

4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作;。

(二)乙方职责：

2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务;。

3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作;。

4、认真做好施工记录，及时分析有关状况，确保工程经济、安全、合理、高效;。

5、工程竣工后，向甲方带给单井技术资料两份。

(三)监证方职责：

1、负责落实井位，并带给有关的电测资料和参考资料;。

2、负责做好三通一平、泥浆排放及其它施工环境协调工作;。

4、负责施工现场的质量监督检查工作;。

5、负责落实自筹资金万元。

六、工程质量：

1、质量检查验收：由甲方组织有关部门进行检查验收;。

2、质量标准要求：到达合格标准，争创优良工程;。

3、验收依据：钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收，以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转，出水量到达预定目标为合格;因自然条件因素而引起水质、水量问题，乙方不承担职责;井房以建筑工程验收规范为依据进行验收。

七、工程结算与资金拨付。

(一)工程结算：依据预算方案，结合实际完成状况及合同约定进行结算。

1、实际钻井深度与计划深度差值，增减费用按每米元计算;。

2、实际用井管长度与计划差值，按预算单价计算;。

3、合同总价中施工用水由村组带给，用电按每度元计算，超过部分另行计算;。

4、工程结算后，村组交纳的.自筹资金有剩余的退还村组，不足部分由村组迅速筹集交到甲方。

(二)资金拨付：

1、自筹资金由受益村组筹集，交甲方管理，视工程进度向乙方分期拨付;。

2、国家投资：按县财政局报帐管理办法进行拨付;。

八、建设工期与时限。

总工期为天。从受益村组足额交纳自筹资金后，____日内甲方下达开工通知书之日起算。未按期完成，每延期____日，扣减工程合同总价的2。因气候、地质等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窝工，按期顺延。

九、其它未尽事宜可根据施工状况再行商定。

十、本协议一式四份。甲方、乙方、监证方各执一份，从自筹资金到位后生效。

附件：___________承包总价清单。

甲方：___________代表：___________。

乙方：___________代表：___________。

监证方：___________乡镇政府代表：___________。

村委会代表：___________。

________年____月____日。

工程标准合同【第四篇】

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行办公楼装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

2.办公楼：总计施工面积243平方米。

3.施工内容：详见本合同附件(一)施工图。

4.委托方式：包工包料。

5.开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工程总天数：天。

第二条：工程价款。

第三条：质量要求。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

第四条：材料供应。

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条：付款方式。

1、进场付两万，中途付元，完工付元。完工后留一万保质金，6个月付清。

甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

第六条：工程工期。

1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的10%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟____日，以装潢工程价款中人工费的10%作为误工费支付给乙方。

2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

第七条：其他事项。

1.甲方责任。

1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

2.乙方责任。

1)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

第八条：违约责任。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第九条：争议解决。

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民提起诉讼。

第十条：合同的变更和终止。

合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第十一条：合同生效。

1.本合同双方盖章，签字后生效。

2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(业主)：签字：签约日期：

乙方：委托代理人签字：签约日期：

关文章：

1.;a_ef;:。

8.;ef;:。

8.;age;_ba;室内装修合同范本简单版。

工程标准合同【第五篇】

甲乙双方按照《中华人民共和国经纪合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

1、工程名称：宿舍楼。

2、工程地点：

3、工程工期：年月日到年月日。

（注明：如工程不能在工期内完成按超期每天扣除工程全额千分之一做为超期补偿金，超过一个月未完成工程则甲方有权终止合同并按违约处理。）。

1、施工中所需的工具、机器、模具、配套、内外脚手架、外排、模板等。

2、实施内容包括：放线定位、破桩头、挖基回填、装拆模、扎铁、砌墙、内外墙批荡粘贴、地面铺贴、安装瓷盆、接通大便器，清理施工垃圾等（按图纸和甲方要求施工）（不包括供水、供电、乳胶漆、门窗）另外承台、地樑、楼面搅拌费用由乙方出。

（注明：甲方要支付三千元倒水泥的费用其于有关费用都由乙方出）。

3、外墙沾贴：前面贴，后面贴，左面贴，右面贴，楼地面贴地板砖房内贴地砖及墙身贴×米高瓷砖，卫生间瓷砖贴×米高，大厅、楼梯、走廊、都贴×米高瓷砖。

必须达到镇规范建设标准验收，各阶段完工后到下一阶段开工前乙方必须进行保证质量检查。在整个工程中施工单位人员一定要在工地，在施工过程中每一个部位一定要熟练工人施工不得乱叫工人进场，如生手工人进场搞错一切后果由乙方负责。

安全施工，乙方按《建设工程安全生产管理》规定采取严格的安全防护措施承担全部安全事故责任和因此发生的全部费用，甲方不负担任何责任和费用。

框架结构。

房屋倒完基础和地面支付×元，第二层支付×元以后每一层完工支付×元，砌砖每层支付×元，贴好外墙支付×元，贴好每一层地面与墙身瓷砖支付×元，工程完工后余五千元保修金到三个月后无任何质量问题付清，其余工款装修完工后一次付清。

必须按图设计和甲方要求进行施工，甲方有权作个别位置改动，更改大甲方应补给乙方人工费，但不能收取甲方附加费。图纸如要改动个别位置，乙方必须经甲方同意后方可施工。乙方如不按图纸或甲方要求施工，搞错要返工的，返工的人工与材料费都由乙方负责。但因甲方原因引起的返工，返工的人工与材料费都由甲方负责。乙方在进入工地开工前，必须按有关部门的规定，办理与本工程有关的手续。

甲乙双方必须按合同办事，因一方违约，由违约方向对方支付工程承包价的15%做为违约金。

以上事项经甲乙双方确定签名立即生效。一式两份，甲乙双方各一份。

甲方代表：

乙方代表：

工程标准合同【第六篇】

业主（甲方）：

监理单位（乙方）：

业主：（以下称“业主”）。

监理单位：（以下简称“监理”）。

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。

1、工程名称：湖北xx____区支行装饰工程。

2、工程内容：湖北xx____区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程。

3、工程造价：____区支行装饰工程合同价。

湖北中南工程建设监理公司黄石xx司派驻毕xx监理工程师为驻工地代表。

派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）。

76%计算工程监理费。

2、进场____日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后____日内支付监理费至95％，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。

1、监理的义务：

3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分。

部和竣工验收整理存档工作；

7、出具工程监理评估报告。

2、监理的权力：

1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建议权；

3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告；

4、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；

6、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。

1、业主的义务。

2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

4、业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。

2、业主的权利。

2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。

1、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。

2、监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的`建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。

2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。

3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

4、监理单位（派出监理人员）不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。

1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。

3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。

4、本合同依据《合同法》、《____省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《____省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。

本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

业主：（签章）湖北xx。

甲方代表：（签章）。

监理单位：（签章）工程建设监理公司黄石xx司。

乙方代表：（签章）。

工程标准合同【第七篇】

发包单位：______________(以下简称甲方)。

承包人：________________(以下简称乙方)。

依照《_____》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况。

________工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，________护坡全长按________米计算。

第二条：施工方案。

1、护坡。

(1)基底宽________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度为________米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为________，砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

(3)完工后做围墙________米左右。

(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期。

1、经双方协商确定,工程期为________日，暂定于自________年________月________日起至________年________月________日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式。

1、工程总承包价为________元。

3、付款方式：竣工验收后付________元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分________付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条：甲方义务。

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务。

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第七条：施工安全。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收。

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

第九条：违约责任。

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

第十条：其它。

本合同于________年________月________日由双方在________签订，自双方签字或盖章后生效，一式________份，上方各执一份，上交________份。

工程标准合同【第八篇】

甲方：

乙方：

监证方：

根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在。

村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，构成如下合同：

二、工程位置：

三、建设资料：

1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作;。

2、安装井壁管米，滤水管米及滤料回填;。

3、配套安装型潜水电泵一台;。

4、34米井房一座;。

5、设低压线路米。

四、承包方式及合同价：

实行总价承包方式。合同总价。

五、各方职责：

(一)甲方职责。

1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案;。

2、负责工程监督检查及有关协调工作;。

3、负责组织工程的验收工作;。

4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作;。

(二)乙方职责：

2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务;。

3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作;。

4、认真做好施工记录，及时分析有关状况，确保工程经济、安全、合理、高效;。

5、工程竣工后，向甲方带给单井技术资料两份。

(三)监证方职责：

1、负责落实井位，并带给有关的电测资料和参考资料;。

2、负责做好三通一平、泥浆排放及其它施工环境协调工作;。

4、负责施工现场的质量监督检查工作;。

5、负责落实自筹资金万元。

六、工程质量：

1、质量检查验收：由甲方组织有关部门进行检查验收;。

2、质量标准要求：到达合格标准，争创优良工程;。

3、验收依据：钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收，以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转，出水量到达预定目标为合格;因自然条件因素而引起水质、水量问题，乙方不承担职责;井房以建筑工程验收规范为依据进行验收。

七、工程结算与资金拨付。

(一)工程结算：依据预算方案，结合实际完成状况及合同约定进行结算。

1、实际钻井深度与计划深度差值，增减费用按每米元计算;。

2、实际用井管长度与计划差值，按预算单价计算;。

3、合同总价中施工用水由村组带给，用电按每度元计算，超过部分另行计算;。

4、工程结算后，村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组，不足部分由村组迅速筹集交到甲方。

(二)资金拨付：

1、自筹资金由受益村组筹集，交甲方管理，视工程进度向乙方分期拨付;。

2、国家投资：按县财政局报帐管理办法进行拨付;。

八、建设工期与时限。

总工期为天。从受益村组足额交纳自筹资金后，____日内甲方下达开工通知书之日起算。未按期完成，每延期____日，扣减工程合同总价的2。因气候、地质等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窝工，按期顺延。

九、其它未尽事宜可根据施工状况再行商定。

十、本协议一式四份。甲方、乙方、监证方各执一份，从自筹资金到位后生效。

附件：承包总价清单。

甲方:代表：

乙方:代表：

监证方:乡镇政府代表：

村委会代表：