实用施工合同样例精选5篇
【导读预览】此篇优秀范文“实用施工合同样例精选5篇”由阿拉题库网友为您整理分享，以供您参考学习之用，希望此篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！
实用施工合同【第一篇】
一、工程概况:工程名称:
自家住宅工程地点: _______区镇村
三、合同工期:开工日期:___________日。
1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。
六、工程质量:
乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。
工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。
七、双方责权:
甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。
甲方提供现场施工用水、施工用电。
7.
4、乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。7.
5、施工安全由乙方全权负责。7.
6、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。7.
7、主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内所有杂物,搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。7.
8、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。7.
9、施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。
八、安全施工:
九、工程款支付:
1、自本协议签订后，工程施工至
第一层主体工程完工(
第一层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第二层主体工程完工(
第二层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第三层主体工程完工(
第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第四层主体工程完工(
第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第五层主体工程完工(
第五层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );
第六层主体工程完工(
3、在合同期内，乙方不得故意长期停工或要求追加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。
实用施工合同【第二篇】
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。
开工时间为：
甲方驻工地代表：
1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。
2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。
3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。
1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。
2、材料标准：彩钢板型号
本工程主结构架（含彩钢材）保用xxx
甲方违约责任
未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx的违约金。
乙方违约责任：
1、不按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。
2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。
1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
实用施工合同【第三篇】
1、工程概况：
2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：
3、开工日期：工期：
4、工程质量标准：
5、工程造价：（人民币大写）（人民币小写）
6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。
9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
10、结算按执行。1
1、违约责任
4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；1
2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：
1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；
2)、向合同签订地人民法院起诉。1
3、其他具体规定1
4、附则
1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2）、本合同签订后工程不得转包。
实用施工合同【第四篇】
乙方：_________________
2、协议有效期：_________________一年。
1、甲方以工程通知单的方式通知乙方，作为双方合同开始的依据，乙方凭通知单及工程竣
工验收单向甲方进行结算。（注：_________________工程验收是指经移动公司、监理单位及维护单位验收交维后才算验收）。
2、工期、质量安全总体包干。乙方应保证工程在工程通知单明确时间内按质按量按时完成
整个工程施工工作。
1、甲方的`权利与义务
（1）、甲方有义务在工程施工单中标注工程施工的工作量、开工时间、完成时限及相关注意事项。
（2）、甲方有义务提供相关施工材料，在必要的情况下进行现场业务指导或协调工作。
（3）、甲方有权对乙方进行工程安全、质量、进度、材料使用及相关方面的调度与考核，在乙方施工过程中达不到建设方要求时，甲方有权中止与其在该项目上的合作，由此引起的损失全部由乙方承担。
（4）、甲方对工程拥有整体管理权，甲方有权要求乙方及时将与工程相关的各种情况报给甲方相关管理人员，以便于多工程的统一管理。
(5)、甲方在乙方开工前，有权收取（保管）乙方施工人员所购买的保险单后乙方方可进场施工。
2、乙方的责任与义务
（1）、甲方提供工程材料设备给乙方及工程相关资料。
（2）、乙方必须服从甲方的项目施工任务分配，无论大小，难易，不得以各种理由拒绝甲方分配的施工任务，否则视同违约，并对乙方处以该项目合同造价的5%罚款。
（3）、乙方必须严格按照甲方的相关管理办法和措施，及时组织人员进行现场施工，按时按质按量完成所承包的工程量施工任务。
（4）、乙方必须对工程时限、工程质量、工程原始资料及工程安全等方面全面负责，由此造成的一切损失应由乙方负责。
乙方：_________________
__________年__________月__________日
实用施工合同【第五篇】
甲方：
乙方：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800-800-500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换blvv-240mm2电缆125m/条-4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800-800-500mm)1台增补费用元。增补费用合计元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
法院诉讼解决。
甲方：乙方：
法人（代表）：
日期：年月日