光伏施工合同范本【热选5篇】

【引导】优质的范文往往能节省您大量的写作时间，让您的办公学习游刃有余，以下是由阿拉题库网友分享的“光伏施工合同范本【热选5篇】”优秀范例，供您学习参考所有，轻松搞定再也不用加班熬夜了，希望下面文档对您有所帮助，喜欢就下载吧。

光伏施工合同 【第一篇】

甲方(站长)：

乙方(员工)：

为全面落实光伏电站各项生产目标，更好的完成各项指标任务，结合光伏电站生产实际，制定本协议书。

1.光伏发电组件分包明细

乙方分包如下编号光伏发电组件：

2.分包责任人职责

分包责任人对分包光伏发电组件的`运行状况负有安全及监督职责。

分包光伏发电组件平均可利用率和光伏发电组件故障时间作为分包责任人月度绩效考核的重要指标。

分包责任人对分包光伏发电组件及相关设备应时时监督，对范围内故障机组做到及时处理。

分包责任人是其分包光伏发电组件的日常巡视、维护、检修及其他专项工作的主要工作负责人和相关工作的验收责任人。

3.双方责权

甲方依法履行光伏电站安全生产管理职责，维护所有者权益，并按《光伏电站绩效考核实施细则》对乙方进行考核，根据考核结果对乙方进行激励。

乙方应遵守国家法律、法规，认真贯彻执行光伏电站安全生产的各项规章制度和文件精神，不从事任何损害企业利益的活动，并接受甲方的监督考核。

4附则

本协议书一式三份，一份由光伏电站存放于乙方人事档案，一份由光伏电站档案室保存，一份交乙方保存。

本协议书经甲、乙双方签字后生效。

甲方签字：

乙方签字：

(光伏电站站长) (光伏电站员工)

时间：

时间：

光伏施工合同 【第二篇】

发包方（甲方）：

承包方（乙方）

按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

承包方式：

包工不包料（含装卸费）

工期：

开工日期：______年____月____日

实际施工天数：天

工程质量：合格

合同价款（人民币大写）：

安装费按太阳能光伏发电板____元/W计算，材料装卸费按____元计算。

2、双方工作

甲方工作

甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算

根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为____元（不含装卸及搬运费）。

安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金，不含税。

4、违约责任

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的'各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

5、附则

本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

光伏施工合同 【第三篇】

协议编号：

甲方（生产商/授权经销商）：（以下简称甲方）

法定代表人或授权代理人：

联系电话：经营/通讯地址：

乙方（用户）：（以下简称乙方）

身份证号码：

联系电话：

经营/通讯地址：

开户行及账号（发电收入指定账户）：

为积极响应《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发﹝20____﹞24号）和《关于分布式光伏发电项目补助资金管理有关意见通知》（国家电网财﹝20____﹞1515 号）等文件规定，明确双方权利、义务，甲、乙双方本着平等、互利、自愿原则，并经过充分协商，现将相关事宜达成如下协议：

一、贷款金额、发电并网方式

1、甲方提供给乙方的光伏设备单价每瓦 人民币，经甲方考察，乙方提供的场地可安装装机容量为 千瓦。整体设备及后期维护总价为人民币 ____元/套。安装位置位于____ （房屋 ____间，大棚 ____亩）；

2、整体设备及后期维护总费用款项由乙方从银行贷款,贷款金额为人民币 ____元（大写：____人民币 ）。贷款期限 。该笔贷款采取受托支付方式，乙方同意由贷款银行支付至甲方指定的账户。

户名：

账号：

3、贷款情况以《借款合同》为准。

4、并网方式:全额上网。

二、双方权利义务

1、甲方承诺做好分布式光伏发电项目的设计、运输、安装、调试、培训、维护等服务，并按照规定为乙方提供免费上门维护服务，以及保证设备的正常运行。（安装合同条款另行约定）。

2、甲方承诺提供的电池组件、支架、逆变器、配电箱和电缆等设备质量标准符合《山东省农村商业银行分布式光伏发电贷款管理办法》中要求的.10年工艺质保、25年功率有限质保、不锈钢材质，及25年抗紫外线老化质保等标准。

3、甲方负责协助乙方办理并网申请，政府补贴申请等相关手续，确保乙方成功并网，并为乙方做好售后服务工作。

4、项目竣工及并网发电后， 整体设备及后期维护总费用损失及相应的法律责任。

5、乙方负责自行协调解决用于光伏发电设备安装所需的用地、用房并保证无产权及使用纠纷；安装光伏发电设备所用屋顶符合国家电力部门要求，若经甲方考察认为乙方有产权纠纷或不符合安装、使用要求标准、无法通过并网验收的，甲方可提前解除或终止合同，结合银行停止发放贷款或提前偿还贷款。

6、乙方在产品使用过程中严格按照用户手册进行使用，非专业人员不得擅自操作设备。乙方负责整套光伏发电系统设备的完整性和安全性，如人为因素损坏、破损、丢失不在保修范围之内，由乙方自行承担经济损失，不可抗力（如台风、地震、洪水、冰雹）除外。如光伏发电系统出现故障，乙方要及时通知甲方，维修响应时间为48小时。

7、乙方同意在贷款银行开立结算账户，用于售电收入和财政补贴收入结算、发放贷款和扣收贷款本息，并保证该账户为唯一的售电收入和财政补贴收入回款账户，账号为 。并同意该账户由甲方全权保管8年，以账号内收到的售电收入和财政补贴收入偿还贷款，在贷款本息未结清之前乙方不得擅自通过任何手段变更售电收入和财政补贴收入账户，如擅自变更转取结算账户，甲方可以诈骗为由，向公安机关报案，如有违约追究相应法律责任，且在贷款本息未结清之前乙方因诉讼纠纷等原因造成该账户被冻结，需由乙方个人偿还贷款；八年贷款结清后系统产权及收益归个人所有。

8、贷款存续期间，由于乙方初期未回款或售电收入和补贴滞后等原因无法足额偿还贷款本息时，由甲方支付。

9、乙方在贷款期间，如遇到房屋整修，需拆除光伏发电设备的，甲方负责拆除并在整修结束后重新安装，乙方需承担拆除、安装费用及在此期间的银行还款费用。如遇到迁村并点等问题导致光伏设备无法重新安装使用的，乙方光伏发电收入用补贴无法偿还银行贷款情况下，乙方需及时把银行贷款差额部分全部结清。

10、贷款存续期间乙方同意该光伏发电设备反担保于甲方，乙方按约偿还贷款后，该光伏发电设备解除反担保。甲方承诺光伏设备运行质保期 年，质保期内，如发生质量问题，不能正常发电两个月以上且无法解决的，乙方提出退回的，甲方应回购整个电站及收益权，乙方应将所得款项全部归还贷款，不足部分由甲方履行代偿义务；如遇到乙方没有正常还款两次以上的，甲方应回购设备，乙方将所得款项全部归还贷款，不足部分由甲方履行代偿义务，代偿后甲方有权向乙方追偿。

三、违约责任

1、甲、乙双方均应按照约定履行协议，任何一方违约均应赔偿因此给对方造成的损失；如发生纠纷，违约方除赔偿对方损失外还应承担对方为实现债权而发生的诉讼费、代理费、交通费等费用。

2、本协议在履行过程中若产生纠纷，应协商解决，协商不成的，应到乙方所在地人民法院诉讼解决。

3、本协议经双方签章后生效，协议书一式四份，甲方执二份，乙方执一份，由甲方提供给贷款银行一份，作为发放贷款的依据。

四、其他约定事项

甲方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

______年____月____日

乙方： 身份证号码：

配偶：

乙方担保人：

身份证号码： 身份证号码： ______年____月____日

光伏施工合同 【第四篇】

发包方(以下称甲方)：__________________________

承包方(以下称乙方)：__________________________

根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：_______________________________________

二、工程地点：_______________________________________

三、承包方式：_______________________________________

第二条工程期限

合同工期总日历天数_______天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的.，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条

纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

_________年________月______日_________年________月______日

光伏施工合同 【第五篇】

甲方（发包方）：_____________

乙方（承包方）：_____________

鉴于：

甲方拟在其位于_____________的场地建设光伏发电系统，乙方具备相应的资质和能力承接该工程的施工任务。双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：_____________光伏发电系统安装工程

工程地点：_____________

工程内容：包括但不限于光伏组件的安装、支架的搭建、逆变器的连接、电气保护设备的设置、系统的调试以及与电网的'并网等。

二、工程质量

乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

所有使用的材料和设备必须是新的、合格的，并符合相关标准。

三、合同价格与支付

工程总造价：人民币_____________元（大写：_____________）。

支付方式：

预付款：合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款。

进度款：根据工程进度，甲方分期支付乙方相应款项（具体比例和支付时间可根据实际情况约定）。

尾款：工程竣工验收合格后____天内，甲方一次性付清剩余款项。

四、工期

开工日期：____年____月____日

竣工日期：____年____月____日

如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。

五、双方责任

甲方责任：

提供施工所需场地、水电等条件。

按时支付工程款项。

协助乙方办理施工所需的相关手续。

乙方责任：

按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务。

负责施工过程中的安全管理和环境保护。

配合甲方进行工程验收和结算。

六、违约责任

如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。

如甲方未能按约定支付工程款项，应承担违约责任。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、合同生效及其他

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________

代表人（签字）：_____________

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：_____________

代表人（签字）：_____________

日期：____年____月____日