首页 > 法律文档 > 合同范本 >

屋顶租赁合同范例【通用5篇】

网友发表时间 2887201

【阅览】优质的范文能让您的写作方便快捷,远离加班,以下这篇“屋顶租赁合同范例【通用5篇】”是由阿拉题库网友整理分享的,供您参考之用,希望对您有些帮助,喜欢就复制下载吧。

个人租赁屋顶合同范本39【第一篇】

出租方(甲方):

身份证号码:

承租方(乙方):

身份证号码:

甲、乙双方就屋顶租赁事宜,达成如下协议:

一、甲方将位于的房屋屋顶(约平方米)租给乙方使用,租赁期限自20xx年___月___日至20xx年___月___日,计12个月。

二、本屋顶年租金为人民币20xx元(大写:贰仟圆整),自签订合同之日一次性付清。

三、乙方租赁期间,水费、电费、电话费以及其它由乙方使用产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。

四、乙方不得随意损坏屋顶设施,如需屋顶改造,需先征得甲方同意,并承担改造费用。租赁结束时,和乙方商议是否将屋顶恢复原状,如乙方表示需要将屋顶恢复原状(甲方在屋顶所盖房屋除外),则甲方需要将屋顶恢复原状(甲方在屋顶所盖房屋除外);如乙方表示不需要将屋顶恢复原状,则在以后由甲方在屋顶维修及修缮产生的费用乙方无需承担。

五、自签订协议之日起1日内,甲方则需要把自己在乙方所租屋顶的物品清理干净,不能影响乙方的使用。

六、在协议期内甲方有权使用所租屋顶进行正常的生产生活及其他正常的活动,乙方不得干涉。

七、如在协议期内,甲方要在乙方所租屋顶盖房,需和乙方商议盖房时间及盖房所用的材料。甲方所盖的.屋顶应照顾乙方的生产生活及其他活动需要。盖好的房屋甲方则应让乙方优先租赁。房屋租赁租金由甲乙双方协商解决。

八、在协议期内屋顶的大修理(如非乙方损坏而屋顶开裂,栏水沿断裂等)产生的费用由甲方承担,日常的修理产生的费用由乙方承担。

九、屋顶租赁期满后,如甲方未在乙方所租屋顶盖房,而乙方要求继续租赁,则须提前1个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后3天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁协议。乙方享有优先租赁的权利。

十、租赁期间,任何一方提出终止协议,需提前1个月书面通知对方,经双方协商后签订终止协议书。若一方强行中止协议,须向另一方支付12个月的违约金。

十一、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。

十二、不可抗力因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的,双方互不承担责任。

十三、本协议共2页,一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

十四、未尽事宜甲乙双方协商解决。

甲方(签章):_____________乙方(签章)___________。

电话号码:_____________电话号码:_____________。

_____年_____月____日_____年_____月____日。

屋顶广告位租赁意向合同【第二篇】

乙方:________________。

总则。

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,在平等、自愿的基础上,经协商一致,就乙方承租甲方房产屋顶之相关事宜签订本。

合同。

以资双方共同遵守。

甲方将位于区路号的房屋屋顶使用权出租给乙方作为广告位使用,______年,按季付费,每年租赁费递增。租赁期起始日为房屋屋顶实际交付乙方使用之日的次日,租赁期_______年。

乙方根据设计图纸建设广告位,并自行经营。

第一节甲方权利和义务。

甲方提供图纸画定的位置建设广告位,并保证本项目所使用的建筑物屋顶具备_________年以上的产权。

甲方应协助乙方办理政府许可文件、依照有关规定需以甲方为申请主体进行办理的,在明确双方权利义务关系后,甲方予以积极协助办理,为乙方建设提供水、电、临时场地等必要条件,据实统计和告知所发生费用交由乙方承担。

甲方应为乙方检修维护和故障处理提供便利。如发现项目设备故障或丢失,甲方应及时通知乙方,配合乙方进行维修和监督。

甲方不得拆除、更换、更改、添加或移动项目设备、设施、场地。

乙方有需要时,甲方应保证屋顶广告牌位的供电事宜。具体收费标准由甲、乙方双方协商解决,所有费用由乙方承担。

第二节乙方权利与义务。

乙方按时交纳租金,负责到城管等相关部门办理广告位全部相关审批、备案等手续,并承担因此发生的一切费用。

广告位的制作、安装由乙方负责。乙方必须按照抗风抗震等标准设计、制作广告牌,确保广告牌的质量与使用安全,使用期间发生一切安全事故责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。乙方应确保严格遵守国家有关质量安全及不得随意改变建筑物屋顶的现状和附着物,不得破坏建筑物屋顶结构层、防水层和保温隔热层及其他不可移除的构筑物。

乙方自行承担项目按批准的方案实施过程中涉及甲方所有的建筑、电力设施等的改造、加固、维修、维护等相关费用。

因乙方原因造成甲方建筑物损坏的,乙方应负责及时彻底修复,并承担所发生费用。如由此对甲方或本幢建筑物的实际使用人及其雇员、代理人、访客造成影响或发生其它损失,损失均由乙方承担。

乙方承诺使用甲方建筑物屋顶仅用于建设广告位于广告大屏及附属设施,不得用于其他用途,抵押第三方。

方互不承担责任。

广告内容,由乙方负责审查、制作、安装、发布,广告内容须符合国家法律规定。

第三节项目的更改、变更。

如遇政府规划,甲方须书面通知乙方,由乙方协调或者拆除广告牌,如广告牌重建本合同依然有效,甲方给予乙方三个______月的租赁期。广告牌拆除后,乙方预交的租赁费,___日内甲方按剩余的天数退还乙方。双方约定的合同条款,双方应共同遵守,乙方应按时支付租金。

第四节违约责任。

乙方拖欠租金或其他费用________日以上,经甲方书面催告缴仍拒不补缴的,甲方有权解除合同,由此造成的损失由乙方自行承担。

甲方在乙方审批手续完备的情况下出现无故阻碍乙方安装、使用、维修设备,或将建筑物屋顶挪作他用,或无正当理由安装影响项目运营的附着物等行为的,甲方应根据乙方要求期限整改,并承担相应赔偿责任。

甲方擅自解除合同,提前收回建筑物屋顶的,甲方应赔偿乙方由此造成的损失。

甲乙双方中任一方应采取适当措施防止损失的扩大,否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

第五节协议解除。

因政府具体行政为及地震、台风等不可抗力致使协议根本上。

因甲乙双方中一方不履行本协议规定的义务,导致项目无法进展或乙方进入破产程序的,另一方可书面通知对方解除本协议。

本协议解除后,项目应当终止实施,除本协议另有约定外,项目资产在双方约定合同时间内由乙方负责拆除、取回。

本协议的解除不影响任意一方根据协议或相关法律法规向对方寻求赔偿的权利,也不影响任意一方在协议解除前到期的付款义务的履行。

第六节争议的解决。

甲乙双方发生争议,应根据《中华人民共和国民法典》规定协商解决。

双方不能协商解决的,甲乙双方均可就争议事项向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七节协议期限及其他。

甲乙双方均应对本协议涉及的所有信息承担保密义务。未经另一方书面同意,任何一方不得以任何方式将泄露于第三方。

甲乙双方均需设定专职联系人负责项目具体工作。一方变更项目联系人,应在_______日内以书面形式通知另一方。

本协议自双方签字盖章之日起生效,至租赁期满时终止。在实施过程中,经双方同意可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式四份,双方各执两份,均具同等法律效力。

甲方__________________。

授权代表____________。

联系人:________________。

电话:________________。

传真:________________。

电子邮箱:________________。

签订日期:________________

______年______月______日。

乙方__________________。

授权代表____________。

联系人:________________。

电话:________________。

传真:________________。

电子邮箱:________________。

签订日期:________________

______年______月______日。

光伏发电屋顶租赁合同【第三篇】

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:_________________万元)。

2、居间报酬结算方式:_________________居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的.%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

1、本合同签字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。

甲方:

乙方:

日期:

光伏发电屋顶租赁合同【第四篇】

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,为明确甲、乙双方的权利、义务,经双方在平等、自愿的基础上,就分布式太阳能光伏并网发电站项目”合作事宜协商,签订本协议。

20年,乙方租赁甲方屋顶万平方米建设分布式太阳能光伏并网发电站项目”(以下简称“项目”)为使项目尽快完工和顺利通过验收,甲、乙双方经友好协商,达成如下一致条款:

一、项目建设所需资金:由乙方自筹解决。

二、由乙方负责项目融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置,项目产权归乙方所有。

三、屋顶租赁:经协商,乙方租用甲方屋顶建设项目,采用分块发电,电站所产生的电能以用户侧并网,供甲方优先使用,甲方按照市场工业用电价格月结算费用、余电上网模式。租赁期限为20xx年,自20xx年10月1日起,至2034年9月30日。租赁满20xx年后,光伏电站归甲方所有,其节能效益全部由甲方受益,具体操作如下:

1、甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20xx年内,按照1元/平方/月×实际租赁面积,每月一结算。

2、乙方发电收益计算公式为:电价×光伏电站发电甲方用量-固定租赁费+光伏余电上网电价×余电上网电量,甲方用电电价按照当地电网工业用电峰段价格确定。

四、各方责任:

1、甲方责任:

(1)、积极配合乙方完成项目验收所需工作;。

(2)、保证优先使用项目运行后所发电力,按月支付电费给乙方;。

(5)、全面配合乙方申请国家各级政府的政策支持。

2、乙方责任:

(1)、负责项目建设所需资金的筹集;。

(2)、负责项目设计、施工、验收和维护;。

(3)、每月根据甲方所支付的电费,开具普通发票给甲方;。

(4)、屋面电站维护以及因屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护:在产权转移前(1-20xx年)由乙方负责并承担相关费用;产权转移后(20xx年后)由甲方负责并承担相关费用。

五、电站产权转移。

乙方有权将电站转移给第三方,甲方有优先购买权。电站转移给第三方后,本合同下乙方权力和义务由第三方承担。

六、违约责任:

1、甲方未按合同约定支付光伏电站月电费,逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注:甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内付清)。

2、若电站运行未满20年需要拆除,如属乙方原因,乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方原因,甲方应按未满20xx年部分的电费收入赔偿乙方损失,损失额的计算公式为:电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)。

3、任意单方面违背上述协议条款,按有关法律追究违约责任,并赔偿对方的一切经济损失。

七、争议的解决办法:协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表人签字:代表人签字:

签约时间:签约时间:

屋顶广告位租赁合同【第五篇】

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,现就甲方委托乙方在小区广告发布事宜达成以下协议:

一、广告位置及面积:

小区号广告位,面积为。

二、发布期限:从年月日至年月日止,计个月。

三、费用标准及支付方式:

1、单价:总计:元,甲方按乙方要求制作安装、维护广告画面。

2、甲方在合同签订当日,须向乙方付清费用(大写:

3、甲方广告画面品牌为。

四、甲方在租用协议期内,未经乙方许可,不得将广告位转让给第三方。

五、本广告位画面可由甲方自行更换,但广告画面必须得到乙方认可,方可发布,违者!甲方将视为乙方放弃该广告位的使用权,所交费用作为违约金,不予退还。

六、若需办理发布手续,甲方应向乙方提供真实合法有效的工商年检营业执照、产品生产销售证书(包括资格证、资质证、许可证、注册商标专利、合格证)等相关资料复印件,由于不合法的广告及产品质量责任由甲方承担全部责任,由此给乙方造成的法律责任和经济损失由甲方承担。若因甲方未及时提供以上资料,影响广告发布,造成损失,乙方不承担违约责任。

七、甲方提供的广告图片、文字、图案、色彩等广告资料涉及的著作权、肖像权等法律和经济责任由甲方承担,对此乙方不负任何责任。

九、本协议未尽事宜,双方协商解决。

十、本协议一式两份,甲、乙双方各一份,签字(盖章)后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

相关推荐

热门文档

50 2887201