水电安装合同书
水电安装合同书【第1篇】
(总包)： (以下简称甲方)
(分包)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：文成县玉壶中学教学工程
2、工程地点： 玉壶中学内
3、承包范围及内容： 本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体工作内容与建设单位签定的协议相同)。
二、承包方式及内容：
本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下：
1、负责工地内的临时水电设施的施工;
2、编制施工方案、施工计划，做好施工准备工作;
3、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造成的返工损失，由乙方自行负责;
4、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲方提供工程的进度计划;
5、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复;
6、乙方委派 作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。
三、工程结算及付款方式：
工程结算价以水电预算为准，材料价下浮37%;工程款支付按月支付，每月支付单月完成工程量金额的85%，工程竣工验收合格后付10%，余款待保修期完成后再进行付款。(领款时提供材料发票)
四、工期要求：
乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款 元，从工程款中扣除。
五、《按建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律政策我单位所上缴的管理费，开支费共20x0元应由乙方补偿。
六，安全生产
1、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作，并形成记录。
2、乙方人员施工，必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等)，确保安全生产，其相关费用已包括在工程结算单价中。
3、乙方人员高空作业，在做好安全防护的同时，必须采取相关的防护措施，并派专人值勤，并接受甲方的检查和监督。
4、施工过程中，若乙方人员违反施工安全的有关规定，则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款，罚款的金额视情节轻重而定，在乙方的进度款中扣除。
5、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。由乙方施工机具、操作不当发生的安全事故其责任均由乙方承担。在施工现场由于违规作业、过失而发生的安全事故，费用在五千元内乙方自行负责，超过部分，双方调查原因，视责任轻重协商处理。
6、周边的一切安全防护，乙方不得随意拆除和移动，如施工确实需变动的部位，必须报告甲方项目负责人批准后方可实施，且变动后立即整改;否则，每发现一次罚款500元;对产生后果的，将追究法律责任。
7、未尽事宜，甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。
六、文明施工
1、乙方严格按国家颁布《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》进行安全施工，遵守施工现场的一切规章制度、服从甲方管理人员安排和指挥，每天做好施工生产现场的保洁文明工作，并达到甲方的要求，由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。
2、施工过程中，若乙方人员违反文明施工的有关规定，则甲方按照施工现场安全生产及文明施工违规处罚规定对乙方人员进行罚款，罚款的金额情节轻重而定，在乙方的进度款中扣除。
七、未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力。
本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份，合同签订后生效，工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
水电安装合同书【第2篇】
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况
建设单位名称：
工程名称：
建设地点：
标段（栋号）：
建筑面积（水暖、电气）：?各标段以土建竣工实际面积为准?总建筑面积：暂定为O
二、乙方进场人数（附名册）
乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
（一）开工日期：__年__月__日
（二）总（日历）工期：__个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
（一）承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工?。
（二）承包范围：
1、给排水安装：图纸内的全部内容，
2、电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
3、弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。
4、以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。
5、水电测试、试通水、试通电等。
6、工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。
（三）乙方承包工程相应的单价合计?元/?O，总价万元。
1、该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害_____。
2、所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；均有乙方自己承担。
3、需水电相配合的其他分包班组的配合（如消防、通风、照明、施工用?电线、电表等）。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。
4、对于设计变更，人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价；超过5万元，超出部分按实际发生结算。
五、工程要求：
（一）质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1、必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够_____履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2、乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3、乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4、乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律清除出场。
5、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。
7、保修期为二年。
（二）工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
2、工期延误
（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失（含建设方罚款）由乙方自行承担；甲方处以乙方双倍罚款。
（三）安全施工要求
1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3、乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4、乙方做好_____工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害_____，且回执单上交甲方备案。
5、乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予承担。
六、结算公式
1、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的?%。
2、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。
3、5%的维修质保金，两年后一次性支付。
4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。
七、违约责任处理
（一）凡出现以下情况均视为违约：
1、乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求；
2、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包；
3、其他造成工程各种损失的过失行为；
4、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。
5、不服从甲方的管理。
（二）违约处罚
1、乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。
2、对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。
3、乙方必须确保自己劳务队伍的.工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款10000～50000元。
（三）其他奖惩约定
发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。
九、附则：
（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同_____委员会申请_____，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找施工队伍。
（二）本工地人员的建筑工程群体_____由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同_____公司和当事人（或其亲属）进行处理。所涉及费用在_____公司承担范围外的由乙方承担。
（三）本协议一式___六_份，甲方执__五__份、乙方执_一___份，双方所执协议具有同等法律效力。
（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。
甲方（盖章）：?乙方（盖章）：
甲方法人：?乙方法人：
或委托代理人（签字）?或委托代理人（签字）
年?月?日?年?月?日
水电安装合同书【第3篇】
发包人全称：(以下简称：甲方)
承包人全称：(以下简称：乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：
施工现场条件：以现场实际情况为准;
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。具体如下：
从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三甲方工作
开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
四乙方工作
开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。
开工前天提供施工方案和进度计划，以后按月、周提供月、周进度计划。
指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关，参加竣工验收，编制工程结算。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
施工垃圾集中到甲方指定地点。
已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或由乙方修复，由甲方承担追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。
乙方必须遵守甲方《装饰施工现场安全管理条例》。
五、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
六、质量标准：
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条
第4款处理。
七、施工管理规范
乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。
2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
八.合同造价及付款方式
本合同工程总价为______________________元整
乙方进场_____________天，甲方付生活费______________元
乙方施工进度达到总工程量的30%，甲方付____________元
乙方施工进度达到总工程量的50%，甲方付____________元
乙方施工进度达到总工程量的80%，甲方付____________元
余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3%的维修金后一次性付清。维修金在乙方完工并交付使用后6个月内付清
九.本合同一式贰份。
甲方：乙方：
20xx年月日20xx年月日
水电安装合同书【第4篇】
工程总包方(以下简称甲方)：
水电安装分包方(以下简称乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、结构层次：
3、工程建设地址：
4、工程建设方：
二、工程内容及承包范围：
1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。
2、住宅楼内安装工程：
1)室内强电电气安装工程及防雷工程
2)室内给排水安装工程
3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线 箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。
三、承包方式：
1、包劳务施工，包工期、包质量。
2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。
四、工程造价及取费标准：
1、工程造价：
1)本工程水电安装建筑面积约 万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共 万元。
2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。
2、劳务款与代购材料款的计算方式：
1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。
2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。
五、工程质量：
1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性通过，按合格工程标准评定。
2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。
3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系单组织施工，施工质量达到规定要求，经甲方、监理及上级主管部门验收认可后，才予落实下道施工工序。
4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期不予顺延，并承担竣工后一年内的维保责任。
六、施工工期：
1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工进度计划，合理穿插施工。
2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，返工不得顺延施工工期，并不得影响其他工种的施工进度，如发生此类事情一切损失全部由乙方承担。
3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。
1)重大工程量变化和设计变更;
2)人力不可抗拒的因素;
3)非乙方原因影响工期。
乙方在以上情况发生后2天内，就延误的内容，向甲方项目负责人提出报告，甲方在收到报告后，如非甲方和乙方原因导致延期，根据总包合同上报业主及监理确认、答复;如是甲方原因导致延期，由甲方项目负责人确认、答复。
七、文明施工：
1、安全文明须按双标化规范要求以及总包合同文明施工条款要求作业。
2、遵守地方政府和有关部门对施工现场等的管理规定，做好文明施工工作。
八、甲方责任：
1、开工前办妥施工所需的各种证件。
2、向乙方提供工程施工图2套，审定乙方编制的施工组织设计，组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、提供现场必须的生活设施、仓库及操作场地。
4、提供场地给乙方安排搭建住宿区、食堂，提供水电有偿使用等。
5、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时配合乙方及监理做好验收工作。
5、按照合同约定，按时向乙方支付工程款。
6、配合乙方做好施工过程出现的增项或减项等签证工作。
水电安装合同书【第5篇】
甲方：
乙方；
经甲乙双方.协商一致，就乙方承接塑钢门窗生产安装工程达成一致意见，特制定本合同。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程范围：包工包料
四、工程量：塑钢单玻推拉窗约㎡。
中空塑钢推拉窗约㎡。
五、工程选用品牌、型号、颜色。
1.塑钢门窗选用型材；
2.型材型号：80、76型；白色；
3.玻璃采用白色玻璃单玻厚度㎜；中空。
六、工程造价
1、塑钢门窗（包括材料加工、运输、安装）
①、塑钢平开窗单价：元/个
②、塑钢推拉门、窗单价：二轨单玻推拉窗元/㎡
三轨单玻推拉窗元/㎡
三轨中空推拉窗元/㎡
2、塑钢门窗合计价款约：元
七、工程工期：
1、乙方于×年××月××日进场安装，至×年××月××日前完成塑钢门窗的安装任务。在施工中若不能按甲方总体进度的要求完成工作量，甲方可单方面终止合同的履行，乙方自行退场，甲方不支付任何费用。
2、如遇以下情况，工程顺延：
（1）属承包范围内的重大设计变更；
（2）因土建方原因造成乙方不能进场施工的情况下。
八、工程验收：
1、工程竣工，乙方会同甲方有关部门对门窗工程进行初验。
2、工程验收标准，按现行国家行业产品技术标准及现行国家工程质量验收标准。
九、付款方式和结算方式
1、工程进度到塑钢门窗框安装完毕，付总造价款的%，门窗扇安装完毕付总价款的%，工程竣工验收后付总价款的%。
2、工程竣工验收合格后，扣除总价%的质量保证金，质保期满后甲方一次性付清质保金给乙方。
十、甲乙双方应履行的职责
1、甲方应选定该工程塑钢门窗的造型，并确定门窗的安装位置；
2、甲方按标准洞口（清水洞口）交于乙方施工，且标准洞口尺寸符合规定；
3、甲方的土建施工队在外墙施工中，应及时安排乙方进场施工，并且提供安装用水用电及相关配合工作。
4、乙方安装时，框连接片沟槽由甲方施工队负责修复，费用由甲方承担；
5、甲方的施工队应加强对乙方门窗（半成品、成品）的保护。
6、甲方应向乙方提供门窗材料存放点。
十一、乙方的责任
1、乙方必须严格按甲方的大样图及材料配件样品制作安装；
2、安装产品质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，因质量不合格，造成的损失由乙方自负；
3、本产品的质量保证期为1年，在质保期内，产品出现质量问题乙方负责维修，人为损失收取材料费。
4、超出质量保证期后，由乙方负责维修，收取一定成本费用。
5、乙方必须按双方协定的施工工期，保质保量完成该工程的施工任务。
6、乙方在工程竣工后向甲方提供材料发票。
7、塑钢门窗材质要求详见附件。
十二、未尽事宜，双方协商解决。
十三、本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
年月日
水电安装合同书【第6篇】
甲方项目负责人：
水电安装施工班负责人：
为了皇甫移民工程安全、质量生产，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：
万荣县皇甫乡
二、安全责任条款：
1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和安全部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和安全部门的规章制度，所发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人安全学习，宣传安全责任，提高工人的安全意识，保障职工的安全，质量安全重于泰山，安全就是职工的生命。
3、各班组严格按照生产、安全合同，搭设自己所负责范围的安全防护措施。
三、安全生产责任制
班组安全员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的安全生产，督促和帮助本组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度，组织好每日班前、班后的安全检查。
四、安全生产制度
施工生产现场的情况是复杂的，必须密切注意防止工伤事故的发生，杜绝不安全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：
1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等安全状况，确认安全后，才能进行操作。
2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
5、遇有雷雨时，要离开高压线2m以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业。
6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。
7、进入现场工人必须正确佩戴安全帽如发现罚款50元。
8、用电焊机要注意防火、防电。
9、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班。
10、如由施工操作不合理，违章作业出现的安全事故由乙方负责。
11、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负。
五、协议一式两份，
甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方：
甲方项目负责人：
签字日期：
乙方：
乙方负责人：
水电安装合同书【第7篇】
工程总包方(以下简称甲方)：
水电安装分包方(以下简称乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、结构层次：
3、工程建设地址：
4、工程建设方：
二、工程内容及承包范围：
1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。
2、住宅楼内安装工程：
1)室内强电电气安装工程及防雷工程
2)室内给排水安装工程
3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线 箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。
三、承包方式：
1、包劳务施工，包工期、包质量。
2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。
四、工程造价及取费标准：
1、工程造价：
1)本工程水电安装建筑面积约 万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共 万元。
2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。
2、劳务款与代购材料款的计算方式：
1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。
2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。
五、工程质量：
1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性
2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。
3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系
4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期
六、施工工期：
1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工
2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，
3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。
1)重大工程量变化和设计变更;
2)人力不可抗拒的因素;
3)非乙方原因影响工期。
乙方在以上情况发生后2天内，就延误的内容，向甲方项目负责人提出报告，甲方在收到报告后，如非甲方和乙方原因导致延期，根据总包合同上报业主及监理确认、答复;如是甲方原因导致延期，由甲方项目负责人确认、答复。
七、文明施工：
1、安全文明须按双标化规范要求以及总包合同文明施工条款要求作业。
2、遵守地方政府和有关部门对施工现场等的管理规定，做好文明施工工作。
八、甲方责任：
1、开工前办妥施工所需的各种证件。
2、向乙方提供工程施工图2套，审定乙方编制的施工组织设计，组织及负责对乙方
3、提供现场必须的生活设施、仓库及操作场地。
4、提供场地给乙方安排搭建住宿区、食堂，提供水电有偿使用等。
5、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监
5、按照合同约定，按时向乙方支付工程款。
6、配合乙方做好施工过程出现的增项或减项等签证工作。
九、乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求向甲方提交施工方案，经甲方认可后严格按国家操作规范
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时按质完成甲方下
3、乙方使用好工地临时水电设备必须配合土建和服从工地水电工程师的管理。
4、乙方必须密切配合土建施工，掌握土建施工进展动态，不致后拖土建工期。预留、
5、工程竣工后，乙方应提供甲方及监理所需要的资料，全面配合甲方做竣工资料及
6、按合同约定按时支付劳务作业人员工资，否则甲方有权扣留工程款直接发放工
7、严格执行安全施工的各项规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工
8、按国家的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
9、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。
10、免费负责甲方施工现场电路、水管管路的维护。
11、因乙方自身原因造成的安全事故，责任由乙方全额承担。
12、乙方需向甲方提供完整、合格、有效的结算资料，配合甲方向业主申请竣工结算。
十、材料供应：
本工程除由配套单位提供的材料外其余施工用材料由甲方委托乙方代购，但乙方必须严格按照甲方及总包合同指定的品牌进行采购。材料进场时按总包合同要求报监理验收，并提供监理所要求的合格资料。
十一、违约责任：
1、如因乙方单方面原因，造成甲方不能达到预定质量目标，则罚没质量保证金，非乙方单方面原因，造成甲方不能达到预定质量目标，将视问题大小由乙方承担乙方责任以内的违约金。甲方如放弃预定质量目标，则相应降低一个质量等级处理质保金。
2、如因乙方施工原因，造成工期延误，则按总包合同的约定处以乙方罚金。
十二、要求：
1、工程所用的多种材料的质量必须有质保单和试验报告，并符合国家有关规定及设计要求。
十三、工程款支付及结算：
1、乙方进场后一周，甲方核实乙方进场人数。在进度款没有拨付前，甲方每月10日按当月乙方实际人数预支生活费给乙方，标准为每人每天15元。所预支生活费在第一次进度款里扣除。进度款拨付后甲方不再预支生活费。
2、乙方工程款的支付根据乙方配合土建进度情况，按照总包合同进度款申报节点与土建同步申报进度款，在业主对甲方拨付进度款并到达甲方后的三天内给乙方拨付进度款。
3、工程款支付按照以下方式执行：分栋分形象节点支付工程进度款，乙方每月必须配合甲方申报进度款的时间申报进度款。根据总包合同每栋分为三个形象节点：：±以下结构工程完成(若有地下室， 则地下室顶板结构必须完成)、地上主体结构封顶(含斜屋面结构完成)、粗装修及安装工程(含外立面装修完成)。甲方在收到乙方进度款的支付申请后，编制进度款申报计划向业主申报。
4、±以下结构工程完成(若有地下室， 则地下室顶板结构必须完成)，业主进度款拨付到甲方，甲方即按照乙方所完成的工作量的60%拨付给乙方。
5、工程竣工验收合格后付至暂定总造价的85%。
6、本工程竣工结算时，工程量凭竣工图与甲方及业主签证的联系单按实计算，并由甲方项目部与乙方签订结算确认书。业主完成工程结算的审核并拨付结算款项给甲方后，甲方根据本合同第四条第2款的约定，两个月内付至实际应给乙方结算工程款的97%给乙方，其余3%作为本工程之两年质保金。工程保修金退还详见附件一保修合同中相关条款。
7、由于乙方未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由乙方自负。
8、工程款发放时应按月支付民工工资，工资计算要以民工的出勤原始记录为依据，并按约定的工价结算到人，在工资单上都要注明民工的真实姓名和身份证号码及应付工资额，附民工身份证复印件，并经乙方签字同意后由甲方财务人员亲自到工地现场支付到每个民工手中。
十四、管理细则：
1、根据国家工期定额和本工程需要，安装必须满足土建施工进度，保证实现同步竣工。开、竣工日期以开竣工报告为准。
2、本工程承包范围中的工程项目，未经甲方同意，一律不得擅自分包转包，一经发现，立即取消施工乙方的承包资格，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。
3、乙方应严格按已确认的施工技术方案组织实施，并接受甲方、业主及监理对工程质量、进度等的监督管理。
4、甲方项目部负责人及办公室甲方处理本工程的有关事务。
5、在安装施工过程中，如遇图纸设计更改，需按更改后的图纸施工，乙方不得以任何理由推托。
6、水电使用费装表按实际用量扣除，工人住宿由甲方提供场地，乙方自建。
7、施工中不得偷工减料、以次充好和减少工序，一经发现，甲方将予以严肃惩处。
8、所有施工用设备、工具均由乙方自带或自行解决，自己实行保管，甲方仅提供电
9、做好“落手清”工作，多余材料及时进仓妥善保管，保证施工现场清洁，施工结束后清理现场移交甲方。
10、做好材料、成品、半成品的保护工作，并协助甲方做好已完工程的保护工作，否则承担相应责任。
十五、其它约定：
1、乙方施工期间必须严格按照安全生产制度和操作规程，因违章操作造成的安全事故由乙方负责，并按照附件二总包合同安全文明管理方案及有关国家法律法规执行。
2、乙方进场后需在当地机关办理有关证件。
3、必须服从甲方的统一管理，如发现现场打架斗殴、酗酒、赌博、偷窃等违法违纪事项除移交当地公安机关外，甲方将对乙方处以500～3000元的罚款。
4、施工中发生的联系单必须经工地项目经理签字生效，乙方人员不得以何种方式行贿甲方工作人员，否则扣除贿赂金额十倍的工程款。
未尽事宜双方应友好协商解决，如协商不成，依法向钦州市人民法院起诉。 本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方代表签字生效。
甲方： 乙方：
代表： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日
水电安装合同书【第8篇】
委托方(甲方)：____________市_____房地产开发有限公司
受托方(乙方)：_____________
根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民民法典》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作及安装的事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、承包方式及承包范围
本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险，乙方采用以固定总价包干形式进行包干，施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。
二、总费用及付款方式
1、本合同总费用(含税)￥：___________________元，大写：_________________元整。进入合同期后，在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。
2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%，即：___________________元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的26个工作日内付款65%，即_________元，其余5%作为质量保证金，在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。
3、以上付款甲方将以的方式支付，支付的同时乙方必须提供相应发票。
三、制作材料及要求、费用预算
备注：甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变。
四、制作安装时间：
具体参考第三条完成时间。
五、验收流程
1、制作标准：乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装，如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意，否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。
2、制作安装：甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收，并由乙方安全可靠的安装完毕，甲方现场签字验收合格。
六、双方责任
1、甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图)，并对所确定的资料负责;
2、甲方按本合同的的规定，按期如数向乙方支付广告制作、安装费;
3、乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程，乙方如未能按照合同要求完成各项制作、：__________安装工程，则根据每项工程的总费用，每超时一天(未够24小时的，则按一天计算)，则按未完成工程1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的，甲方有权终止与乙方合作，乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。
4、保修期详见第三点，如在质保期内有损坏现象的，必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作，每超时一天按照质量保证金(总金额的5%)的5%对乙方进行扣罚，甲方还有权视情况自行维修，所需款项可从质保金中直接双倍扣除;
5、在履行合同期间，所有的安全事故均由乙方全部负责，如出现直接安全事故，甲方不负任何连带责任。
七、违约责任
1、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用，逾期不付的，乙方有权追讨所欠费用。
2、乙方承诺严格履行合同各项条款，并同意如出现以下情况时承担相应违约责任：__________乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成，在超时5天内(包括5天)完成，甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿，超过5天，甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。
3、合同生效后，甲方无正当原因要求终止或解除合同，应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的，应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。
4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同规定的委托项目，否则甲方有向乙方索赔的权利。
八、解决争议的方法
凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他
1、如若终止合同，任何一方均需以书面提出，经双方协商同意，方可终止。
2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
3、本合同在甲、乙双方签署后即生效，双方履行完本合同的职责后，本合同即自行终止。
4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份均有同等法律效力。
6、其它约定：_____________________________________。
甲方：_______________市_____房地产开发有限公司 乙方：___________________
地址：__________________ _地址：___________________
法定代表人(或授权签约人)：_________________ __ 法定代表人(或授权签约人)：___________________
投诉监督电话：____________________________ 投诉监督电话：____________________________
水电安装合同书【第9篇】
甲方：(发包方) 签订地点:
乙方：(承包方) 签订时间：
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点:
2、施工范围：3#楼水电安装，1#楼、8#楼地下室水电安装，大楼供水、排水、雨水管安装。
2、工程承包方式：包清工。
3、工期20xx年5 月25日至20xx年7月25日
4、合同价款：3#楼建筑面积为7500㎡，水电安装费20元/㎡(含消防主管道)，金额为
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品。乙方如发生质量问题或规格有差
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收。
4、本工程由甲方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。并送当地派出所机管处理。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的30%给乙方，水电完工后支付工程款的60%，整体竣工
2、本工程保修期伍年，保修期从竣工验收合格签字之日起算。
3、乙方承包内容：
(1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
(3)、水电施工穿墙、打孔、切割;
(4)、开关插座面板安装;
(5)、小五金的安装;
(6)后期灯具的安装;
(7)、1#楼、8#楼地下室水电安装，大楼供水、排水、雨水管道，消防主管道安装。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，协商不成，在甲方所在地人民法院起诉。
第七条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方来现场配合 其他工种的施工。
3、保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后12小时
第八条、双方责任
甲方责任：
1 提供现场施工用水、用电。
2 提供乙方现场施工人员住宿场地和材料临时周转、堆放场地。
乙方责任：
1、在施工过程中必须严格执行有关技术规范，质量标准，保证施工质量和施工进度，施工
2、在施工过程中必须向甲方管理人员及时报告现场结构异常情况，提供相应数据并对其准
3、在施工过程中出现的人身和财产安全，甲方不承担任何责任。
第九条：其他约定事项：
1、其他未尽事宜双方友好协商。
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、工程保修期伍年。
甲方： 乙方：
代理人： 代理人：
电话： 电话：
水电安装合同书【第10篇】
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
経双方协商，甲方将 水电安装 工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：
确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：
1、承包方式： 包工
2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;
(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;
(3)避雷针焊接和预埋;
(4)临时设施的水电。
三、计价与付款：
1、计价方式：按建筑面积 元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。
四、施工质量要求：
乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格 。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。
五、工期要求：从 年 月 日至 年 月 日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款500元。施工过
六、乙方的义务和责任：
1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
3、每完成一道施工工序后，甲方进行检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。
4、食宿费均由乙方自理。
5、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净，做到工完场清，不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。
6、必须按合同完成承包项目施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承担所包工程30%罚款。
7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理，离开工地必须向项目经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能离开。
8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。
七、甲方的义务和责任
1、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进行技术交底，提供技术指导、服务和监督。
2、项目管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。
3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系。
4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。
5、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的需要。
八、安全施工及文明施工
(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产，加强对所辖职工的安全教
育和管理。
(2)、遵守安全纪律和操作规范，防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋，打赤膊上岗，遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电，现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故，均由乙方承担一切责任。
(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴，凡违反规定，出现一次罚款20xx元，情节严重的交当地派出所处理，并由乙方承担一切责任。
九、其他
本合同附表是合同的不可分割的部分。未尽事宜，双方协商解决，补充协议作为本合同的组成部分。
本合同 壹式 肆 份，甲方 两 份，乙方 贰 份，具有同等的法律效力。
此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字) 乙方代表(签字)
年 月 日