施工垫资合同样例(优推10篇)
【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间,以下优秀范例“施工垫资合同样例(优推10篇)”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享,供您参考写作之用,希望下面内容对您有所帮助,喜欢就复制下载吧!
施工垫资合同【第一篇】
借款人:(甲方)。
住所:
身份证件名称及号码:
电话:
垫资人:(乙方)。
住所:
身份证件名称及号码:
甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
乙方向甲方提供的.垫资款额度人民币(大写)________________元(小写)______________元。
垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按%计算,若超出约定时间另外每天加收%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。
3:还款方法。
垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
(一)甲方主要权利和义务。
(1)甲方有权要求乙方按合同约定垫资:
(2)甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3)甲方应按乙方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4)甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
(二)乙方的主要权利和义务。
(1)按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相关文件资料:
(4)若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有权全程陪同。
(一)违约情形。
甲方发生下列任一情况,均构成违约:
(1)甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:
(2)甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的:
(3)甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:
(4)甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷,足以影响其偿债能力:
(5)甲方转移资产,以逃避债务的:
(6)甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠债务的。行为的:
(7)甲方违反本合同,约定的其他义务:
(二)违约经济措施。
(1)处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。
(2)以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。
本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人(签字):
______年__月__日。
乙方或其授权代理人(签字):
______年__月__日。
施工垫资合同【第二篇】
为了维护您的利益,请您在签署本。
合同。
前,仔细阅读如下注意事项:
1:您已阅读本合同所要条款,并已悉知其含义:
2:您已确保提交的有关证件及资料是真实,合法,有效的:
3:您已确认自己有权在本合同上签字:
4:您已确知任何欺诈,违约行为将承担的相应法律后果:
5:您将本着诚实,信用的原则,善意签订并依约履行本合同:
6:请您使用钢笔,毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。
借款人:(甲方)。
住所:
身份证件名称及号码:
电话:
垫资人:(乙方)。
住所:
身份证件名称及号码:
甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)________________元(小写)______________元。
垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按%计算,若超出约定时间另外每天加收%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。
3:还款方法。
垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
(一)甲方主要权利和义务。
(1)甲方有权要求乙方按合同约定垫资:
(2)甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3)甲方应按乙方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4)甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
(二)乙方的主要权利和义务。
(1)按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相关文件资料:
(4)若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有权全程陪同。
(一)违约情形。
甲方发生下列任一情况,均构成违约:
(1)甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:
(2)甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的:
(3)甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:
(4)甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷,足以影响其偿债能力:
(5)甲方转移资产,以逃避债务的:
(6)甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠债务的行为的:
(7)甲方违反本合同,约定的其他义务:
(二)违约经济措施。
财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。
本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应。
的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人(签字):
乙方或其授权代理人(签字):
施工垫资合同【第三篇】
甲方(借款方)乙方(用款方)甲乙双方本着互惠互利、友好合作的原则,经充分协商达成本合作协议,双方合作的基本原则是:甲方出借资金,获取固定15%年息(分12个月支付,每个月支付%),不承担投资亏损风险,不分享固定利息以外的盈利;乙方出资风险保证金,承担证券投资交易责任及投资亏损风险,在保证甲方取得固定月息%的前提下获取投资的全部盈余。具体细则如下:
一、指定帐户在证券公司营业部,甲方所开立资金账号:股东名称:上海__股东代码:深圳__股东代码:.双方将资金共同存入甲方帐户,甲方出资人民币万元整,乙方出资人民币万元整(甲方资金的15%)作为风险保证金,乙方承诺不用于除权证及庄股的交易,投资具有价值的股票,双方并保证各自资金来源的绝对合法性。甲乙双方共同向证券营业部申请办理甲方________年内正常交易下资产禁取手续。甲方在乙方操作期间不得挂失,不得撤消指定交易,不得转托管,不得提前支取。除平仓需要,任何一方不得私自更改交易密码。如擅自更改密码及上述违约行为,则支付对方5%违约金。
二、帐户操作协议期间,甲方将该帐户交易密码提供给乙方操作交易,甲方有权监控帐户资产市值,甲方无交易操作权,如甲方违约则由此造成损失由甲方自行承担,并且支付乙方为本合同已经支付利息的3倍作为违约金;协议期间若甲方因不可抗力因素提前终止协议,应提前壹个月通知乙方,若帐户盈利,则甲方支付乙方为本合同已经支付利息的3倍作为违约金。否则,造成损失由甲方自行承担,并退还乙方为本合同已经支付利息的2倍作为违约金。若乙方因不可抗力因素提前终止协议,乙方支付甲方全年15%利息的剩余部分。
三、利息结算签署协议当日乙方即支付甲方下月固定利息人民币元(既甲方投入资产总额的%),如乙方满一个月未能按时支付甲方下月利息(既甲方投入资产总额的%),则视为乙方终止协议,甲方即有权更改密码并平仓,剩余资产全部归甲方所有。
四、风险控制当该帐户的资产总值下降至108%市值既万元时,乙方必须当即补足资金至万元,既115%市值。当资产总值下降至108%而乙方没能及时存入资金,甲方有权在不通知乙方的情况下修改密码强行平仓,终止协议,平仓所得部分归甲方所有。
五、收益结算帐户资产市值高于人民币元(既甲方投入资产的125%)时,乙方有权随时将高出125%市值部分转入乙方指定账户。
六、期满结算乙方应将甲方证券账户中的所有资产变现。双方并办理解禁手续。同时甲方将甲方存入资金以外属于乙方的风险保证金及盈利全额划到乙方指定帐户,否则从次日起甲方按当日资产总额日千分之五支付给乙方违约金。
七、保密条款双方互相均赋有为对方保密的责任和义务。除国家有权机关的查询、审计、稽核等原因外,不得向任何第三方透露本协议项下的所有协议内容。乙方资产运作属于高级商业机密,甲方不得向第三方透露乙方操作状况,如甲方向第三方透露资产操作情况导致乙方造成的损失由甲方负责支付。乙方不得向第三方透露甲方资产状况,否则视为违约。
八、协议期限________年。既________年____月____日起,至________年____月____日止。协议期满如双方同意续借则应于本协议届满前10个工作日内协商,经双方协商同意后按此协议为准签署下年度借款协议。
九、本协议一式二份。
施工垫资合同【第四篇】
借款人:_________________(甲方)。
住所:_________________。
身份证件名称及号码:_________________。
电话:_________________。
垫资人:_________________(乙方)。
住所:_________________。
身份证件名称及号码:_________________。
甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)___________________元(小写)________________元。
垫资借款期限自________________年___________月___________日起至_______________年___________月___________日止,共___________天。每天按%计算,若超出约定时间另外每天加收%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。
3:_________________还款方法。
垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4:_________________垫资借款担保。
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:_________________若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
一,甲乙双方主要权利和义务。
(一)甲方主要权利和义务。
(1)甲方有权要求乙方按合同约定垫资:_________________。
(4)甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
(二)乙方的主要权利和义务。
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:_________________。
(4)若甲方用_____________房产办理抵押借款,乙方有权全程陪同。
二,违约及其违约处理。
(一)违约情形。
甲方发生下列任一情况,均构成违约:_________________。
(1)甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:_________________。
(5)甲方转移资产,以逃避债务的:_________________。
(7)甲方违反本合同,约定的其他义务:_________________。
(二)违约经济措施。
财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。
三,合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。
四,合同的适用法律及争议解决方式。
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第__________种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_____________仲裁委员会(仲裁地点为________________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五,合同的生效。
本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
六,通知。
本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
七,合同文本分数。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
八,声明条款。
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应。
的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人(签字):_________________。
乙方或其授权代理人(签字):_________________。
施工垫资合同【第五篇】
乙方(借款人):_________________销售公司。
经双方友好协商,达成以下协议:
一、乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币________万元整,只用于支付________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二、乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三、代垫资期限为________年________月________日至________年________月________日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四、乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五、本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
施工垫资合同【第六篇】
1.在甲方资金暂不到位的情况下,可垫付部分资金,保证工程施工的连续性。
2.充分发挥公司自有大量施工设备的优势,在甲方资金暂不到位时,仍然可保证工程施工的连续性。
3.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的材料供应保障体系,保证在甲方资金暂不到位时,仍然可保证工程施工的连续性。
4.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的劳务合作关系,保证施工劳动力的供应。
5.公司将进行统筹安排,在甲方资金暂不到位的情况下,对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。
6.由项目部总工程师全面负责该项目的.施工技术管理,项目经理部设置工程技术部,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。
7.开工前,公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划,提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作,保证物资及时充足的供应。
8.为了保证工程施工的连续性,我公司将投入充足的、性能良好的机械设备,并且对容易发生故障的机械设备,做好备份,施工前对所有设备进行调试和检修,另配备专职设备管理员,负责机械设备的日常保养维修,确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。
9.我公司确保工程资金专款专用,并对资金进行合理分配,保证施工进度的落实和完成。
施工垫资合同【第七篇】
供货方:(以下简称甲方)。
需货方:(以下简称乙方)。
担保方:(以下简称丙方)。
乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,丙方对乙方合同义务进行担保,为明确各方的权利义务,经各方平等友好协商,订立以下条款。
乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方,同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
二、乙方根据工程进度的需要,分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货,应提前天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值,该传真应经甲方书面确认,甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场,运费及吊装费由甲方承担。注:若乙方以电话方式通知甲方送货,则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准,甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算,并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。
四、钢材接收验收方式:
1、钢材交货地点为:
2、乙方授权本公司工作人员名字,身份证号码,工作人员名字,身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单),其签收视为乙方收货且对货款金额的确认,签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时,应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章,或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用,如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限:
1、乙方的工程于年月日开始至年月日止,()这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。
吨货款,该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付;期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款,乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款,甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回(注:乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款),同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在年月日开始供应钢材,乙方要求甲方供货总量不少于吨,若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材,乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失,乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同,乙方违约造成甲方解除合同的,乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计%的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决,协商解决不成,提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保,担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,自三方签字盖章后生效。
施工垫资合同【第八篇】
敬请注意。
6:_________________请您使用钢笔,毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。
借款人:_________________(甲方)。
住所:_________________。
身份证件名称及号码:_________________。
电话:_________________。
垫资人:_________________(乙方)。
住所:_________________。
身份证件名称及号码:_________________。
甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)___________________元(小写)________________元。
垫资借款期限自________________年___________月___________日起至_______________年___________月___________日止,共___________天。每天按%计算,若超出约定时间另外每天加收%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。
3:_________________还款方法。
垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4:_________________垫资借款担保。
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:_________________若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
一,甲乙双方主要权利和义务。
(一)甲方主要权利和义务。
(1)甲方有权要求乙方按合同约定垫资:_________________。
(4)甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
(二)乙方的主要权利和义务。
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:_________________。
(4)若甲方用_____________房产办理抵押借款,乙方有权全程陪同。
二,违约及其违约处理。
(一)违约情形。
甲方发生下列任一情况,均构成违约:_________________。
(1)甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:_________________。
(5)甲方转移资产,以逃避债务的:_________________。
(7)甲方违反本合同,约定的其他义务:_________________。
(二)违约经济措施。
(1)处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。
(2)以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。
三,合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。
四,合同的适用法律及争议解决方式。
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第__________种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_____________仲裁委员会(仲裁地点为________________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五,合同的生效。
本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
六,通知。
本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
七,合同文本分数。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
八,声明条款。
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人(签字):_________________。
_____年_____月____日。
乙方或其授权代理人(签字):_________________。
_____年_____月____日。
施工垫资合同【第九篇】
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。
四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;。
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还。
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务。
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务。
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任。
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工垫资合同【第十篇】
甲方:
乙方:
根据乙方在施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。
一、产品名称:柴油。
二、质量要求:
甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。
三、供货方式。
乙方随时可以联系甲方送油。
四、产品价格:
油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。
五、售后质量保证。
在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。
六、货款的支付与结算。
1.乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。
2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款。
七.甲乙双方的权利与义务。
1.在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。
2.甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。
3.甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。
4.甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。
八.其他。
1.甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
3.本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
文档为doc格式。