欠款起诉书 欠款起诉书【汇集4篇】
【导言】此例“欠款起诉书 欠款起诉书【汇集4篇】”的企业资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！
欠款起诉书【第一篇】
原告：
住所地：
法定代表人：
职务：
被告：
住所地：
法定代表人：
职务：
案由：买卖合同货物欠款纠纷
诉讼请求：
1、原告请求依法判令被告给付原告货款xx 元
2、请求判令被告支付逾期付款违约金xx 元
3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。
事实与理由：
年月日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格、数量、总货款、结款方式：xx 。
需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。
合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从年月日开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从年月日至年月｛｝日被告拖欠原告货款如下：
xxxx年x月x日，人民币xxxx元；
xxxx年x月x日，人民币xxxx元；
xxxx年x月x日，人民币xxxx元，
xxxx年x月x日，人民币xxxx元；
以上合计人民币xxxx元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。
综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计xxxx 元，事实清楚，证据充分，足以认定；双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计xxxx元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。
此致
人民法院
具状人：xx
xxxx年x月x日
欠款起诉书【第二篇】
起诉单位：（全称）：xxx市xxx县xxx建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑
流动资金：169. 5万元
何时经何部门批准开业：xxxx年xxx月份经xxx县基建局批准
地址：xxx县xxx乡xxx
开户银行：xxx工区历下办理处。帐号：xx
法定代表人姓名：xxx 职务：xx
被告单位（全称）：xxx市职工教育培训中心
地址：xxx市xxx路xxx号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
xxxx年xx月xx日，xxx县建筑工程总公司xxx公司（原告，以下简称乙方）同xxx市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是"议标形式，也工包材料".承包额为495125. 74元。开工日期定为xxxx年xx月xx日；竣工日期定为xxxx年xx月xx日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到xxxx年xx月xx日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于xxxx年xx月xx日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于xxxx年xx月xx日完工。三幢楼均经xxx市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交xxx市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。
从xxxx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于xxxx年xx月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定："公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。"《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或"工程价款结算办法"的有关规定处理。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款元
（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元
（三）赔偿乙方的经济损失：xxx年至xxx年度拖欠款的滞纳金54595. 88 元；xxx年xxx月至xxx月设备闲置费57979. 30元
以上三项合计，共元。
此致
市xxx区人民法院
起诉单位：xxx县建筑工程总公司
xxxx年x月x日
欠款起诉书【第三篇】
原告：xxx（姓名），x（性别），xxxx年xx月xx日，汉族，文化程度xxxx，工作单位xxxx，职位xxxx，住址：xxxx
被告：xxx（姓名），x（性别），xxxx年xx月xx日，汉族，文化程度xxxx，工作单位xxxx，职位xxxx，住址：xxxxx
请求事项：
1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：
20xx年x月x日，债务人xxx从原告处借走人民币x万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元，并支付利息，以维护原告合法权益。
此致
XXXX人民法院
原告：xxx
XXXX年X月XX日
欠款起诉书【第四篇】
原告xxx，男，19xx年xx月x日生，x族，住所地上海市xx区xx路xx号xx室。
被告xxx，女，19xx年xx月x日生，x族，住所地上海市xx区xx路xx号xx室。
请求事项：
1、判令被告支付原告欠款人民币xxxxxx元。
2、诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由：
原告与被告系朋友关系。被告向原告借款，至2009年9月11日止，累计欠款数额达人民币xxxxxx元。但是，还款期限届满，被告拒不还款。
原告认为，原被告之间的借款合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由拒不归还欠款，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。
此致
上海市xxx区人民法院
起诉人：xxx
XXXX年X月XX日