首页 > 法律文档 > 合同范本 >

合同履约进度情况说明范例实用 合同履约进度情况说明(实用3篇)

网友发表时间 42746

发表时间

【导读指引】阿拉题库漂亮网友为您分享整理的“合同履约进度情况说明范例实用 合同履约进度情况说明(实用3篇)”法律文书资料,供您参考学习,希望这篇文档资料对您有所帮助,喜欢就下载分享给朋友吧!

履约保证金合同1

履约保证金合同

甲方:

乙方:

本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

第七条 争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第九条 其他

本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人或授权代理人(签字):

法定代表人或授权代理人(签字):

执行施工合同履约情况说明2

执行施工合同履约情况说明

一、第中及款及补充条款关于承包人违约应承担的违约责任:

(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺

延的工期竣工的,承包人承担违约责任;

(2)工程质量应达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国

家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任;

(3)承包人的投标文件中确定后的建造师在施工期间不能更换,建

造师在整个施工期间离开现场不能超过总过去的15%,否者没超过一天,应向发包人支付违约金1000元,违约金由发包人从工程结算款中直接抵扣(特殊情况经业主同意除外)

以上三条违约情况,我方均未违约,按照施工合同如期完成所有施工任务。

福建省永凯建设工程有限公司

2012年11月15日

履约保证金合同3

履约保证金协议

甲方:中铁x局集团福厦铁路项目经理部一工区

乙方:

甲乙双方就山外水库特大桥已达成劳务分包意向并谈妥了具体事项,双方约定待乙方支付履约保证金后,双方签订劳务分包合同。关于履约保证金双方协商后签订如下协议:

1、履约保证金金额:人民币40万元,大写:肆拾万元整。

2、乙方在2006年7月25日16:00前向甲方支付履约保证金,甲方对乙方出具收款凭据证明保证金已收到。

3、其他事宜执行合同中具体规定。

3、争议解决:双方在履行协议中发生争议,首先应协商仲裁解决,协商不成或乙方不愿协商时,双方约定向协议签订地所属法院起诉。

本协议一式4份,甲乙双方各执2份。自签字、盖章之日起生效,至履约

保证金甲方全部返还给乙方后自动终止。

(甲方):(公章)(乙方):(公章)

法定代表人:法定代表人:

或或

委托代理人:委托代理人:

签订时间:签订时间:

相关推荐

热门文档