付款协议书【优质26篇】
付款协议书明确了付款金额、期限及方式，确保双方权益得到保障，是否能有效促进交易顺利进行呢？下面是小编为大家收集的付款协议书法律文书，欢迎大家借鉴参考，希望对您有所帮助！
付款协议书 篇1
立书人：有限责任公司（以下简称甲方）
立书人：科技有限公司（以下简称乙方）
双方就甲方向乙方订购服务事宜，商定甲方付款给乙方条件如下：
一、双方同意付款方式为每一季度结算一次。
二、双方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日为结算日。
三、双方同意付款型态为汇款，附开户银行资料。
1、采现金付款者，甲方同意於货到收现。
2、采支票付款者，甲方同意於货到付票期xx日之票据予乙方。
3、采汇款付款者，甲方同意於货到xx日内，汇入乙方指定之帐户。
4、采月结付款者，甲方同意於当月xx日支付票期xx日之票据予乙方。
四、甲方给付乙方款项的方式
乙方派员收取回邮寄回汇入帐户。
五、是否需要乙方按月邮寄对帐单YES□NO。
六、其他约定事项：
一、甲方同意於付款时同时交付乙方付款明细。
二、若甲方支付客票（非甲方本人所开立之支票），需由甲方於支票背面背书。
柒、特别付款方式说明：
甲方：
乙方：
签订日期：
付款协议书 篇2
甲方（债权人）：
乙方（债务人）：
根据青岛市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：
第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币元（其中：工程款；损失费；质保金；诉讼费、评估费25215+20000），后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元（大写：贰佰肆拾万元整）。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：
1、甲方同意乙方分三次还款，乙方第一次还款时间与数额：___年12月30日前还工程款100万元（大写：壹佰万元整，以实际到甲方账户为准），乙方第二次还款时间与数额：___年12月30日前还工程款80万元（大写：捌拾万元整，以实际到甲方账户为准），乙方第三次还款时间与数额：___年12月30日前还工程款60万元（大写：陆拾万元整，以实际到甲方账户为准）。
2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款，只要发生一次超过七天，甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额，并按日支付判决数额%的违约金，并付判决数额利息。
3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。
4、本协议还款数额包含[___]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面（室外）、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款（240万）中支付。
5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票（不包括承兑支票），不得以物抵债或其他任何方式的还款。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。
第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
日期：
付款协议书 篇3
甲方：________
乙方：________
经双方友好协商，达成如下协议：
一、乙方从甲方处购买电脑一台，合计人民币________元。其货款乙方于________年________月________日先行支付________元。其他货款以每月________元分期支付给甲方并于________年________月________日结清所有货款。若乙方不能按时结清货款，甲方有权收回售于乙方的电脑，并且不予退还乙方已付的货款。
二、甲方分期付款机器和正常售出机器除付款方式外，其他售前、售中、售后经营方式和正常售出机器一样。甲方应为乙方提供和正常售出机器一样质保。
三、若乙方违反协议条款，担保人承担乙方全部责任。其他未经事宜，双方协商补充解决。
甲方：________乙方：________
担保人：________
生效日期：________年________月________日
付款协议书 篇4
甲方：
乙方：
一、甲乙双方自友好合作以来，截至_______年_______月_______日，乙方尚欠甲方投资本金￥_______元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_______种方案解决：
____种：甲方同意乙方偿还人民币_______元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须：一次性以银行转账的方式支付给甲方；
第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：
1、_______年_______日前支付_______元；
2、_______年_______日前支付_______元；
3、_______年_______日前支付_______元；
二、乙方按照本协议____条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议____条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的。向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议____条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。____件有效。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
日期：_____________________
付款协议书 篇5
甲方：（委托方）
乙方：（付款方）
丙方：（收款方）
经甲、乙、丙三方充分协商，就甲方委托乙方直接向丙方支付欠款项事宜，达成如下委托付款协议：
1、甲乙双方于年7月签订的《 合同》，经结算合同总价款 元，乙方已经支付 元，尚欠 元没有支付。
2、甲方委托乙方直接向丙方支付欠款 元，付款时间为本协议签订之日起 日内。
丙方收款账号信息为：
账户名：
开户行：
账号：
3、乙方向丙方支付上述款项后，即视为乙方履行了《唐仲英纪念空间石柱及底座安装合同》（甲方与乙方之间的合同）的付款义务（付款金额以乙方实际支付的为准备）。
4、丙方收到乙方的付款后，即视为甲方履行了《 合同》（甲方与丙方之间的合同）的付款义务（付款金额以丙方实际收到的为准备）。
5、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，自三方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
付款协议书 篇6
(发包方)甲方：__________________
(承包方)乙方：__________________
按照法律规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：_____________室内装饰工程
2、工程地点：________________________
3、承包范围：____________________________________
4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期：本工程自______年__月____日开工，于______年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量：按本合同第5条约定标准
7、合同价(人民币大写)：__________________元整。
二、甲方义务
1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
三、乙方义务
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。
四、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料：详见附件二。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
五、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行______、______和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由_______方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
六、关于工程价款及结算的约定
1、进场施工前后三日支付____________元整，工程进度过半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。
2、本合同价款以双�
3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认)，其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价，不因任何因素而调整。
4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算；合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调整后作为结算单价；合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
七、工程竣工
乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
八、工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
九、有关安全生产和防火约定
十、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
十一、纠纷处理方式
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向______市_____委员会申请___________人民法院提起诉讼。
十二、合同的变更和解除
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十三、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：_____________________
乙方(签章)：______________________
委托代理人：____________________
法定代表人：________________________
住址：__________________________
地址：______________________________
电话：__________________________
电话：______________________________
签订日期：___年___月___日
签订地点：__________________________________
付款协议书 篇7
甲方：_________
乙方：_________
经甲、乙双方协商一致，以楼房抵偿建筑工程款一事达成协议如下：
一、经双方结算确认，甲方欠乙方修建_____________楼房工程款人民币_________元，现以甲方所在__________位置_________楼房予以抵偿。
二、保证条款：
1.甲方保证上述折抵工程款的楼房未因其它事由被查封、抵押或出售；
2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致折抵工程款的楼房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现；
3.甲方保证折抵工程款的楼房无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；
4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的楼房；（甲方保证乙方完全享有该折抵楼房所有权，享有自由买卖、出租、转让、抵押的权利）
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款楼房的房地产权证。
三、本协议书签订后，乙方即拥有上述楼房的所有权（包括但不限于自用、出租、转让、抵押等）。
四、本协议书签订后，乙方有权立即办理楼房产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理楼房产权登记手续。
五、物业管理费用：
1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的。，则以实际入伙时间计交物业管理费用；
2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款楼房手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；
2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
七、楼房销售
1.乙方自用楼房时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下；
2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的楼房。若委托甲方销售的，另行签订协议；
3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的楼房；
4.不管乙方以何种方式处理楼房，甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续（包括但不限于预购登记、办理房地产权证等）。
八、违约责任
如折抵工程款的楼房因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付楼房价款10％的违约金，提供其它楼房抵偿或赔偿一切损失。
九、合同有效期至所有折抵工程款的楼房办理完毕《房地产权证》为止。
十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执两份。
甲方：________ 代表人：________
乙方：________ 代表人：________
______年___月___日
______年___月___日
付款协议书 篇8
甲方（发书方）：杭州现代小学数学教育研究中心
乙方（付款方）：
双方以诚信为本，通力协作，签订本协议。
1.甲方在XX年1月15日前将现代小学数学教科书和教师教学用书发至乙方，其他配套用书在XX年2月15日前发至乙方。
2.乙方收到各类书后及时清点、核对。收到甲方书款结算单后在一个月内将书款汇给甲方。
3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：（盖公章） 乙方：（盖公章）
负责人：张军 联系人：
日期：20xx年xx月xx日
付款协议书 篇9
x项目部：
贵部71号楼施工使用的升降机（200/200机型）壹台，发生安装费用（含税）人民币捌仟贰佰元整，现委托贵部支付该款至彭金彪，该款从该机进出场费用结算中扣付。由此发生的所有的法律责任，由我公司承担。
特此委托。
附：
户名：
开户行：建行新余城东支行
帐号：
委托单位：x有限公司
20xx年x月x日
付款协议书 篇10
甲方：__________
乙方：__________
丙方：__________
丁方：__________
甲方因资金紧张，将车牌号为浙_____的奥迪Q5车辆典当给丙方，现甲方为赎回该车辆，请求乙方代甲方向丙方支付当金以赎回当物车辆，丁� 如逾期归还，甲方应向乙方按逾期金额的。每日千分之三支付滞纳金。
三、丁方对上述甲方向乙方的还款承担连带责任保证。
四、如果乙方代甲方支付了上述当金款，丙方拒不将浙_____的奥迪Q5车辆交还乙方的，丙方除应将该车辆交还乙方外，还应承担代付当金50%的违约金。
五、本协议未尽事宜，各方协商解决，协商不成的，提请乙方所在地人民法院诉讼解决。
六、本协议一式四份，甲、乙、丙、丁四方各执一份，自四方签字盖章后生效。
甲方：__________
乙方：__________
丙方：__________
丁方：__________
_____年_____月_____日
付款协议书的 篇11
甲方：________
乙方：________
经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方汽车修理费用分期付款事宜签订如下协议：
一、现甲方车辆金杯、qq、别克、帕萨特帕、萨特共6台车辆停放乙方处修理。
二、甲方共欠乙方修理费用共计人民币元。协议签订之日起甲方
先行支付一万现金给乙方，剩下余款甲方以支票的方式分期一次性开具张支票向乙方支付，具体支付方式如下：
1、________年________月________日支付人民币________元整（小写________）支票号：________
2、________年________月________日支付人民币________元整（小写________）支票号：________
3、________年________月________日支付人民币________元整（小写________）支票号：________
4、________年________月________日支付人民币________元整（小写________）支票号：________
5、________年________月________日支付人民币________元整（小写________）支票号：________
三、本协议签订时乙方将金杯、qq、别克共3台车辆交还甲方。
四、当第一张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交还捷达车辆给甲方。
五、当第二、第三张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交付车辆帕萨特给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。
五、当以上所以款项支付完毕时乙方2日内交付车辆帕萨特2。8t给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。
六、上述支票开具后由乙方负责保管，交付支票后（不因甲方的原因不能够兑现的）即视为乙方收到甲方款项，乙方不得在以任何的方式及任何理由再向甲方提出支付任何费用。乙方必须按照协议的约定及时的交付车辆给甲方，如不能够按时交付或再以各种理由扣押的每拖延一天按协议金额总数的百分之三收起滞纳金。
七、本协议书履行过程中发生争议的，双方应协商解决，如协商不成，双方约定由广州市黄埔区人民法院管辖。
八、本协议一式二份，均具有同等法律效力，本协议自签订之日起生效。
甲方（签字或盖章）：________乙方（签字或盖章）：________
日期：________日期：________
付款协议书 篇12
甲乙双方经友好协商，本着友好、公平的原则，就乙方在甲方预存款用于甲方旗下酒店等消费达成如下合作协议：
一、合作双方：
甲方：_________
乙方：_________
二、本合同有效期：
_________年____月____日至_________年____月____日
三、支付方式：
乙方将于_________年____月____日向甲方支付_________元预付款，此款项将全部用于在金鼎实业有限公司旗下酒店等消费。付款日后的第三个工作日内即为合同生效日。
四、双方权利与责任：
合同生效后，甲方按协议规定提供餐饮、娱乐、住宿服务以及各项规范服务。
合同生效后，甲方收取乙方总预存款的10%作为定金，如果在合同期内乙方要求退款，定金不退还。
合同有效期内，乙方需将此预存款全部消费在甲方。否则，过期甲方将不退还预存款余款。
合同有效期内，乙方在甲方消费完预存款当日，若乙方未曾续款，即为此合同失效。
甲方保留对本协议的更改权利，所有更改将提前以书面形式通知乙方，经双方友好协商后以补充协议的形式对本协议条款进行修改。
本协议内容为甲乙双方的约定，内容需保密，不得向第三方透露条款内容。
五、乙方公司有效签单人姓名、及联系方式：
账单接收人姓名及电话：
六、乙方消费地点：
地址：_________
电话：_________
七、乙方享受优惠：
八、乙方预定程序：
所有的预订、预订变更需以电话/短信方式通知销售经理电话或者消费地点的前台。
九、乙方消费程序：
在指定营业场所消费时，指定有效签单人的签字方可有效。否则，非指定有效签单人的签字无效。 若为公司客人（不是有效签单人）预定，在预订时要注明为客人支付的具体项目，客人须为自付项目缴纳押金，将凭此向客人收取其它项目的费用。上述内�
十、双方对账及结算方式：
每月15日之前，将上月的账单寄送至公司。每月28日为结算日，如双方无异议，上月的消费款将从预存款中扣除。
十一、争议及纠纷的解决：
本协议遵守中华人民共和国相关法律，甲乙双方本着友好、公平的原则签署协议。如遇纠纷将通过协商途径解决，如协商不成，合同的任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
付款协议书的. 篇13
甲方：___________
乙方：___________
乙方为甲方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，甲方同意预付货款_____元用于支付乙方购买的相应原材料，以履行甲方的供应义务。经双方协商，特签订本合同，共同遵守。
第一条预付款用途
预付款仅用于乙方支付材料采购款，以履行甲方的供应义务。
第二条预付款金额____人民币(大写)________________元整。
第三条还款方式
乙方以双方约定的产品或等额货币的形式扣除预付款
第四条担保条款
1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用，不得使用预付款进行非法活动。
2.乙方有义务接受甲方检查和监督预付款的使用，了解乙方的计划实施、经营管理、财务活动、材料库存等。乙方应按照甲方的要求向甲方提供相关的计划、统计、财务会计报表和材料。
3.乙方必须向甲方提交预付款使用计划，包括但不限于以下栏目：预期使用期（ 批准预付款使用计划后，甲方将预付款转入乙方账户。
第五条
1.因经营管理不善而关闭破产，确实不能履行合同的，乙方在处理财产时，应优先偿还人员工资和必要的维护费用。上级主管部门决定关闭、停止、转让、撤销工程建设，或因不可抗力事故不能履行合同的，乙方可以变更或终止合同，并免除违约责任。
2.在本合同条款下，乙方在全额扣除预付款金额前购买相关材料的所有权属于甲方。
3.乙方应在本协议下分配并标明特殊区域，并在每月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况。乙方有义务配合甲方不定期进行现场检查。
第六条违约责任
1.乙方未按合同规定使用预付款，或未按月提供专用账户流量文件，或未按月提供预付款的实际使用，甲方有权收回部分或全部款项，自违约使用之日起每天使用违约部分3‰加收罚息。
2.乙方使用预付款造成损失浪费或者使用预付款合同进行违法活动的，甲方有权追回预付款本息，有关单位应当对直接责任人追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。
3.乙方有权收回部分或全部款项，并要求乙方承担甲方遭受的一切损失，包括但不限于甲方向乙方索赔的律师费和误工费。
第七条合同变更或终止。
1.本合同不得《中华人民共和国合同法》规定允许变更或终止，任何一方不得擅自变更或终止合同。
2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》的要求变更或终止预付款合同时，应当及时书面通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或终止后，乙方未扣除的预付款和应付利息仍应按本合同的规定支付。
第八条附则
1.本合同未尽事宜的。必须经合同各方协商，作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
2.在协议履行期间，双方可以协商解决与本协议有关的所有争议和纠纷。协商不成的，应当依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.附件一《预付款使用计划》是本合同不可分割的条款。
4.本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
付款协议书 篇14
委托方(甲方)：
身份证号：
承接方(乙方)：
身份证号：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：
______区街单_元室
二、形式结构：
层式室厅厨卫
三、工程项目：
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设尺寸为瓷砖，打地角线，要求平整。一个厨房，一个卫生间墙面尺寸为铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺尺寸为瓷砖，要求平整。两个阳台地面铺设尺寸为瓷砖，要求平整。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的`午餐供应，乙方负责施工。
五、质量标准：
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：
材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_元人民币。
七、付款方式：
为确保工程质量，暂扣_元押金，_年_月_日至_年_月_日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费
八、本协议一式份，甲乙方各执份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签字/盖章)：
乙方(签字/盖章)：
____年_月_日
付款协议书 篇15
甲方：
乙方：
丙方：
1. 截止至_______年________月______日止，经 与 ， 三方确认， 未付货款共计金额为：74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)。
2. 十月仓库已进货库存量(未付款)为：壹佰捌拾瓶(其中十月已使用61瓶，库存119瓶)，共计17100元(壹万柒仟壹佰元整)。
3. 其中货未付款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中，共计22800元(贰万贰仟捌佰元整)未开发票，库存共计17100元(壹万柒仟壹佰元整)未开发票。
4. 经三方确认，乙方八月份使用量为185瓶，九月份使用量为192瓶，共计377瓶。按照之前约定金额95/瓶计算，共计人民币35815元(叁万伍仟捌佰壹拾伍元整)，此笔款项经三方协商，应支付给甲方，同时甲方应将未付货款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中，共计22800元(贰万贰仟捌佰元整)未开发票部分发票开至丙方。此笔款项将于支付后从未付货款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中扣除，其余未付货款将由丙方于三个月内结清。逾期不结款，甲方保留向法院申述的权利，并可以要求乙方赔偿甲方合理损失。
5. 从_____年_____月_______日起，甲方将直接供货至乙方，货品送至丙方，货物由丙方进行签收与保管，次月一日甲方业务工作人员将对乙方所使用数量与丙方所剩库存进行盘点，经三方确认后，甲方将发票开至乙方，由柳乙方对甲方进行货款结算。
6. 乙方车辆使用甲方提供的长城金吉星J400 10W-40(/瓶)，每瓶赠送机油滤芯，油品按照95元/瓶进行供应，如有价格变动，甲方应提前一个月通知乙方。
甲方：
乙方：
丙方：
付款协议书 篇16
委托人：_____________________(甲方)
受委托人：_____________________(乙方)
就甲方委托乙方向无锡全润机械有限公司代为履行付款事宜，本着双方自愿、平等的原则，经过协商一致，达成以下协议条款，签订本协议。
1、根据甲方与无锡全润机械有限公司于20___年_____月_____日签署的买卖合同，合同号(_______),甲方已于支付_______元(_______)，剩余_______元(_______)
2、原合同甲方履行过程中所有的款项，以及运输发票的出具，设备交接清单等事项，全部由乙方承担，原合同后期支付款项由乙方支付。
3、款义务。
4、本协议自双方签字或盖章之日起生效，本协议一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，______________有限公司一份，具有同等的法律效益。
5、本协议未写事宜，双方应当协商解决。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
付款协议书 篇17
甲方：
乙方：
本着自愿和效率的原则，经甲乙双方协商一致，就委托付款事项约定如下：
一、委托收款单位及其委托收款项目为（同意的项目请在前面方框内打√，不同意的项目请在前面方框内打×）：
社保局社会保险费□劳动就业局失业保险金□自来水公司水费
医保局医疗保险费□住房公积金管理中心住房公积金□供电公司电费
二、每月月初，甲方应与委托收款单位针对托收项目、时间、金额等内容进行核实。
三、委托收款单位将与甲方达成一致的“同城特约委托收款凭证”送交乙方，乙方收到“同城特约委托收款凭证”时，视为甲方同意付款，对“同城特约委托收款凭证”予以确认，通知银行付款，记入甲方在乙方的分账户。如甲方对收款方提供的托收金额等事项有异议请直接和收款方沟通，由收款方负责解释和更正。乙方不承担相关责任。
四、本协议有效期年（自年月日至年月日），自订立之日起生效，以前所订委托付款协议同时废止。
五、其余未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方法定代表人或负责人（签字）：
乙方负责人（签章）：
订立日期：
付款协议书 篇18
甲方：
乙方：
因乙方承包甲方工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为____（￥：____）。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方装饰工程，下欠工程款。经双方协商确定甲方于年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定月日试营业）一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款%/月的利息外，并按所欠工程款的%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：______
乙方：______
________年___月___日
付款协议书 篇19
甲方（管理方）：__________
乙方（挂靠方）：__________
为发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的'关系。甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。并为乙方设立单独的银行账户，本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。
五、甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例；严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。
七、为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、甲方提取的管理费用：按工程总造价的___%，支付方式为随着工程进度，按已完成的工程量及时支付。
本工程所产生的各项税收（除个人所得税）和行政收费均由乙方自行承担。
九、挂靠期间暂定为_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款转入甲方帐户，待扣除管理费后其余工程款三天内转给乙方。
十一、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十二、工程竣工后，乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。
十三、本协议一式四份，双方各执两份。
十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方（盖章）：__________
乙方（签字）：__________
________年____月____日
付款协议书 篇20
甲方：__________
乙方：__________
乙方于____年__月__日购买位于______________小区号楼单元层____户房屋壹套，面积为____平方米，合同号为：____，付款方式为按揭，应付首付款为____，剩余房款以银行按揭方式支付。鉴于乙方由于个人原因未能在签定《商品房买卖合同》时付清首付款全款，双方就此达成如下补充协议：
一、甲乙双方在签订《商品房买卖合同》时，支付部分首付款，计____万元（大写____元），剩余首付款为____元（大写____元）乙方需向甲方出具欠条。
二、乙方承诺首付欠款按以下方式与时间进行支付：
第一次还款：____年__月__日前，还____元；
第二次还款：____年__月__日前，还____元；
第三次还款：____年__月__日前，还____元；此次还清欠款总金额。
若乙方未按本协议约定日期付款，按以下方式处理：
1、逾期在30日之内，自本协议规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款万分之三的违约金，《商品房买卖合同》继续履行；
2、逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并有权将该房产另行出售而无需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按总房款的3%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本协议规定应付款之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之四的违约金。
三、乙方未按照本协议约定日期付清剩余首付款的。，甲方有权顺延《商品房买卖合同》中约定交房日期。
四、本协议为《商品房买卖合同》的补充协议，如内容与《商品房买卖合同》相冲突的，以本协议为准。
五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：__________
乙方：__________
____年__月__日
付款协议书 篇21
甲方：________
乙方：________
甲、乙双方就乙方在凯旋新地产广场所购置的区座号房（以下简称"该物业"）达成以下付款（轻松按揭）补充协议：
一、乙方按以下时间向甲方支付该物业的首期楼款：
定金：￥须于____年__月__日付款并签署《认购协议书》及本补充协议，并于____年__月__日前签署《商品房买卖合同》及《补充协议》，选择按揭客户同时办理￥的银行按揭手续。第一期楼款：￥须于二____年__月__日前付清；第二期楼款：￥须于二____年__月__日前付清；第三期楼款：￥须于二____年__月__日前付清；第四期楼款：￥须于二____年__月__日前付清；第五期楼款：￥须于二____年__月__日前付清；
二、以上乙方支付的楼款，如提前或按时缴交不需支付利息，逾期每日按拖欠金额的万分之支付滞纳金。
三、乙方必须按时支付，不得以收楼或物业管理纠纷为由拒交，如逾期超过30天，除支付滞纳金外，甲方有权解除《商品房买卖合同》，收回该物业重新出售，同时乙方所交付的。所有款项不得退回，且须按合同成交总楼价的5%向甲方支付违约金，甲方并保存追究乙方法律责任及弥补损失的权利。
四、本协议一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，签章后生效，与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。
甲方：________
乙方：________
二____年__月__日
编号：________
委托人：________
地址：________
受托银行：________
地址：________
付款协议书 篇22
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于：
1、甲方与丙方于 年 月 日签订《____合同》（以下称“合同”）。
2、甲方尚未完成工商注册手续，无法开立银行账户。
3、乙方为依据中华人民共和国相关法律法规依法成立并有效存续的法人。现经三方协商一致，就甲方委托乙方代为向丙方支付合同价款的相关事宜达成本协议，内容如下：
一、基本内容
1、甲方委托乙方代为向丙方支付全部合同价款￥____（大写：人民币____元）。
2、乙方同意接受甲方的委托，通过乙方账户按照合同约定的付款时间向丙方支付合同价款。
3、丙方收到合同价款后，向方开具发票。
4、丙方收到合同价款后，视为甲方已按合同约定履行付款义务，丙方不再另行要求甲方支付合同价款。
5、甲方完成工商注册登记手续后，须立即办理银行开户手续，并于开立银行账户之日起日内，将全部合同价款偿还给乙方。
二、违约责任
1、若乙方未按本协议的约定向丙方付款，由甲方按合同约定向丙方承担违约责任。
2、丙方违反合同及本协议约定的，应向甲方承担违约责任。
三、争议的解决
因签订、履行本协议所引发的一切，若各方无法协商解决的，任何一方均有权向____法院提起诉讼。
四、其它
1、本协议一式____份，各方各执____份，具有相同的法律效力。
2、本协议自甲方筹备组负责人签字并加盖甲方临时合同专用章；乙、丙两方法定代表人或授权签署人签字并加盖各自公章之日起生效。
甲方：
乙方：
付款协议书 篇23
出卖人：__________________（以下简称甲方）
买受人：__________________（以下简称乙方）
今甲方（出卖人兼所有人）与乙方（买受人兼使用人）就产品分期买卖事宜，达成以下协议：
第一条本协议的标的物为_________，分期付款总额定为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：
（1）前款_________元。
（2）余款_________元。
（3）月息_________元。
第二条乙方预付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。
第三条乙方可以就上述提供担保，于本协议成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票_________张交付甲方。
上述支票的保管处理权限屑甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还贷款。
第四条甲方于本协议订立的同时，将_________产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用，须自支付日始以日息_________分支付甲�
第六条乙方须以正当的方式使用_________产品，若有违反，甲方可立即解除本协议。
第七条乙方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除协议。甲方解除协议的，可以向乙方请求支付该标的物的'使用费。
第八条协议争议的解决方式：本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
（一）提交_______________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项：____________________________________
出卖人（甲方）：_______________
买受人（乙方）：_______________
___________年_______月_______日
付款协议书 篇24
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于甲方与丙方xx年xx月xx日签订了合同(合同编号以下简称《融资合同》)，融资合同约定，丙方同意甲方委托乙方支付融资合同款项。甲方需要乙方为其提供付费代理服务。乙方具备代付费用的合法资格，乙方同意按照本协议的条款和条件向甲方提供代付费服务。甲方在乙方开设结算汇款账户，户名：，账号：;丙方在乙方开立接受汇款账户，户名：，账号：;甲乙丙三方合作严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等规定。经甲乙丙三方平等协商达成本协议，以共同信守：
第一条义务范围、方式及要求
甲方委托乙方代理付费�
除上述费用外，乙方不得因委托向丙方支付其他费用。
甲方在每月xx日前，将下月融资合同项目款以转账或存款等方式存入结算账户。由于金额不足导致乙方未能依照合同支付的，甲方承担相应责任。
甲方每月支付丙方人民币 元，由乙方从结算账户中转账，划入丙方接受汇款账户。
乙方每月xx日之前转账支付。
甲乙丙三方同意通过乙方统一代付费平台，每月按时、足额支付融资合同项目费用，并及时结算、统一管理。
甲乙丙三方应当建立正常的工作联系制度，定期协同分析双方业务中的存在的问题，保证三方工作渠道畅通。
第二条手续费及管理
甲方共支付乙方代理手续费 元。费用由甲方负责按月(一次性)支付给乙方。同时，乙方向甲方提供有效凭证。
代付款等相应票价由乙方统一管理，但甲方有权调取核实。
甲乙双方必须保证帐务、收据、金额相符，每月或(季度)结清。
每月结账后，甲方与乙方可以对帐，如有不符，由乙方进行核对，乙方将核对结果及错误原因传真至甲方处理。
因乙方原因给甲方造成损失，由乙方承担责任并负责妥善处理。由甲方过错造成的损失，由甲方承担。
乙方每月将银行对帐单送交甲方进行月核对。
第三条甲方的权利和义务
甲方对乙方授权为不可撤消授权，自乙方签字之日起生效，直至乙(丙)方与甲方的《租赁(融资)合同》到期后终止。
甲方保证结算账户有足额资金支付融资合同项目款，因金额不足造成乙方无法按时、足额支付的'，甲方承担责任。
凡涉及甲丙融资合同项目的费用变更时，甲方应及时通知乙方。
由于甲方未及时足额汇款或转账到结算账户或因甲方与丙方双方变更融资合同金额未及时通知乙方等原因造成的相关责任，由甲方承担。
甲方有权对乙方支付费用进行核实，乙方应予以配合。
甲方应确保提供给乙方的客户接受汇款账户的准确性，如由于账户有误导致产生纠纷，应由甲方负责。
非乙方原因产生的丙方与甲方的争议由甲方负责处理。
第四条乙方的权利与义务
在甲方结算账户拥有足额资金的情况下，乙方按时转账融资合同项目款，划入丙方接受汇款账户。
乙方于每月xx日前转账支付。
乙方每月转账金额为人民币(大写) 元。
乙方付款后xx日内，需向甲方提供付款凭证，付款时间以付款通知发出时间为准；
乙方有义务为甲方、丙方提供付费情况、帐户余额，配合甲丙方相应工作。
乙方应严格遵守操作规章制度，因乙方原因造成甲丙方损失的，由乙方负责赔偿。
乙方应确保甲方有关业务的保密工作，不得向任何单位(法律规定的除外)或个人泄露，否则引起的不良后果和经济损失由乙方承担全部责任。
因甲方账户资金不足导致乙方未依照约定转账付款项的，乙方不负相关法律责任。
除约定的付款责任外，乙方不承担其他责任。
第五条丙方的权利义务
丙方有权要求乙方支付每月款项，在乙方未依照约定支付时，也有权要求甲方支付。
第六条保密
未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供、披露与对方业务有关的资料和信息，但法律另有规定的除外。
第七条权利义务的转让
任何一方未经对方书面同意，不得转让本协议下的任何一项权利和义务。
第八条违约责任
任何一方未履行本协议下的任何一项义务均视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在日内向对方提出书面异议说明。在此情形下，甲、乙、丙三方应就此问题进行协商，协商不成的，按本协议争议条款解决。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的直接经济损失。
非因甲方原因，乙方未按协议规定将甲方结算账户中款项划拨给丙方，甲方有权以书面的形式要求乙方在日内将融资合同款项划入丙方接受汇款账户。乙方不予履行的，甲方有权终止本协议，由此造成的损失，由违约方承担。
甲方须及时向乙方支付代理手续费，逾期未付时，乙方应以书面的形式要求甲方在日内支付代理手续费，书面通知送达日后，甲方仍未支付应按银行同等贷款利率支付乙方利息。否则乙方有权终止本协议，由此造成的损失，由违约方承担。
第九条免责条款
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后5天内将情况以书面形式告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
第十条通知
依照本协议要求，任何一方发出的通知或其他联系应以中文书写，通知可以专人递交，或以挂号信件，或以公认的快递服务或图文传真发送到另一方，通知视为有效送达的日期应按下述方法确定：
(1)专人递交的通知在专人递交之日视为送达；
(2)以挂号信件发出的通知应在寄出日(
第十一条争议和解决
对于因本协议履行而发生的争议，双方可协商解决，协商不成的向甲方合同签订地所在法院提起诉讼。
第十二条其它
三方均为依法成立并合法存在的企业法人或金融机构，有权以自身名义，权利和权限从事本合同项下的业务经营活动，并以自身名义签署和履行本协议。
如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。
未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。
对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
第十三条协议期限
本协议一式份，正副本各份，甲乙丙三方各执正副本执份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。
本协议有效期至 年 月 日。
甲方：
乙方：
签订日期：
付款协议书的 篇25
甲方（委托方）：
通讯地址：
联系电话：
乙方（付款方）：
通讯地址：
联系电话：
丙方（收款方）：
通讯地址：
联系电话：
鉴于：
1、甲方与丙方于 年 月 日签订《____合同》（以下称“合同”）。
2、甲方尚未完成工商注册手续，无法开立银行账户。
3、乙方为依据中华人民共和国相关法律法规依法成立并有效存续的法人。现经三方协商一致，就甲方委托乙方代为向丙方支付合同价款的相关事宜达成本协议，内容如下：
一、基本内容
1、甲方委托乙方代为向丙方支付全部合同价款￥____（大写：人民币____元）。
2、乙方同意接受甲方的委托，通过乙方账户按照合同约定的付款时间向丙方支付合同价款。
3、丙方收到合同价款后，向方开具发票。
4、丙方收到合同价款后，视为甲方已按合同约定履行付款义务，丙方不再另行要求甲方支付合同价款。
5、甲方完成工商注册登记手续后，须立即办理银行开户手续，并于开立银行账户之日起日内，将全部合同价款偿还给乙方。
二、违约责任
1、若乙方未按本协议的约定向丙方付款，由甲方按合同约定向丙方承担违约责任。
2、丙方违反合同及本协议约定的，应向甲方承担违约责任。
三、争议的解决
因签订、履行本协议所引发的一切，若各方无法协商解决的，任何一方均有权向____法院提起诉讼。
四、其它
1、本协议一式____份，各方各执____份，具有相同的法律效力。
2、本协议自甲方筹备组负责人签字并加盖甲方临时合同专用章；乙、丙两方法定代表人或授权签署人签字并加盖各自公章之日起生效。
甲方：
签订时间：____年____月____日
乙方：
签订时间：____年____月____日
丙方：
签订时间：____年____月____日
付款协议书 篇26
甲方：
乙方：
丙方：
1.截止至20xx年10月14日止，经与三方确认，未付货款共计金额为：74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)。
2.十月仓库已进货库存量(未付款)为：壹佰捌拾瓶(其中十月已使用61瓶，库存119瓶)，共计17100元(壹万柒仟壹佰元整)。
3.其中货未付款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中，共计22800元(贰万贰仟捌佰元整)未开发票，库存共计17100元(壹万柒仟壹佰元整)未开发票。
4.经三方确认，乙方八月份使用量为185瓶，九月份使用量为192瓶，共计377瓶。按照之前约定金额95/瓶计算，共计人民币35815元(叁万伍仟捌佰壹拾伍元整)，此笔款项经三方协商，应支付给甲方，同时甲方应将未付货款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中，共计22800元(贰万贰仟捌佰元整)未开发票部分发票开至丙方。此笔款项将于支付后从未付货款74735元(柒万肆仟柒佰叁拾伍元整)中扣除，其余未付货款将由丙方于三个月内结清。逾期不结款，甲方保留向法院申述的权利，并可以要求乙方赔偿甲方合理损失。
5.从20xx年10月1日起，甲方将直接供货至乙方，货品送至丙方，货物由丙方进行签收与保管，次月一日甲方业务工作人员将对乙方所使用数量与丙方所剩库存进行盘点，经三方确认后，甲方将发票开至乙方，由柳乙方对甲方进行货款结算。
6.乙方车辆使用甲方提供的长城金吉星J400 10W-40(/瓶)，每瓶赠送机油滤芯，油品按照95元/瓶进行供应，如有价格变动，甲方应提前一个月通知乙方。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)丙方：盖章
甲方代表：乙方代表：丙方代表：
地址：地址：地址：