首页 > 法律文档 > 合同范本 >

安装合同【最新4篇】

网友发表时间 2610551

【导读指引】阿拉题库漂亮网友为您分享整理的“安装合同【最新4篇】”法律文书资料,供您参考学习,希望这篇文档资料对您有所帮助,喜欢就下载分享给朋友吧!

安装合同的【第一篇】

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

现有家装工程,由甲方将其承包给乙方,经甲乙双方充分协商,达成如下协议,以共同曾守、

一、承包范围及内容:

1、水电:包括电线,线管,蜡管,弯头,直接,水管,弯头,直接等一期工程所须材料以及安装费(不包括开关,插座,配电箱,灯具,电器,龙头,阀门,洁具,挂件等;

2、瓦工:包括水泥,沙子,打墙做墙抹灰,铺砖,找平及人工费(不包括瓷砖);

3、木工:包括:主卧衣柜,衣帽间衣柜,次卧衣柜,酒柜,玄关,鞋柜,电视柜,客厅吊顶,餐厅吊顶,大阳台门套,小阳台门套,卫生间门套,储藏间包门做门,主卧包门做门,次卧包门做门,书房包门做门,厨房包门做门,所须的木工材料及人工费(不包括门锁,五金件);

4、油漆:包括清水漆,强面漆,所须材料及人工费。

二、工期要求:

1、必须保证在开工后两个半月内完工、

2、如因人力不可抗拒的原因(停电,停水,及其它原因)而影响工程进度,经甲乙双方签订合同,工期给予顺延。

三、工程造价及费用:

预算价格:

四、工程款的支付与结算:

分期结算,第一期,在开工1天付整个工程款的40%,第二期,木工进厂时付到80%,第三期全部完工验收后一次付清余款。

五、甲乙双方的责任:

1、甲方应积极准备应备材料,确保乙方正常施工、

2、乙方在开工前积极做好施工前的项准备工作,作好施工人员安全教育工作,作到安全文明施工、

3、如因质量,工期达不到要求,其损失由乙方负责赔偿。因甲方资金不到位而影响工程进度,其损失由甲方负责。

六、其它:

1、本合同未尽事宜按有关规定甲乙双方协商解决。

2、本合同双方签字生效,验收合格结清工程款后自动失效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

安装合同【第二篇】

甲 方 :

乙 方 :

根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲、乙双方经平等协商一致,就样板房内所需橱柜的供货及安装事宜,签订本合同以供双方共同遵守。

第一条:合同金额和价格组成

1、合同金额:暂定¥ 元整。具体金额组成详见合同附件一,最终合同金额以最终货到现场安装结束后实际测量工程量为准。

2、以上合同金额含材料费、工厂加工费、包装费、管理费、利润、现场垃圾清运费、现场二次加工安装费、水电费、税金、运输费用、保险、备品备件费等其它费用。

第二条 产品质量标准及包装规定:

1、乙方应保证所提供的货物均为全新的,未曾使用过的。

2、合同项下的货物应符合国家相关质量标准,没有国家质量标准的按行业相应的技术标准和规范执行。整体厨柜产品材料及工艺标准有异议,参照国家颁发的《厨房家具标准 (QB/T2531---20xx)》、《木家具通用技术条件(GB/T3324---1995)》、《木家具质量检验及质量评定(QB/)》、《木家具中有害物质限量(GB18584---20xx)》执行。以上标准未涉及部分参照甲乙双方封样样品,乙方同时提供产品质量承诺书(质量承诺书为本订货合同附件二)。

3、标准包装:按行业标准进行产品包装,满足产品在运输过程中的保护要求。乙方应承担运输过程中由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的责任及费用。

第三条 方案确认

1、甲方在对最终设计图纸签字确认后,即表示甲、乙双方对设计图的图形、数字及文字说明所代表的含义已完全了解并同意按图纸生产(设计图纸为本订货合同附件三)

2、本合同签订后乙方即按图纸生产,甲乙双方不得擅自更改设计方案,若一方临时要求更改,须经双方同意,由此产生的增减成本及费用双方协商确定。门板及台面板经甲方确认后封样,乙方按封样进行生产加工及安装,封样作为验收依据之一。

3、乙方依据设计方案向甲方出具水电施工图(水电图纸为本订货合同附件四),甲方须按乙方水电施工图纸所示的位置布设电源座、给水、排水及烟管孔位等。

4、甲方按乙方提供的厨柜安装前情况说明(提示要求为本订货合同附件五)要求完成全部厨柜安装所需的前期准备并于厨柜安装前施工完毕。

第四条 供货安装周期:

1、交货预约安装日期为 年 月 日,货到后安装周期为 天。由乙方组织实施安装,甲方配合

2、安装地点:甲方指定地点。

第五条:付款日期及支付比例

1、自合同签订之日起作为预付款。

2、安装完成,甲方三天完成验收工作,验收合格后办理结算,结算完成后七天付到结算价的95% 。

3、总价款的作为质量保证金,工程交付1年后无质量问题无息付清。

4、每次付款前乙方就提供相应的发票,否则因此所造成的付款延误等相应责任,由乙方自行承担。

5、保修期:台面、柜体免费保修三年;五金配件免费保修一年;相关电器类配备产品以原生产厂商出具之专用保修证书为准,并由该厂商提供维修服务;终身维护。

第六条 安装及验收

1、安装期间乙方必须遵守现场管理条例,安装结束后负责调试。

2、安装过程中,安装工人的安全问题由乙方负责,并保护好其它产品不损坏、不污染,如明确系乙方原因造成损坏、污染的则由乙方按价赔偿。

3、安装完成后,甲方对整体橱柜的有关内在和外观质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验,并且乙方具有货物符合合同约定的质量合格证书。

第七条 双方责任

1、未经甲方同意,乙方不得将本合同采购内容转给他方。

2、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货,随时接受甲方的检查检验。

3、收货时,甲方需对易损品验货,在运输过程中发生的损坏乙方须无偿调换。灯具安装完成验收前交付甲方前的保管责任由乙方负责。

第八条 违约条款

1、乙方未按甲方要求期限供货及安装,每拖延一天支付拖延部分货品金额 1%的价款作为违约金赔付给甲方。甲方未按期支付货款,每拖延一天支付欠款金额%给乙方。

2、乙方提供的产品与合同不符或不符合国家、地区、行业及本合同的相应质量技术标准时,应及时更换,提供符合要求的产品给甲方。每拖延一天支付拖延部分货品金额%的价款作为违约金赔付给甲方。

3、因乙方不能履行合同(如延期交货超过30天以上或者自身原因不能交货)而造成合同撤销时,乙方应退还甲方已付的全部货款,并支付合同金额 10 %的价款作为违约金赔付给甲方。

4、当甲方发现乙方不具备合同上所要求的供货能力(延期交货时间超过30天以上)以至于严重影响甲方的利益时,甲方有权将其清除出场,且一并解除合同,所造成的损失全部由乙方承担。

第九条 不可抗力

由于法定不可抗拒因素造成双方不能履行合同时,双方均不承担任何经济责任。

第十条 争议解决

因本合同发生的纠纷,双方协商解决,协商不成的,可以向工程所在地人民法院起诉。

第十一条 合同文本与生效

1、本合同壹式柒份,甲方执伍份,乙方执贰份,具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条 合同附件

附件一:合同报价清单

附件二:乙方出具的产品质量承诺书

附件三:甲方确认的设计施工图纸

附件四:水电施工图纸

附件五:乙方提供的厨柜安装前情况说明

甲 方: 乙 方:

签 字: 签 字:

日 期: 日 期

安装合同【第三篇】

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)XXX工程有限公司

经甲乙双方协商,甲方同意乙方承包 的中央空调工程设计、供应及安装工程,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。

1、工程概况

1-1、工程项目名称:

1-2、工程地点:

1-3、质量要求:空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范,且验收合格;保证冬季室内温度可保持18-24摄氏度、夏季室内温度可保持22-28度。

1-4、合同工期:20XX年X月X日

2、合同范围

承包方式:乙方包工包料。

承包范围:中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括:施工图纸的设计,中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。

售后承诺:

本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年,设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内,由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障,乙方接通知后在8小时之内上门服务,在产品保修期之外的维修配件,乙方按公司统一收费标准向甲方收取。

3、工程要求

3-1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。

3-2、乙方严格按照设计要求及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。

3-3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。

3-4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

3-5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。

4、合同价款

4-1、合同价款(以下范围):

本合同价款为固定总价,总价款为人民币68万XX元。

本合同价款中包括:设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费(包括运至施工现场并保管的全部费用)、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。

4-2、设备费、主材:见附表。

5、图纸

5-1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数:合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。

6、项目经理

6-1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为:XXX,代表甲方履行本合同,负责施工现场的指挥、协调,涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件,需甲方盖章后方能生效。

6-2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为:曹同铭,全权代表乙方履行本合同,全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。

7、承包方式

7-1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审,检验合格后方可使用。

7-2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。

7-3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。

8、工程价款的结算与支付

8-A、乙方与甲方约定按下列方法支付:

本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款:

8-A-1、签订本合同3日内,甲方预付乙方合同价款的30%: 元;乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

8-A-2、人员、材料进场后施工两日内,甲方支付乙方合同价款的30%: 元;乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

8-A-3、主机到场,甲方支付乙方合同价款的25%: 元;乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

8-A-4、整体安装完毕,甲方支付乙方合同价款的10%: 元;乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

8-A-5、剩余5%工程款为质量保证金,在工程竣工后1年内无质量问题付清。

8-B、本工程保修期为五年,结算价款的5%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年)后1个月内付清。

9、工程质量

9-1、工程质量:按照《家用和类似用途空调器安装规范》(GB17790-2008)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB502010—2001)等规范的要求达到合格标准。

9-2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。

9-3、到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给甲方带来的经济损失由乙方承担。

9-4、乙方必须保证工程满足本合同规定的。质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

9-5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。

9-6、分项工程一次性验收合格率100%,并满足甲方技术交底中的要求。

9-7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件,乙方组织调试,并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表,通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录,甲方根据乙方要求提供必要条件,调试合格,工程师在试车记录上签字。

10、工期要求

10-1、合同工期:我方积极配合土建施工工作,做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期,预计日历工期 天 。

10-2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位的工程量。

10-3、甲方向乙方提供总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。

10-4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

11、甲方责任及义务

11-1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。

11-2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置,其余部分由乙方承担。

11-3、负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面,并对乙方施工及管理进行监督。

11-4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

11-5、负责审核施工方案、施工总进度计划,实施对工程质量、工期、安全文明施工、合同管理、信息管理、投资控制的全面管理;

11-7、负责工程技术交底、工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档;

11-8、负责协助乙方与有关部门联系,协助乙方协调现场工作关系;

11-9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场,保证施工期间的需要;并负责水电所产生的费用。

11-10、协助乙方开通施工场地的通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

11-11、甲方为乙方提供货物短期贮藏场地及施工人员住宿场地。

11-12、检修口、出风口安装孔、回风口安装孔,主机基础台等装修或土建项目由甲方完成。

11-13、机房主电源由甲方引致主机配电柜内。

12、乙方责任及义务

12-1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作,负责提供所用的各种机械、工具和材料。

12-2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。

12-3、施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。

12-4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。

12-5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。

12-6、编制施工方案和施工总进度计划,根据施工方案和总进度计划的要求,有阶段工期要求的提交阶段作业计划,必要时按甲方要求提交旬、周作业计划,以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划,经甲方批准后严格执行,施工中应考虑与其他专业的密切配合。

12-7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度,安全文明施工。

12-8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守文明施工生产的管理规定。

12-9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

12-10、乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定、信仰,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。

12-11、乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。

12-12、积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

12-13、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工作业安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工作业现场的管理规定,做到文明施工作业;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

12-14、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收,提供给甲方所有施工和技术资料及各种所需竣工验收资料;

12-15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称,对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任。

12-16、保证施工现场的整洁,负责清理自身产生的建筑垃圾。

12-17、隐蔽工程完工后,及时书面通知甲方及监理进行验收合格后,方可继续进行施工。

13、材料、设备供应

13-1、工程所用材料及设备由乙方组织供应,货物到达现场后,由乙方组织甲方及监理对材料质量、规格给予验收,但甲方对货物的验收通过不能免除乙方对工程质量应承担的责任;乙方所使用的工具和器具应自己给予配备;

13-2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收,并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管,合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,由乙方应自行承担,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符,甲方可拒绝接受。

13-3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备;

14、工程管理

14-1、乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。

14-3、乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。

15、工程验收

乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量,应符合本合同约定的质量标准,由甲方提供表格,由乙方负责填写,待甲方委托人签字验收合格后,方可进行下道工序。乙方施工作业完毕,应向甲方提交完工报告,准备齐全相关的竣工资料,书面通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议,应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

16、工程保修

16-1、甲方在保修责任期(五年)满后,甲方向乙方发出保修完成证明书。

17、合同争议的解决

17-1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,和解、调解不成的,向合同履行地人民法院起诉解决。

17-2、发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议解除合同;

(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

(3)法院要求停止合同履行的。

18、违约责任

18-1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

(1)甲方不按时向乙方支付工程款,每延误一日,应向乙方每日支付总工程款千分之1的违约金;

(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

18-2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付每日千分之1的违约金;

(2)乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准,乙方自行承担返工费用;

18-3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

19、合同解除

19-1、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。

20、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。

21、保密条款

双方对合同内容均负有保密义务,因一方泄密,给对方造成损失,由泄密方赔偿对方损失。

22、其它事项

本合同不包含主电源及装修,土建相关工程。合同未尽事宜,双方协商另订。

23、合同份数

本合同正本两份,具有同等效力,甲乙双方各一份;本合同副本两份,甲乙双方各一份。

合同订立时间:20XX年X月X日

合同订立地点:

24、合同生效

本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。

甲方单位(盖章):   乙方单位(盖章):

委托代理人: 法人或委托代理人:

电 话: 电 话:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

签订日期:20XX年X月X日

安装工程合同【第四篇】

工程名称:

甲方:

乙方:

质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

一、承包方法:

1、承包形式:单包,即包工不包料。

2、工作范围:工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3、承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

二、工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,()乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

四、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

五、文明卫生 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

七、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

八、付款方式

竣工验收后按总承包金付足70%,余25%在竣工结束后一次付清。剩余5%为质量保证金(三个月内付清)

九、此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方:

乙方:

日期:

相关推荐

热门文档

50 2610551