开发商房屋维修协议汇聚最新8篇
【阅览】优质的范文能让您的写作方便快捷，远离加班，以下这篇“开发商房屋维修协议汇聚最新8篇”是由阿拉题库网友整理分享的，供您参考之用，希望对您有些帮助，喜欢就复制下载吧。
房屋维修协议书【第一篇】
发包人(全称)：__________________(以下简称甲方)。
承包人(全称)：__________________(以下简称乙方)。
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：
一、维修工程内容及要求。
1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容。
承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;。
3、装修工程为2年;。
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;。
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;。
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;。
7、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务。
(一)甲方的权利与义务。
1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
(二)乙方的权利与义务。
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。
维修费用由造成质量缺陷的`责任方承担。
六、违约责任。
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，
另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约：
1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。
七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
委托代理人(签字)：__________________。
房屋维修协议书【第二篇】
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
甲方资产范围内的营业房屋面出现漏水问题，特委托乙方进行维修，双方本着公平、合法、合理的原则，经过充分协商，达成如下协议：
一、基本概况。
甲方位于____营业房屋面出现漏水现象，由乙方负责进行维修，双方约定维修工期为___天，保质期为____。
二、维修价格及付款方式双方约定维修价格为____元/平方米，具体面积以甲乙双方共同测量并经甲方责任人签字认可的面积为准；此价格包含乙方工人工时费、材料费、施工人员安全责任保险等各项费用，乙方负责开具正规发票。
付款方式为，乙方完成施工任务后，经甲方验收合格、乙方开具发票后后，支付____费用，剩余____费用为质保金，待质保期后一次性付清。
三、双方的权利和义务。
1、甲方的权利和义务：
甲方有权利对乙方承接的工作进行监督、检查，有权利在施工前详细了解乙方的施工方案，并对方案提出修改意见；甲方有义务按时间为乙方结算费用。
2、乙方的权利和义务：
乙方有权利按协议约定时间到甲方处结算费用，有权利提前完成工作任务；有义务接受甲方的检查，有义务接受甲方的.监督和提出的改善意见，有义务对聘请的施工人员强化安全施工管理，有义务承担聘请工作人员在施工过程中的安全责任。
四、其他约定。
1、乙方施工前不提提出具体施工方案，经甲方认可后，方可施工。
2、乙方所有施工材料进场前必须经甲方验收，否则甲方可拒绝支付施工费用。
3、乙方施工必须坚持科学施工、文明施工、安全施工的原则，若乙方粗暴野蛮施工，或因施工影响甲方客户正常经营，甲方有权单方面终止合同，所造成的损失由乙方负责。
4、乙方在施工过程中必须充分保证施工人员和施工周边人员安全，若因乙方安全措施不到位，造成的人员伤亡，一切责任由乙方负责。
五、争议解决方式如因本协议产生任何争议，双方应友好协商解决。协商无果，则提交十堰市仲裁委员会仲裁，或者提交甲方住所地人民法院诉讼解决。
六、未尽事宜：如本协议若有未尽事宜，经甲乙双方协商后另行补充，补充协议具有同等法律效应。
七、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方代表签字之日起正式生效。
甲方：
代表：
20__年_月__日。
乙方：
代表：
20__年_月__日。
房屋维修协议书【第三篇】
发包人(全称)：(以下简称甲方)。
承包人(全称)：(以下简称乙方)。
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：
1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;。
3、装修工程为2年;。
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;。
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;。
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;。
7、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
(一)甲方的权利与义务。
1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的.职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
(二)乙方的权利与义务。
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，
另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约：
1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。
发包人(公章)：
承包人(签字)：
委托代理人(签字)：
房屋维修协议书【第四篇】
甲方和乙方就___路___号______室房屋裂缝维修问题达成如下协议：
因甲方建造的商品房在保修期之内出现质量问题，甲方负责对于销售给乙方的房屋___路____号______室进行维修。
1、维修时间：______年______月______日起到______年______月______日止。
2、维修地点：浦东新区金桥“上海奥斯卡”___路_____号______室。
3、负责维修单位：必须是具有建筑资质的施工单位（由甲方负责提供—上海正欣建筑工程有限公司，以下简称施工方）。
4、维修方案的确认，必须要上报到浦东新区的房屋质量监督站予以备案。
5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有裂缝都必须进行修补（包括内墙面上的所有大小裂缝和涉及到该单元的相应的外墙面的所有窗台裂缝，由于外墙裂缝会导致渗水，所以对于其他外墙裂缝待甲方处理正旺苑所有外墙裂缝时一并处理）。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督。
6、房屋装潢的复原（硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原）：由于该房屋的裂缝是在乙方在装修完之后逐步开始显现的，并且已经部分破坏了房屋的装修，所以甲方必须负责在对于裂缝的修补完之后对于乙方的装潢必须按照原样进行复员工作，并因此承担因房屋质量问题（裂缝）给乙方造成的装潢的损失费用。例如：重新购买油漆以及粉刷的费用等。若因装潢原因导致某些部位的裂缝无法进行修复（施工方不肯承担拆除和修复装潢设施的费用而造成裂缝无法修复），从而导致裂缝继续存在，进而影响房屋渗水，乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。
7、家居用品的保管和损坏灭失的赔偿：在维修之前，甲方和乙方对于乙方家里面的大件物品（家具和家电）进行清点并签字确认，基于维修期间，乙方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于乙方的家具和家电造成不必要的`损坏（另对于乙方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害）。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，甲方必须按照原价进行赔偿。
8、房屋保修期的修改：该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算，现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期，由施工方并出局书面的承诺并由甲方在此承诺上盖章确认。
9、维修之后的房屋质量的验收和审核：需要由相应的质量监督部门重新进行验收和审核。
10、在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。
11、如此次维修没有达到预期的修复效果，又出现裂纹，则甲方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修。
12、甲方按照预售合同规定按照维修方案的维修费用的倍补偿。
其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：_______________乙方：_______________。
日期：_______________日期：_______________
房屋维修协议书【第五篇】
甲方：
乙方：
一、甲方同意将沙市镇机关院内第二栋宿舍第一单元四楼左四号室，建筑面积117平方米房屋维修委托乙方。
二、维修时间__年__月__日国庆长假期间，(1日——7日)。
三、维修要求：室内墙壁全面粉刷均平显光亮。装制木制地板1平米/165元。安装厨具。安装灯具。屋顶全面更换尺长张瓦。维修完工后各类家具搬迁和安放及卫生由乙方负责。
四、总计维修费______元，分三次付清。第一次付____元。即墙壁粉刷完成后符合甲方提出的质量要求。第二次付___元。房内地板安装完成后符合质量要求。第三次付___元。全面完工后包括家具全面搬迁安装好卫生好。
五、分三个阶段质量验收，发现某地方不符合质量要求，甲方要求复工做好，如果不能复工的地方，甲方有权在维修费扣除相应的费用。
六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修，属甲方违约。甲方支付金_____元给乙方。合同签订后，如果乙方反悔不按期维修或不承接维修(因承包其它工程工程量大)，影响甲方正常工作和生活，属乙方违约，乙方支付违约金_____元给甲方。
七、本合同经甲乙双方协商签字后生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，担保人王福生执一份。
甲方签名：
乙主签名：
__年__月__日。
房屋维修协议书【第六篇】
甲方：
代表：
乙方：
经甲乙双方协商，达成如下维修办公室协议：
一．甲方需维修的办公室共计间，每间长米，宽米，共米2，需打地平米2。
二．工程量及造价具体如下：
1．混凝土地平：米2×元/米2=元。
2．粉墙：米2×元/米2=元。
3．翻瓦：片×元/片=元。
4．添置其他办公用具元。
以上数项共计元，大写：
三．施工时间：年月日至年月日止。
四．乙方自带施工用具，在施工过程必须按施工安全规则进行，各项安全事故责任由乙方负责。
五．乙方按时完成全部工程后经检查合格，一次性付清全部工程款。
六．本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字即生效。
甲方：（盖章）。
甲方代表（签字）：
20**年月日。
乙方（签字）：
20**年月日。
房屋维修协议书【第七篇】
甲方：代表：
乙方：
经甲乙双方协商，达成如下维修办公室协议：
一、甲方需维修的办公室共计间，每间长米，宽米，共米，需打地平米。
二、工程量及造价具体如下：
1、混凝土地平：米2×元/米2=元。
2、粉墙：米2×元/米2=元。
3、翻瓦：片×元/片=元。
4、添置其他办公用具xx元。
以上数项共计xx元，大写：
三、施工时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。
四、乙方自带施工用具，在施工过程必须按施工安全规则进行，各项安全事故责任由乙方负责。
五、乙方按时完成全部工程后经检查合格，一次性付清全部工程款。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字即生效。
甲方：
乙方：
日期：
房屋维修协议书【第八篇】
甲方：代表：
乙方：
经甲乙双方协商，达成如下维修办公室协议：
一．甲方需维修的办公室共计间，每间长米，宽米，共米2，需打地平米2。
二．工程量及造价具体如下：
1．混凝土地平：米2×元/米2=元。
2．粉墙：米2×元/米2=元。
3．翻瓦：片×元/片=元。
4．添置其他办公用具元。
以上数项共计元，大写：
三．施工时间：年月日至年月日止。
四．乙方自带施工用具，在施工过程必须按施工安全规则进行，各项安全事故责任由乙方负责。
五．乙方按时完成全部工程后经检查合格，一次性付清全部工程款。
六．本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字即生效。
甲方：（盖章）乙方（签字）：甲方代表（签字）：
20xx年月日。